在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇一
承包單位(乙方)：_________________
一、 工程名稱：__________________
安裝地點：__________________
二、 工程范圍和內容：
三、 工程期限：
合同總工期計為___天(自開工之日起算) 本工程開工日期___年___月___日，竣工日期___年___月___日(竣工日期以最后通過甲方驗收為準)，調試日期___年___月___日。
四、 承包方式：總承包/轉包/分包
五、 工程總造價合計人民幣___元正(不含稅)。乙方安裝人員進場前，甲方須預付工程款額的30%(即_____元正)，工程調試完畢，甲方必須在一個星期內驗收，否則則視為自動驗收合格，驗收后甲方支付乙方工程費50%(即_____元正)工程余款20%(即_____元正)在驗收合格一年內支付。
六、 其他有關費用的支付及商定事項：
七、 工程自竣工驗收開始使用時計___月為該工程保修期。在保修期內，工程因任何質量問題應由乙方負責維修;經乙方書面同意后，亦可由甲方維修，但維修費用由乙方負擔。如因不可抗力，甲方使用不當或因其他意外造成的損失或損毀，乙方不予負責，但甲方可要求乙方進行維修，維修費用由甲方負擔。
八、 甲方的責任：
1、 甲方必須辦理正式工程和臨時設施范圍內的土地使用手續(如土地的征用和租用)，申請施工許可證或占用道路施工許可證。其他應在施工前予以準備或必需的手續，亦應由甲方負責辦理。水、電費有甲方承擔。
2、 保障施工現場水源、電源、交通運輸以及對障礙物進行清理。 按照與乙方的協議和分工，提供安裝材料、設備。將有關技術資料及施工場地的圖紙資料、配套設施、裝修裝飾設施的資料按合同規定時間如數交付乙方。
3、 在乙方施工期間，甲方應派人員對工程進度、質量進行監督和檢查;在乙方施工安裝過程中，甲方應協助乙方加強防火、防盜工作及安全施工，保證乙方施工人員的人身安全。
4、 工程竣工后，甲方應組織工程設計單位、施工單位聯合對竣工后的工程按合同的規定期限進行驗收。
5、 對安裝施工期間出現的安裝施工行為本身或由此引起的事件以外的爭議進行處理，協助乙方履行第9條第5款的約定。
九、 乙方的責任：
1、 根據甲方提供的設施、地點和其他資料，做好施工準備。 按合同規定的期限開工、竣工，按時向甲方匯報施工情況或工程進度。
2、 保證施工質量，在保修期內應無償修理出現質量問題或甲方發現的不符合同約定的工程部分。
3、 乙方承包的本工程項目，非經甲方同意，不得隨意分包或轉包給第三方。乙方在安裝過程中，如發現有關資料和設備不全時，應及時書面通知甲方處理。
4、 乙方負責施工工程中的防火，防盜工作，保證安全施工，施工工程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。
十、 工程竣工后，甲、乙雙方應對工程按原設計標準與質量要求進行驗收，工程的驗收必須在工程安裝調試完畢后三天內完成。設計標準作為合同附件由雙方加蓋公章。在工程驗收完畢前，甲方不得預先使用和操作。由于甲方在預先操作使用過程中的過錯造成的損失，亦一概由甲方負責。
十一、在履行過程中，由于甲方變更設計或要求中止工程所導致的窩工、翻工、停工、調遷、材料浪費等責任，以及由于甲方實施的違約行為使乙方不能正常施工而造成的損失，延誤工期的應當由甲方全部負責。甲方未能依照本合同的約定向乙方支付工程款或及時向乙方提交施工所需的有關資料及設備，乙方有權停工或解除本合同，停工期間或解除合同而引致的損失由甲方承擔，工期應予以順延。
十二、因不可抗力或政府行為以及因在施工期間合理化建議未采納而導致損失或工程進度延誤的甲、乙雙方應通過友好協商解決，損失的分擔以及工期的順延、竣工的期限應由甲、乙雙方以書面形式確定，作為本合同的附件，乙方應按新期限施工、竣工。
十三、違約責任：
甲、乙雙方非因不可抗力或政府行為而違反本合同約定的各自責任的，應視為違約，違約的一方應向另一方支付違約金，如違約的行為造成工程延誤或損失的，應當賠償有關損失。甲方違反本合同第五條及第八條第1、第2、第3、第5、第6款約定而導致乙方施工延誤或停工的，每天的違約金以總工程款的1%計算，按延誤或停工的天數累計由甲方支付給乙方。乙方延誤工期，每天的違約金以工程總額的1%計算，由乙方支付給甲方。
十四、合同執行過程中，如發生糾紛，雙方應及時協商解決。如協商不成，任何一方均可向仲裁委員會申請仲裁，亦可直接向乙方所在地人民法院起訴。
十五、本合同自簽訂之日起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，包括因本合同而增訂的清單和附件。具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇二
1.訂約人
供貨人(以下稱甲方)：銷售代理人(以下稱乙方)：甲方委托乙方為銷售代理人，推銷下列商品。
2.商品
雙方約定，乙方在協議有效期內，銷售不少于商品。
3.經銷地區
只限在……。
4.訂單確認
本協議所規定商品的數量、價格及裝運條件等，應在每筆交易中確認，其細目應在雙方簽訂的銷售協議書中作出規定。
5.付款
訂單確認之后，乙方須按照有關確認書所規定的時間開立以甲方為受益人的保兌的、不可撤銷的即期信用證。乙方開出信用證后，應立即通知甲方，以便甲方準備交貨。
6.傭金
在本協議期滿時，若乙方完成了第二款所規定的數額，甲方應按裝運貨物所收到的發票累計總金額付給乙方*%的傭金。
7.市場報告
乙方每3個月向甲方提供一次有關當時市場情況和用戶意見的詳細報告。同時，乙方應隨時向甲方提供其他供應商的類似商品樣品及其價格、銷售情況和廣告資料。
8.廣告費用
在本協議有效期內，乙方在上述經銷地區所作廣告宣傳的一切費用，由乙方自理。乙方須事先向甲方提供宣傳廣告的圖案及文字說明，由甲方審閱同意。
9.協議期限
本協議經雙方簽字后生效，有效期為天，自至.若一方希望延長本協議，則須在本協議期滿前1個月書面通知另一方，經雙方協商決定。若協議一方未履行協議條款，另一方有權終止協議。
10.仲裁
在履行協議過程中，如產生爭議，雙方應友好協商解決。若通過友好協商達不成協議，則提交蘇州仲裁委員會，根據該會仲裁程序暫行規定進行仲裁。該委員會的決定是終局的，對雙方均具有約束力。仲裁費用，除另有規定外，由敗訴一方負擔。
11.其他條款
11.1甲方不得向經銷地區其他買主供應本協議所規定的商品。如有詢價，當轉達給乙方洽辦。若有買主希望從甲方直接訂購，甲方可以供貨，但甲方須將有關銷售確認書副本寄給乙方，并按所達成交易的發票金額給予乙方*%的傭金。11.2若乙方在*月內未能向甲方提供至少訂貨，甲方不承擔本協議的義務。11.3本協議受簽約雙方所簽訂的銷售確認條款的制約。11.4本協議于**年*月*日在簽訂，正本兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：(簽字)乙方：(簽字)
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇三
簽訂地點：
發包方：
承包方：
依照其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就 訂立此合同，以資共同遵守。
一、 合同內容的金額：見附件清單。
二、 交貨時間、地點、方式：
交貨安裝地點為：
三、 付款方式：
1、合同簽訂后
2、月天內付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程質保期： 不扣質保金。
五、 驗收
2、 驗收合格后，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。
六、 乙方應履行的責任
1、乙方按時安裝合同產品，并保證工程質量;
3、 工程質保期內有質量問題，乙方無償維修。
七、 甲方應履行責任
3、 產品運抵達交貨地點后，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;
4、 甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。
5、 產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。
八、 違約責任
違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束后十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十、 產品所有權
甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬于乙方，其它債權不得與此對抗。
十一、合同附件
經雙方簽字蓋章的產品技術圖;
甲乙雙方營業執照、法人代碼證、法人授權委托書;
合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。
十二、爭議解決
本合同未作規定的，按照規定執行;
如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;
協商未果，由原告方所在地法院判決。
十三、合同生效
本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款后，即行生效;
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
電話號碼： 電話號碼：
日 期： 日 期：
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇四
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
第一條.根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方在協商一致的基礎上，訂立本合同以共同遵守。
注：標的物單價固定，數量為暫估量，最終結算數量以現場收料人員簽收的票據作為結算依據。
第二條.質量標準
應符合 國家強制性標準。
第三條.交(提)貨方式及驗收
1.甲方提前 日以書面形式通知乙方備貨，乙方按甲方要求時間將貨物及時送達至 。
2.標的物的包裝、供貨、運輸、卸車等工作及費用由乙方負責，運輸途中的毀損、滅失責任由乙方承擔。
3.未經甲方同意，乙方不得私自隨意在現場卸貨。
4.經現場取樣驗收合格并填寫驗收單后視為甲方接收。
5.貨到現場三日內如有質量問題，乙方應無條件退貨，運輸費用及給甲方造成的經濟損失由乙方負擔。
第四條.結算及付款
第五條.違約責任
1、如乙方因所供貨物不符合合同要求導致甲方遭受損失，乙方應承擔合同總價款5%的違約金，并賠償給甲方造成的所有經濟損失。
2、如乙方未按時將貨物送到施工現場導致甲方遭受損失，乙方應承擔合同總價款2%的違約金，并賠償給甲方造成的所有經濟損失。
3、乙方須保障甲方使用其產品時不受到第三方關于侵犯專利權、商標權或工業設計權的指控。任何第三方如果提出侵權指控，由此引起的一切法律責任和費用均由乙方承擔。
4、甲乙雙方特別約定本合同債權不得轉讓，如違反本約定，除轉讓行為無效外，違約方應支付另一方合同價款10%的違約金，并賠償由此給另一方造成的所有經濟損失。
第六條.合同解除
2、甲方遲延付款超過 日的，乙方有權解除合同;
3、因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，解除合同從書面通知送達對方時生效，如采用郵寄方式送達，雙方一致同意按本合同地址發送郵件15日后視為送達。
第七條.不可抗力
因不可抗力導致本合同無法履行，雙方互不承擔責任，任何一方都有權解除合同。所謂不可抗力，是指雙方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。
第八條.爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，應依法向北京市朝陽區人民法院起訴。
第九條.其他
1、本合同附件是本合同的組成部分，和本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
甲 方(公章)： 乙 方(公章)：
年月日：
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇五
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
第一條.根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方在協商一致的基礎上，訂立本合同以共同遵守。
注：標的物單價固定，數量為暫估量，最終結算數量以現場收料人員簽收的票據作為結算依據。
第二條.質量標準
應符合 國家強制性標準。
第三條.交(提)貨方式及驗收
1.甲方提前 日以書面形式通知乙方備貨，乙方按甲方要求時間將貨物及時送達至 。
2.標的物的包裝、供貨、運輸、卸車等工作及費用由乙方負責，運輸途中的毀損、滅失責任由乙方承擔。
3.未經甲方同意，乙方不得私自隨意在現場卸貨。
4.經現場取樣驗收合格并填寫驗收單后視為甲方接收。
5.貨到現場三日內如有質量問題，乙方應無條件退貨，運輸費用及給甲方造成的經濟損失由乙方負擔。
第四條.結算及付款
第五條.違約責任
1、如乙方因所供貨物不符合合同要求導致甲方遭受損失，乙方應承擔合同總價款5%的違約金，并賠償給甲方造成的所有經濟損失。
2、如乙方未按時將貨物送到施工現場導致甲方遭受損失，乙方應承擔合同總價款2%的違約金，并賠償給甲方造成的所有經濟損失。
3、乙方須保障甲方使用其產品時不受到第三方關于侵犯專利權、商標權或工業設計權的指控。任何第三方如果提出侵權指控，由此引起的一切法律責任和費用均由乙方承擔。
4、甲乙雙方特別約定本合同債權不得轉讓，如違反本約定，除轉讓行為無效外，違約方應支付另一方合同價款10%的違約金，并賠償由此給另一方造成的所有經濟損失。
第六條.合同解除
2、甲方遲延付款超過 日的，乙方有權解除合同;
3、因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，解除合同從書面通知送達對方時生效，如采用郵寄方式送達，雙方一致同意按本合同地址發送郵件15日后視為送達。
第七條.不可抗力
因不可抗力導致本合同無法履行，雙方互不承擔責任，任何一方都有權解除合同。所謂不可抗力，是指雙方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。
第八條.爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，應依法向北京市朝陽區人民法院起訴。
第九條.其他
1、本合同附件是本合同的組成部分，和本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
甲 方(公章)： 乙 方(公章)：
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇六
發包方：___(以下簡稱^v^甲方^v^)
承包方：___(以下簡稱^v^乙方^v^)
依照《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就___訂立此合同，以資共同遵守。
交貨安裝地點為：___
1、合同簽訂后
2、月天內付款
3、工程全部完工后
工程質保期：___(從工程完工開始算)不扣質保金。
2、驗收合格后，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。
1、乙方按時安裝合同產品，并保證工程質量;
3、工程質保期內有質量問題(不可抗拒除外)，乙方無償維修。
3、產品運抵達交貨地點后，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;
4、甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。
5、產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。
違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束后十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬于乙方，其它債權不得與此對抗。
經雙方簽字蓋章的產品技術圖(與合同配置不符處，以本附件為準);甲乙雙方營業執照、法人代碼證、法人授權委托書;合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。
本合同未作規定的，按照《^v^合同法》的規定執行;如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;協商未果，由原告方所在地法院判決。
甲方：___乙方：___
代表人：___代表人：___電話號碼：___電話號碼：___
日期：___日期：___
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇七
暖氣有取暖的功效，尤其是在北方使用甚多，那么對于暖氣安裝施工合同你了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的暖氣安裝施工合同范文，感謝您的欣賞。
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：商丘市開發區
3、工程承包方式：包工、包料
二、工程安裝內容：庭院管網及樓梯間的暖氣管道安裝。 承包價： 元。
三、工程期限： 年 月 日至 年 月 日。
四、質量要求：按國家建設部行業標準規定，及省、市建委規定的標準執行，工程結束后由工程部及公司主管領導驗收。工程竣工后如出現質量問題，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一個采暖期，終身維修。
五、付款方式：自合同簽訂之日起，甲方三日內預付乙方工程款的40%，庭院管網鋪設完后再付40%，工程驗收合格后，留2%質量保證金，剩余工程款一次付清。
六、雙方責任：
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
七、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效)。
3、乙方必須安全施工，并有專人負責指揮。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式四份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
甲方：
乙方：
第一條 工程概況：
1、主要材料概況：
暖氣管道用 。 暖氣片用 。
2、安裝工程概況：
(1)工程地點：
(2)工程造價：
(3)開工日期：20xx年月日;
(4)竣工日期：20xx年月日;
(5)付款方式：安裝結束，驗收合格后支付工程款。
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方指定貨物堆放地點，工程材料的安全由乙方負責。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責暖氣管道的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意。
第四條 違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、 除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的5‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于材料及安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、甲方應為乙方入場施工創造條件，提供水電接入口;
2、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1) 設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
第五條?產品質量責任和售后服務條款
自驗收之日起,工程保修期為壹年。
第六條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第七條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
最新燈具安裝承包合同協議 施工安裝合同模板篇八
甲方：__________(發包方)
乙方：__________(承包方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
甲方：
乙方：
年月日