隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇一
乙方:
一、維修時間: 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的,所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后,按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前,甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經安裝到位,在維修期間,甲方有責任對人員安全負責,同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間,由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞,甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜,雙方友好協商解決。
六、本協議經雙方簽字后生效,一式二份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇二
法定代表人:_____________________
住址:___________________________
郵編:___________________________
乙方:___________________________
法定代表人:_____________________
住所:___________________________
郵編:___________________________
乙方接受甲方委托,乙方為保證甲方辦公設備的正常使用,對甲方的協議設備進行維修服務,為保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協商簽訂本協議。初次簽協議前,設備應正常運轉情況下,方可簽訂協議。
第一條乙方義務
1.乙方根據甲方協議設備出現故障的報修通知,乙方優先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內,_________市_________以內的用戶,乙方8個小時內到達現場;_________市區_________以外的用戶,乙方24個小時內到達現場。
2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3.乙方上門維修沒有次數限制。
4.乙方維修只收取配件費,并且保證配件費持平或低于廠商統一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件,如有特殊情況,乙方需在與甲方協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞,乙方需為甲方免費更換、維修。
7.乙方根據甲方合同設備情況制定設備維護計劃,并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下,乙方按維計劃,對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下,每四個月一次上門維護保養服務。
第二條甲方義務
1.甲方在協議設備出現故障后,及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經乙方認可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產生的設備故障,乙方不承擔責任。
3.未經乙方認可,甲方不得邀請第三方單位對協議設備進行維修,否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。
4.甲方不得對合同設備進行私自拆卸,否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5.協議設備合同發生故障,需要更換配件時,甲方承擔配件費用。
6.協議設備發生轉移或轉讓時,甲方應及時通知乙方。
第三條結算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間,維修費共計為_________元人民幣,在協議簽字生效后一周內,向乙方一次性支付維護費。
2.由于維修配件數量及型號具有不確定性,所以甲方按為單位時間的實際發生維修配件金額為依據,向乙方支付維修費。支付時間是在單位時間之后的1周內完成。
甲方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________
_________年_______月_______日
乙方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________
_________年_______月_______日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇三
乙方:
一、授權
1.甲方生產并銷售的京瓷it渠道產品,指定乙方為特約授權維修站,對甲方的it渠道產品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務。
2.乙方愿意接受甲方的授權,并根據本協議條款的授權內容提供服務。
二、委托內容
1.甲方委托乙方在it渠道產品:
2.本授權為非獨家性的,甲方有權與其他第三方簽訂任何授權維修服務協議。
3.乙方僅為甲方的簽約方,而不是甲方的代表,不能代表甲方制定保修條款及其他規定,甲方不承擔由乙方私自行為發生的任何責任。
4.本協議的對乙方的授權僅限于委托內容第1條款中所規定的區域,乙方如發生任何地域、業務或法人等經營狀況的變更,應立即通知甲方,并由甲方決定是否執行原協議。
5.甲方不承擔乙方在經營生產上的虧損、意外及法律的各種責任。
三、甲方義務
1.根據甲方的計劃,向乙方提供維修技術資料和工作流程相關文件及授權牌。
2.向乙方提供技術支持,包括維修技術培訓。
3.向乙方供應維修用備件。
4.依照協議附件中維修政策相關條款向乙方支付維修勞務費用。
四、乙方義務
1.乙方作為甲方在該地區的授權維修站,應遵守中華人民共和國的有關法律,向有關部門進行注冊登記,并承擔相應費用。
2.提供符合甲方要求規摸的運營場所及設備(參見附件維修站政策1-2條款)
3.按照甲方的要求,對甲方的產品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務(參見。附件維修站政策2-1﹑2-2﹑2-3條款)
4.嚴格執行甲方在協議附件中規定的保修政策制度及各項保修條款。
5.根據甲方的要求,向甲方提供所需的維修數據。
6.配合甲方代表審查乙方的工作地點、協議執行情況、維修技術能力以及備件使用情況等;乙方應配合提供甲方所需的資料,配合監督及實地檢查。
7.協議期內,如發生經營地址變更或財務信息變更,乙方需提前一個月將具體變更信息書面通知乙方。
五、維修備件
1.乙方在正式成為甲方授權維修站時,必須向甲方訂購維修備件包(同型號限購一套),該維修備件包僅用于建立新成立的維修站或新型號的產品投放所需的備件倉,內含備件及常用零件。(參見附件維修站政策5-1、5-2條款)
2.乙方承諾在維修甲方的產品時,只使用甲方提供的正品維修配件。保修范圍內維修所需的備件,由甲方免費提供;超出保修范圍外的備件,在乙方與客戶完成有償維修服務后,依照附件維修站政策中零配件訂貨的4-4中條款規定,由乙方向甲方訂購;同時為了減少確認零配件款到賬時間所造成的發貨延遲,乙方在簽訂本協議后,應向甲方支付1000元的訂貨保證金。
3.乙方承諾在經營活動中不得銷售或使用非京瓷原裝墨粉,如甲方確認乙方在協議期內有銷售使用非京瓷原裝墨粉之行為,甲方有權中止協議并追究乙方相關責任;乙方可依照附件維修站政策中耗材訂貨4-5條款向甲方指定的供應商購買京瓷原裝正品墨粉。
六、商標和商用名稱
1.乙方在本協議有效期內,稱為“甲方授權維修站”,本協議終止時,應立即停止使用“甲方授權維修站”的稱號。
2.乙方不得將甲方商標、徽標等專屬標志用于本協議規定的維修站工作內容以外的其他經營活動,本協議書終止時,乙方應立即停止使用甲方商標、徽標等專屬標志。
七﹑不可抗拒力
協議雙方由于戰爭、地震、水災、火災、暴風雪或其他不可抗力原因而不能履行協議的一方不負有違約責任,但應立即以電傳或傳真通知對方,并于30日內將不可抗拒力事由的詳細情況及有效證明以書面形式送至另一方。
八﹑保密信息
通過本協議獲知的有關對方營業、財務、以及技術等所有信息,當事人雙方均應保守秘密,不得向第三方泄漏,或者利用于其他目的。
九﹑協議終止
1.協議期滿雙方確認不續簽或協議期內乙方未能通過甲方的運營考評則本協議終止。
2.甲、乙雙方均有權提前一個月,以書面形式通知對方終止本協議。
3.乙方不能依照本協議履行義務,且經書面警告后仍不能及時履行的,甲方有權提前終止協議并書面通知乙方,此情況下,乙方不得對甲方終止協議提出賠償要求。4.在協議終止后的一個月內,乙方必須全部歸還甲方免費提供的授權牌和屬于甲方的所有設備并保證其完好,否則甲方有權提出相應的賠償要求。乙方須向客戶清還全部維修產品或向甲方指定的其他維修站辦理移交。
十﹑爭議解決
與本協議有關的一切爭議,雙方應當友好協商解決,無法協商解決的,任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一﹑生效
1.本協議自年日生效,有效期為12個月。在協議期滿后,雙方協商確定是否續約。
2.本協議及協議附件包含了雙方義務的全部內容,如需要任何變動,需經雙方授權人員書面會簽,否則視為無效。
3.本協議與協議附件具有同樣的法律效力。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。
4.本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇四
屋面防水維修是房屋建筑工程的一項重要內容,對于防水維修合同你了解多少呢?以下是本站小編為大家整理的防水維修合同范文,歡迎參考閱讀。
甲方:
乙方:
依照相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本園區防水維修事宜協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況:
甲方所指定之防水工程,涉及窗口、露臺、屋面等項目。
二、 施工方案及工藝:
1、 搭設雙排腳手架,做好安全防護工作。
2、 拆除漏點處原有建筑做法至基層。
3、 在窗框與墻體連接處重新打發泡膠。
4、 基層抹灰找平達到做高分子丙綸的施工條件。
5、 做300克高分子丙綸。
6、 粘貼施工設計對應苯板,確保緊貼密實,拼接到位。
7、 刮涂防水膠灰,貼網。
8、 做300克高分子丙綸。
9、 抹灰找平。
10、 貼相同墻面磚,用勾縫劑勾縫。
11、 刷外墻丙烯酸涂料。
12、 外墻窗口防水密封膠。
13、 拆除腳手架,清理現場,恢復原狀。
14、 相關技術要求按照行業規范執行。
三、 工程計價方式:
1、 窗口以個為單位,1000元∕個計算。
2、 露臺、屋面等項目以面積為單位,甲方確定價格計算。
四、 雙方權利、義務:
(一) 甲方權力和義務:
1、 對園區內防水維修工程量進行統計,依據乙方施工能力組織維修工作安排。
2、 對乙方在維修工作中遇到技術問題,給予積極協助解決。
3、 提供乙方在維修工作中所需要相關圖紙及文件。
(二) 乙方權力和義務:
1、 服從甲方在防水施工工作的安排,積極配合甲方完成防水維修工作。
2、 乙方在維修過程中,要嚴格執行甲方所確定維修方案及施工工藝,不得擅自進行變更。
3、 乙方在維修過程中,要使用符合甲方要求的施工材料,不得偷工減料,以次充好。由此產生一切后果由乙方承擔。
5、 乙方對窗口進行維修過程中,如因乙方原因造成業主室內損失由乙方承擔。
五、 本合同為單項維修工程合同,作為附件,未盡事宜參照框架合同。
六、 本合同壹式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力。
七、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
施工單位:(以下稱甲方)
承包人:(以下稱乙方)
經雙方充分、友好協商,本著平等互利、公平公正的原則,明確雙方責、權、利,確保服務項目能優質按時完成,特簽訂如下合同。
一 、工程名稱:臨淮崗鄉中心學校教學樓屋面防水工程。
二、 工程內容:采用sbs iv型防水卷材進行樓房屋面防水;工期:從______年___月___日至______年___月___日。
三、承包方式:乙方包工、包料、包質量總包方式。
四、工程造價: sbs iv型防水每平米30元×320平米=9600元(含液化氣、工資)。結算時按表面實際面積結算。
五、質量標準:乙方應確保甲方辦公樓防水工程達到優良標準,嚴格參照防水工程規范標準和現行有關標準及甲方要求施工,保質保量。
六、安全:佩戴安全防護用具,嚴格執行國家有關安全的法律法規。
七、雙方責任:
1、 甲方責任:
(1)應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準及技術交底提交給乙方施工。
(2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方及時整改。
2、 乙方責任:
(1)聽候甲方通知,即時將防水材料進場,經甲方現場負責人檢驗合格后使用。
(2)配合工程的整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度,不得有違規行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規范施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到防水工程規范標準,并對工程保修五年。
八、付款方式:工程竣工驗收合格三個月后一次結清。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:
四、承包形式與結算方法:
1、承包形式:采用包工、包料、包質量、包安全的四包形式。
2、結算方法:
甲方按實做的展開面積給乙方確定工程量,甲方按每平方 元的固定價格計算工程款。不再增加任何費用,本工程結算甲方不向乙方要發票。
五、選用材料
選用bac濕鋪法復合雙面自粘橡膠瀝青防水卷材,3mm厚。(必須要檢驗報告和合格證)
六、工程質量要求:
1、按設計要求和國家有關規范標準執行。
2、嚴格按“貼必定”bac防水卷材應用技術規程施工。并按相關的質量檢驗標準進行驗收。
七、付款方式:
合同簽定后,甲方一次性支付全部維修工程款。款到乙方指定帳戶后開始施工。
八、乙方責任:
1、按甲方要求和有關規定進行施工,確保優良工程質量。
2、接受甲方對工程質量、施工質量、進度的檢查和監督。
3、工程驗收時,乙方必須協助甲方進行防水工程驗收。
4、自負管理不善造成的安全事故,應由乙方負責。
5、全權負責施工中出現的質量問題,應由乙方負責。
九、質量擔保:
維修施工完后試水,如果出現質量問題乙方應向甲方退款50%。保質期五年,在保質期內如果出現質量問題,乙方必須在十二小時之內趕到甲方場地進行維修。
十、其他:
本合同未盡事宜,經雙方協商共同解決。提供防水施工項目所需的一切資料。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章生效,如有違約則依法追究違約責任。驗收合格后,本合同自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇五
乙方:
一、承包范圍:
1、 #棟所有外墻貼面、滴水線條、臺面抹灰的壓光、所有窗臺(不含飄窗套)、窗套接口刷到位(后道工序負責接口),乙方負責拆架及碼堆至指定地方。
2、乙方進場后,只負責灰桶、鏟、扁擔,其余次材均不負責。
二、承包單價:
外墻裝修以外墻貼面實際面積元平方米計算。
三、付款方式
1、乙方進場后外墻拉毛至第四層甲方付乙方生活費 %。
2、該項目拉毛完工后,甲方付乙方工程進度費用(拉毛費) %(按每平方 元計取)。
3、乙方外墻貼面完成三層后,經甲方驗收合格,甲方付給乙方已完成部分工程進度款的%,待乙方全部完成外墻貼面,經甲方驗收合格后,甲方付至整個工程量的'%。
4、余下%作為質保金,一年后的30個工作日內付清。
四、質量安全:
1、乙方必須確保外墻粉刷分項工程驗收合格。如出現質量問題,概由乙方承擔所有相關責任。
4、乙方必須加強安全防范意識,加強對施工人員的安全培訓和班前教育,確保施工安全。嚴禁酒后作業,穿拖鞋上工作平臺工作,如乙方施工人員違規操作或違章作業而造成的不良后果,一切損失和責任概由乙方自行承擔。
五、進度
本合同內粉刷工程總工期為30天(日歷工期),乙方必須按時完成。如乙方拖延工期,每拖延一天,罰款200元。
六、其他未盡事宜,需甲乙雙方共同協商解決。此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
年月日 年月日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇六
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,結合本合同具體情況,雙方達成如下協議。
一、工程概況
工程名稱及內容:泰山中學家屬院道路、下水管道、幼兒園 改造、老年公寓改造,沙池改造、自來水、電力改造,幼兒園食堂改造,幼兒園前路面新建。
二、工程地點:泰山中學
三、工程時間:20xx年10月-20xx年12月。
四、材料供應:所需一切沙、石、水泥等一切材料,由乙方負責 采購。
五、工程結算方式:墊層及路面鋪設,所有工程改造按照20xx 年度工程定額進行結算。
六、其他約定
1、在本次施工中乙方要時刻注意施工安全,同時盡量避免在校 園內產生很大的噪音,以免影響學生的正常學習和人身安全。
2、乙方嚴格按程序施工,每道程序必須經甲方驗收合格后再施 工下一道程序,從而確保工程質量。
3、在施工中,本工程如有變更部分甲方應及時通知乙方,并給予辦理經濟簽證。
4、如因甲方未及時通知造成已完工程量返工,甲方因承擔乙方 經濟損失 。
七、其他未盡事宜,雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用 的原則,協商解決。
八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇七
合同編號:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:
簽定地點:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》及相關法律法規條例,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.工程地點:
1.3.工程內容:具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍:
1.5.承包方式:
1.6.工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7.工程質量:。
1.8.合同價款:(人民幣大寫)暫定價:。
第二條甲方工作
2.1.開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份,并向
乙方進行現場交底,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4.協調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后,方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天,每天8小時在施工現場。
3.3.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收,以國家頒發的《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。
5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續,如驗收合格,出具書面驗收合格報告。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格:甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用,先由審計處預審后,再確定工程造價。
(2)可調價格(方式一):招標項目,投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執行,投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
(3)可調價格(方式二):非招標項目,無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證(經甲方書面確認)按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式,采用第種方式支付:
第一種支付方式:
(1)本合同簽定七個工作日內,甲方按合同暫定價/%支付預付款。
(2)工程完成/%,甲方付至合同暫定價的/%。
(3)工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內,甲方付至合同暫定價的/%。
(4)項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。
(5)余款質保期(自竣工滿1年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
第二種支付方式:
(1)無工程預付款,項目竣工驗收完畢后,乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計,項目決算審計結束后十五個工作日,甲方付至審計金額的%。
(2)余款質保期(自竣工驗收合格滿壹年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
6.3.工程竣工驗收后20天內,乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方,待甲方審計部門審計后,出具相關審計報告后付款,如20天內未送達,甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況,無法支付工程款時,付款時間由甲、乙雙方另行商定,甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分,與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時,本項目的司法解釋順序按照國家的相關規定執行。
6.7.工程的審計費用的支付,參照《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》的相關辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾,審計結束后讓利∕%,我校按照審定金額∕%支付相關工程款。
第七條關于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償,如影響工期,工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備,需提前3天封樣送至甲方,待甲方認可后,方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收,并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若己使用,對工程造成的損失由乙方負責,如影響工期,工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統一保管。竣工后,作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失,如影響工期,工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現場,造成的安全事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方∕元,作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.3.未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,甲方將對其進行500元的處罰,并由乙方進行恢復,費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復,由甲方安排相關單位進行維修,費用由乙方支付(如乙方不支付上述維修費用,甲方將從工程款中扣除),由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失,如影響工期,工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續履行時,應提前3天通知對方,雙方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,如由乙方原因造成的損壞,一切經濟損失由乙方承擔,如影響工期,工期不順延。
9.7.工程交付前,乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作,如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中,必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發現有違紀行為,立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規定的行為,可向有關部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協議。
12.2.本合同一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
12.3.附件
(1)招投標文件
(2)其他
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表人:(簽字)乙方代表人:(簽字)
簽定時間:簽定時間:
帳號:
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇八
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。