合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇一
定作人：______簽訂地點(diǎn)：_________
承攬人：______簽訂時(shí)間：__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng)：
定作人|承攬人|鑒(公)證意見：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號(hào)碼：居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào)：賬號(hào)：經(jīng)辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇二
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整，大寫金額： 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇三
承攬方： 身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說明書進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶（即器械購(gòu)買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進(jìn)行安裝，并以通過定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁印）：
簽訂日期： 年 月 日
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇四
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項(xiàng)目工期天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7.，共計(jì)：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng)： 。 第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇五
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項(xiàng)目工期天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7.，共計(jì)：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng)： 。 第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同免費(fèi)(6篇)篇六
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號(hào)：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止。
甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫?qǐng)?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人：法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)