勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

加工意思 承攬合同篇一

承攬人：(以下簡稱甲方)

定作人：(以下簡稱乙方)

1.設計制作內容

1.1設計名稱:;

1.2設計類型:;

1.3參數規格:;

1.4具體費用:;

1.5備注:;

2.質量要求及標準

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求：

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點：

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅：rmb元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式：

4.3甲方賬戶如下：

開戶銀行：

戶名：

賬號：

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權。

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利。

6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項：

11.合同的生效。

11.1本協議未盡事宜，雙方協商解決，并簽訂補充協議。

11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

_____年____月____日

加工意思 承攬合同篇二

承攬方： 簽訂日期：

定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

一、加工成品：

二、加工成品質量要求：

三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的`需要。

四、技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

五、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算：

六、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

七、交貨的時間和地點

1、交貨時間： 。

2、交貨地點：定作方工廠內

八、包裝要求

1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

十、費用結算

結算時間：

十一、承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十二、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

十三、其它約定

1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

3、本合同一式 份。

甲方： 蓋章：

簽約人： 職務： 電話號碼：

已方： 蓋章:

簽約人： 職務： 電話號碼：

時間： 年 月 日

加工意思 承攬合同篇三

發包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）

工程名稱： 工程地址：

木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。

承包的內容：

1、開始工作日期：年日，結束工作日期：門必須于 年日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成；

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方

不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

（1）本工程預付款元；

（4）其余5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。

4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，并保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。

2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

（二）乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。

（1）乙方在門制作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。

（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

3、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協商后進行解決。

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。

加工意思 承攬合同篇四

身份證號：

乙方：

身份證號：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

二、裝修施工地點：江川縣上街地276號。

三、乙方為單包工的`方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

加工意思 承攬合同篇五

乙方：

一、運輸車輛情況：

根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。

二、雙方權利與義務：

1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。

2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。

3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。

4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。

7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。

8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。

三、安全生產約定

1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。

2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。

3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低于法律、法規規定的最低賠償標準。

四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。

五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由 人民法院管轄。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

加工意思 承攬合同篇六

加工意思 承攬合同篇七

承攬方： 身份證號碼：

聯系電話：

關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。

承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。

1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期： 年 月 日

加工意思 承攬合同篇八

發包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）

工程名稱： 工程地址：

木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。

承包的內容：

1、開始工作日期：年日，結束工作日期：門必須于 年日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成；

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方

不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

（1）本工程預付款元；

（4）其余5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。

4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，并保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。

2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

（二）乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。

（1）乙方在門制作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。

（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

3、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協商后進行解決。

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。