合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
最新化肥合同優質篇一
購貨單位：___________________，以下簡稱乙方
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條1、產品的品名、規格、質量、價格
2、產品的技術標準(包括質量要求)，按國家標準執行；有機肥。
3、產品的數量：按照包數或(折算成噸數)累計，不存在重量誤差。
第三條乙方需提前10天以上向甲方提出要貨申請，以便甲方備貨，如因乙方未及時提出申請，延誤使用，甲方不承擔任何經濟責任，如甲方未按規定及時向乙方交貨，乙方有權要求提出經濟賠償。
第四條貨款的結算：乙方需提前向甲方指定賬戶匯入所購產品款項，甲方財務確認后，方可辦理發貨。
第五條乙方須在甲方的指導下使用本產品，如因乙方不合理操作或因自然因素導致本產品效果不佳時，甲方不承擔責任。
第六條當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式__份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證，應送公證或簽證機關)等單位各留存一份。
購貨單位(甲方)：____(公章)
供貨單位(乙方)：___(公章)
最新化肥合同優質篇二
債權人代位權糾紛
吉林省松原市中級人民法院
當事人
上訴人（原審被告）：扶余市某學校
被上訴人（原審原告）：王某某
第三人：榆樹市某有限責任公司
第三人：李某某
法院認定
另根據質量保證金性質，其應為發包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，缺陷責任期內對建設工程出現缺陷進行維修的資金。缺陷責任期不同于保修期，且該工程已竣工并交付使用1年多。當事人未約定質量保證金，盡管約定了保修期，亦應尊重合同約定。發包人返還工程質量保證金，不影響承包人依照合同約定或法律規定履行工程保修義務。綜上，原告要求被告返還第三人李某某在其應付工程款中扣留的工程質量保證金，用于清償欠原告的空心磚款，應當予以支持。
最新化肥合同優質篇三
出賣人：________________________
買受人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點：______________________
第一條 標的、數量、價款及交（提）貨時間
化肥名稱
商標或品牌
生產廠家
計量單位
交（提）貨時間及數量
合計人民幣金額（大寫）
（注：空格如不夠用，可以另接）
第六條 標的物所有權自________________時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，化肥屬于_________所有。
（一）提交___________________ 仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________人民法院起訴。
第十五條 本合同自_____________起生效。
出賣人
出賣人（章）
住所：
法定代表人：
（章或簽字）
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編號：
買受人
買受人（章） ：
住所：
法定代表人：
（章或簽字）
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編號：
鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關（章）
經辦人：
年 月 日
〔提示：化肥經商企業應具有相應的主體資格〕
最新化肥合同優質篇四
委托方(以下簡稱甲方):
受委托方(以下簡稱乙方):
根據《xxx經濟合同法》、《深圳經濟特區住宅區物業管理條例》及其實施細則等國家、地方有關物業管理法律、法規和政策,在平等、自愿、協商一致的基礎上,雙方就 (物業名稱)公共機電設備委托乙方進行維修保養,特訂立本合同。
第二條 委托維修保養服務項目、內容、范圍
1、日常維護保養、一級保養、二級保養、故障維修、中修、大修以中?！对O備工作手冊》定義為準。
2、日常維護保養、一級保養、二級保養、中修、大修周期以中?！对O備工作手冊》規定的周期為準。
3、日常維護保養、一級保養、二級保養標準應不低于中海《設備工作手冊》所規定的標準。
4、委托維修保養服務項目、級別、范圍協議條款見合同附表《委托維修保養服務項目、內容、范圍一覽表》。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新化肥合同優質篇五
乙方:____________
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內,甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后 日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協助乙方辦理完房產過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關,甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發生爭議,雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續有效。
甲 方(簽字捺印): 身份證號:
乙方(簽字捺印): 身份證號:
見證人(簽字捺印): 身份證號:
見證人(簽字捺印): 身份證號:
最新化肥合同優質篇六
承包方(乙方)：
簽訂時間：
依據《^v^合同法》及國家有關工程承包條款的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 項目工程
一、工程名稱：湖北金環化纖股份有限公司綠化工程
二、工程地點：湖北金環化纖股份有限公司
三、承包范圍和內容
(一)設計圖紙范圍內和施工招標圖紙、答疑的一切內容。
(二)下列文件應視為構成并作為閱讀和理解本合同的組成部分，即：
1、本合同及附件
2、投標書及投標報價表
3、施工圖紙
4、標價的工程量清單
5、構成本合同組成部分的其它文件
(三)上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處，以上列次序在先者為準。
四、工程造價：以乙方投標中標價元(大寫： 貳佰叁拾叁萬肆仟叁佰柒拾元整)。
五、工期要求
(一)根據工程量和甲方要求，雙方商定工程總工期為180日歷天。
(二)開工前，乙方3天內向監理方，甲方發出開工申請書，并報送施工進度計劃和施工組織設計，監理下達開工令后方可施工。
第二條 工程質量
一、工程質量等級：優質工程
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術要求和國家相關施工規范進行施工并接受甲方、監理及質量監督部門監督。
三、乙方在施工過程中必須遵守下列規定：
1、乙方提供的植物必須符合程預算書清單規定的規格和植物種類，并經甲方和監理驗收后，方可用于施工。
2、隱蔽工程必須經甲方、監理方認可后方可進行下道工序。
3、工程竣工后，乙方按規定對工程實行保養及養護，質量保活期以驗收竣工之日起24個月。
第三條 工程價款的支付與結算
1、乙方按照設計圖紙及建設要求完成全部工程后，經監理、監督和甲方有關人員初驗合格并經監理簽證之日起15天內，甲方付給乙方30%工程款。乙方要按照設計圖紙完成全部工程，并提供管理和養護處植36個月詳細計劃和方案。
2、6個月后，甲方再付給乙方50%工程款。
3、12個月后，經甲方組織監理、監督等部門驗收后苗木成活率及苗木保存率達到100%以上，草坪覆蓋率達99%以上，其它設施完好并經監理簽證的后，甲方再撥付乙方10%工程款，剩余10%工程款作為該工程的保修資金。養護期滿后給予撥付。
第四條 工程質量及驗收
2、乙方進行施工必須嚴格執行國家現行的施工規范和質量驗收標準，工程竣工后由甲方組織設計、監理等單位共同驗收，工程應達到優良工程標準。
3、工程竣工后，乙方需提供以下竣工資料：
(1)土壤水質化驗報告;
(2)施工過程中間驗收記錄;
(3)設計變更文件;
(4)竣工圖和竣工報告;
(5)施工總結報告。要求：整理成冊，壹式貳份、并確保資料齊全、準確、完整。
4、質量保活期計劃應包括以下內容：
(1)清除雜草并及時進行修剪、整形;
(2)質量?；钇诜秶鷥葻o垃圾、無旱象、無病害蟲、無缺株斷檔、植物生長旺盛。
第五條 補栽維修措施
無論在工程施工期或質量保活期內，如果本工程中發生丟失、損害、監理工程認為需進行補栽維修以確保工程質量，經通知乙方后乙方無能力或不愿立即進行此類工作時，甲方有權雇傭其他人員實施監理工程師認為必要做的工作，并支付有關費用。該費用由監理工程師與甲方協商后按預算價確定款額，由甲方向乙方索回，或有甲方在應付或到期應付給乙方的款項中扣除，監理工程師應就此通知乙方，并抄送甲方。
第六條 質量?；钇?/p>
質量保活期自驗收簽字之日起開始計算。在此期間，凡因種植及施工質量問題，由乙方負責進行保修，如屬甲方原因延遲工期或推遲驗收，則質量?；钇谟嬎闳諡轵炇蘸箝_始計算。
第七條 服務承諾
在施工及養護過程中乙方提供24小時值班電話，當甲方代表或監理工程師發現問題話通知乙方后，乙方應派人員在24小時內趕到現場進行處理，并做好處理記錄。
第八條 其它事項
1、乙方進入施工現場后，由甲方會同監理單位對乙方所列機具、技術人員配備清單進行核實，乙方在施工過程中不得隨意更換投標時承諾的技術負責人和主要施工人員。
2、本工程不得轉包、確需分包時，應征得甲方同意。
3、乙方要制定安全施工實施細則，確保安全施工。乙方對施工中發生的(包括不可預見)人身傷亡及其它事故負全部責任。
第九條 違約責任
乙方責任：
一、工程質量達不到合同規定的要求，應無條件返工并承擔由此造成的一切費用。
二、不能按合同規定的工期完成工程時，每延期一天支付給甲方5000元違約金。
甲方違約：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，竣工日期可以順延。
二、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其它問題，甲方承擔責任。
第十條 合同糾紛解決辦法
一、有甲、乙雙方協商解決。
二、協商不成，有仲裁委員會或向合同簽訂地人民法院起訴。
第十一條 附則
一、本合同一式叁份，甲方持貳份，乙方持一份。
二、本合同自雙方代表簽字加蓋雙方公章即日生效，工程質量保活期滿經驗收符合要求結清工程款后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________