合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

廣告牌的合同書大全篇一

乙方：

經甲、乙雙方充分協商，一致同意簽訂租賃合同，合同條款如下：

一、甲方將座落于面積為平方米的臨街門面租賃給乙方。租金：。

二、租期從年月日起至年月日

三、房屋租賃合同生效后，乙方應向甲方交付壹萬貳千元押金（1xx）（不計利息），合同期滿押金退回。

四、承租期內乙方在不改變和影響房屋整體結構的前提下，可進行裝修裝飾；期滿不續租，其裝修材料由乙方自行處理，若拆除，其費用由乙方自理并恢復原貌。

五、合同期內，甲方應提供水、電供應。水、電費按月按表由甲方計收。同時乙方應自覺遵守甲方的水、電管理規定，如有違反，按甲方的水電管理辦理。

六、租賃期間房屋如因不可抗拒的自然災害導致毀損，本合同則自然終止。

七、租賃期間，乙方未經甲方同意，不得將房屋租給第三方，或改變用途，租期屆滿或解除合同時，乙方需按時歸還房屋給甲方，如需續租，須提前3個月與甲方協商。

八、租賃期間，甲乙雙方均不得借故解除合同，如甲方需要收回該房屋做為消防通道或作為前臺使用時，乙方必須無條件同意，并在甲方書面通知乙方一個月內清場否則因此對甲方造成的一切經濟損失由乙方承擔，乙方按期清場后合同終止，甲方退還押金。

九、本合同一式肆份，甲方兩份，乙方兩份，合同自簽訂日起生效。

甲方法人代表簽字：

蓋章

乙方法人代表簽字：

蓋章

年月日

廣告牌的合同書大全篇二

甲方：（出租方）

乙方：（承租人）

一、出租房屋為

二、租賃期限。租期一年，從年、月、日到年、月、日。合同期滿后，甲方繼續將該房屋對外出租的，乙方有優先租賃該房屋的權利，乙方必須在合同期滿前10日內與甲方協商簽訂新的租賃合同，否則視為自動放棄，甲方有權另行簽發合同。

四、房屋租賃期間的裝修。房屋人為損壞，乙方應及時修復。

5、本合同履行期間，甲方不對乙方與第三方之間的一切經濟和民事糾紛負責。

6、在合同履行期間，乙方應保持租賃房屋內外的所有設施完好無損。如確需改造或增加其他固定設施，應在征得甲方同意后進行，所需資金由乙方支付，合同期滿，乙方不得拆除，甲方不予補償。

八、在合同履行期間，要遵守法律，文明道德，自覺維護室內外衛生。水、電、公共收費（公安、衛生、工商、稅務等。）由乙方支付，實行市場管理。

九、乙方不得將租賃房屋用于可能損害公共利益的非法活動。按時交水電費，逾期者將被罰款1 —2倍處罰，并停止供水和供電。合同終止后，應及時遷出；否則，你將按租賃房屋支付租金，并處以租金10%的罰款。

十、豁免條件

因不可抗拒的自然災害給雙方或任何一方造成經濟損失的，任何一方不得向對方索賠。

十一、本合同未盡事宜，根據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定，經雙方協商一致，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

十二、本合同自簽署之日起生效。

十三、店鋪租賃協議一式兩份，雙方各執一份。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

法定代表人（簽名）：_________________

在____________

廣告牌的合同書大全篇三

乙方：

經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

一、甲方將位于路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為： 乙方承諾 日內完工。

二、廣告牌共計人民幣 。

三、付款方式：?

四、此廣告牌必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。

五、甲方責任

1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。

3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。

六、乙方責任

1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。

3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要

求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。

b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

乙方：

日期：

廣告牌的合同書大全篇四

乙方(出租方)：

一、廣告牌位置、規格：

3、廣告媒體數量：壹組。

二、廣告牌租賃期限

廣告租賃期限為八個月，日期從_____年__月__日至_____年__月__日。

三、廣告牌租賃費用及付款方式：

1、合同總金額為人民幣_______元，大寫：___________元整。

2、付款方式：甲方在合同簽訂后五個工作日一次性付款。

四、雙方的權利和義務：

3、甲方按時、足額向乙方支付廣告發布費;

五、廣告畫的維修及后續服務

1、甲方負責廣告牌的噴繪制作及安裝。

2、廣告牌框架、牌面、鋼架等出現問題，乙方負責修復。

六、違約責任：

1、甲方保證設計的廣告內容或設計稿的合法性，若因甲方要求設計的廣告內容侵犯其他第三方權利的，甲方承擔相應的責任，乙方有權拒絕甲方不合理要求，關于甲方要求的設計廣告內容，乙方有監督的權利。

2、合同簽訂后，甲乙雙方不得單方終止合同，否則，違約方須支付給守約方發布費用10%的違約金。

3、不可抗拒的因素指無法預見的且超出乙方合理控制的事件，比如自然災害、戰爭、或類似戰爭狀態及政府干預行為(如市政建設、城市規劃調整、市政動遷、發布公益廣告等特殊情況)等。遇不可抗拒的因素，導致合同不能履行，合同終止，雙方互不承擔違約責任。廣告費用按照實際上刊天數計算多退少補。

4、甲方應按照本合同要求及時支付廣告費。若付款期限超過十日，視為甲方違約，乙方有權終止廣告發布并下畫面，保持追究甲方法律責任的權利。

5、乙方在廣告發布期間須保證廣告發布的連續性，若乙方在未按照合同要求通知甲方的情況下擅自拆除廣告畫布，甲方有權要求乙方支付未發布部分的相應金額。

七、爭議解決：

若合同履行中雙方產生爭議，雙方應協商解決。協商不成，可向簽約所在地人民法院起訴。

八、合同雙方簽字蓋章后生效，本合同一式二份，雙方各執一份，所有合同附件與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字蓋章)：

_____年___月___日 乙方(簽字蓋章)：

廣告牌的合同書大全篇五

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： 廣告 (以下簡稱乙方) 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告牌制作

1、廣告牌規格 ：

2、材質：

3、要求:

安裝地點：

三：工程造價及支付方式

1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣 元，大寫 元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四： 工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)

請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關于驗收

1. 乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2. 工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任：

1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、 在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

2、 保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方： 乙方：

(蓋章) (蓋章)

法人/授權代表(簽字)： 法人/授權代表(簽字)：

聯系電話： 聯系電話：

年 月 日

甲方：以下簡稱甲方)

乙方： 廣告 (以下簡稱乙方)

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告牌制作

1、廣告牌規格 ：

2、材質：

3、要求:

安裝地點：

三：工程造價及支付方式

1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣 元，大寫 元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四： 工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計#from http:// end#的作品享有著作權。

六：關于驗收

1. 乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2. 工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任：

1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、 在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

2、 保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方： 乙方：

(蓋章) (蓋章)

法人/授權代表(簽字)： 法人/授權代表(簽字)：

聯系電話： 聯系電話：

年 月 日

廣告牌的合同書大全篇六

乙方：

甲乙雙方就甲方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設置地點： ，面積 平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置。

2.甲方須支付乙方廣告費，每年 元整，并以下列方式支付：

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計 元整。

b.廣告牌設置完成之日，即 年 月 日(廣告牌設置完成日)，支付余額 元整。

3.乙方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。

4.乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

5.本合同有效期間自 年 月 日起，至 年 月 日止，為期 年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

廣告牌的合同書大全篇七

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

廣告牌的合同書大全篇八