現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇一

簽訂日期 年 月 日

供方(全稱)：

需方(全稱)：

根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本 份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

供方：法人委托書號碼 需方：法人委托書號碼

營業執照號碼 營業執照號碼

供 方：(蓋章) 需 方：(蓋章)

負責人： 負責人：

代 表： (簽字) 代 表：(簽字)

開戶銀行： 開戶銀行：：

帳號：： 帳號：：

電話號碼： 電話號碼：

住 址： 住 址：

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇二

根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委托乙方加工糟燒酒精業務，特訂立本協議。

一、委托方式

甲方帶給下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。

糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產，剩余干糟由乙方自行處置。

二、生產加工

乙方具備相關生產場所，并獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產潛力，即具備加工日產酒糟最高值的潛力。

甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方；乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產潛力的也應提前半年告知對方。

甲方帶給的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工；甲方也不因此在計量和計價上作調整。

三、結算辦法

1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的%計算；

2、酒糟價格：以每公斤元計算；

3、酒精價格：成品折合成50°酒精度，以每噸價格4，500元計算；

4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方回到糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。

5、結算時間：以每一黃酒釀期結束為結算時間。

四、成品質量

乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。

五、送貨方式

甲方負責將酒糟堆放在固定地點。

乙方負責酒糟裝運、現場清理，并保證裝運及時，環境清潔。

糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。

六、安全職責

乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。

乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。

七、協議期限

本協議自簽訂日起五年有效。

協議到期后，經甲、乙雙方協商可進行續簽。

八、其他事項

本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。

本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。

甲方：上海xx釀酒有限公司乙方：上海xxx廠

法人代表：法人代表：

協議簽訂日：

協議簽訂地：上海xxx鎮

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇三

乙方：x x x 身份證號碼：xx

第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。

第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。

第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。

第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。

第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。

第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收?。划a品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。

第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。

第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。

第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。

第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。

第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。

第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。

第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇四

甲方： (以下簡稱 甲方)

乙方： (以下簡稱 乙方)

經雙方協商，利用雙方優勢互補，在“質量合格、交期保證、雙向選擇、平等互利、相對穩定”原則基礎上簽訂本協議。

第一條 本協議自簽訂之日起，甲乙雙方正式確定建立產品表面處理(熱鍍鋅)戰略合作關系。

第二條 品名，規格，單價(以附件為準)

第三條 交付條件及付款條件：

一、甲方提供產品給乙方進行熱鍍鋅加工，乙方需在甲方要求的交期內將加工好的合格產品交給甲方，提貨及送貨費用由乙方承擔。

二、付款條件為：月結45天(結賬日為每月的25號，每月26號前乙方將對賬單傳真到甲方，甲方收到乙方對賬單后，在27號之前核對好，將簽字確認后的對賬單傳真至乙方，乙方需在每個月的28號之前將發票送至甲方)

第四條 甲方與乙方的權利和義務

一、甲方發貨給乙方加工，乙方必須返還加工好的同等數量貨物給甲方，乙方不得將甲方的貨物丟失，如果數量缺少，乙方需按照甲方的材料成本價2倍進行賠償給甲方;(如小件必須有1‰的損耗。)

二、甲方根據需要可參與乙方的動態管理;

四、甲方有權對乙方隨時實施現場稽核;

五、甲方有權要求乙方實施成本降價措施;

七、乙方需及時響應甲方的其他合理要求，如：客戶第三方驗廠;

八、乙方需積極配合甲方的降低成本要求，給予甲方優惠的市場價格和提供甲方技術支持，當乙方因生產效率提升或其他方面改善帶來單位制造成本下降時，也應與甲方共同分享此部分成果。

十三、乙方應按照甲方的包裝要求進行打包，并在每包上貼上標簽，注明產品的品名、規格、數量、廠商。

十四、乙方送貨到甲方時應附乙方的送貨單和出廠檢驗單;

十五、檢驗標準

1、乙方送貨至甲方工廠時，甲方應當場驗收;

2、當甲方驗收之后確認貨物無質量問題，裝箱出貨后，乙方不再承擔任何產品質量問題。

第五條 送貨方式：乙方提貨，送貨。

二、乙方不能滿足甲方的質量、交期要求時;

三、其他不具備合作條件的情況下。

第七條 本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽章后之復印件或傳真件等同原件有效。

第八條 本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中，如有爭議，雙方協商解決，若協商不成，雙方均可提交甲方所在地法院進行起訴。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽章： 簽章：

日期： 日期：

甲方：

乙方：

乙方委托甲方加工16、21棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務，經共同協商簽訂以下合同，以便共同執行。

一、項目名稱：乙方委托甲方加工16、21棉紗。

二、原料來源：原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內，在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。

三、原料提供時間：在協議簽訂之日起，原棉須在十天內運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應，甲方妥善保管的義務，驗收后，發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。

四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。

1.15約

1.25噸。

六、費用結算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。

七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。

八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數量不超過雙方商定每日生產量，如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔，非甲方自身因素造成延誤除外。

九、違約責任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔對方的經濟損失，本協議一式兩份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇五

甲方：

乙方：

二、根據【^v^經濟合同法】及有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

三、技術要求及標準

經甲方研究，乙方依據圖紙為甲方生產出水口保護裝置，出水口保護裝置為圓柱體，高為400mm，直徑為400mm。上開口預留180mm的口徑，柱體一側距離上方140mm,下方100mm的預留160mm的口徑。另一側依據模板有水利標志。乙方按甲方提供的圖紙結構、成型和支撐作用的模板，達到保護和改善出水口保護裝置的表面質量、材料工費，核實達成此協議。

四、質量要求

乙方依甲方的樣品生產，出水口保護裝置材料為混泥土，含水泥(復合硅酸鹽水泥)、砂土為中砂()、石子(粒徑大于)?；炷嗤列璎F場攪拌機攪拌，攪拌出新鮮的漿液。生產出的出水口保護裝置需一次性成型，若出現表面接縫應進行處理，直至平整，外觀形象光滑平整，若出現蜂窩麻面及時進行處理。上部圓周圍及內部進行打磨處理至光滑平整，防止使用時刮傷。底座預埋螺栓均勻分布，無裂縫。出水口保護裝置應進行灑水養護，土工膜覆蓋，不能長時間暴露在太陽下，正常養護時間為2-4天，拆模時其表面不因拆模而損壞時方可拆除。乙方應嚴格要求按照甲方的.產品標準供應，不符合建設單位、監理單位、及甲方要求的，乙方必須清除現場，結算時不予計量，不予結算。

五、承包方式與數量

本項目由甲方提供圖紙，提供生產模具，乙方提供附屬工具及場地。乙方嚴格按圖保質、保量生產。

本批次生產數量：

六、工期

從____年____月____日生產至月日生產完成。

七、價格、結算和付款方式

1、經甲乙雙方按圖核其材料工費及附屬材料由乙方購買生產，甲方從乙方生產場地購買，每個____元。并保證提供的產品型號為市場最低價，如發現乙方以低于甲方供應價向任何購貨商銷售同型號產品的，乙方須按照差額部分向甲方做出補償。價格經雙方議定后，乙方在年內不得調高商品價格。

2、乙方生產出的數量為總數量的70%時，甲方同意并對乙方生產數量與質量核實，預付50%的款后生產完成。并由質量檢驗人員檢查合格后，甲乙雙方認可簽字后付清。

八、甲方責任

九、乙方責任

1、乙方需經甲方同意并簽訂生產協議。

2、應按甲方的要求定期報公司材料主管生產情況。

3、嚴格按圖紙要求保證質量、外觀及整體效果。

4、出現質量問題，必須接受材料專管員的罰款及停工通知的要求。

5、乙方安全生產、文明生產，在生產及運輸過程中所發生的所有事故甲方概不負責。

十、其它

本次生產中無論天氣或其它發生什么變化，甲方不在追加任何費用。

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份，未盡事宜雙方協商解決，本合同簽字之日起生效，完全生產好后期滿終止。

甲方(公章)：

乙方(簽字)：

____年____月____日

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇六

乙方：xxx有限公司

1、乙方責任自選廠收到礦石開始計算，外礦運費、鏟裝費等由甲方負責。

2、過磅以雙方認可過磅數據為準。

3、原礦和精礦品位，以乙方取樣，甲方監督其過程，留公樣原則執行。甲方對品位結果又異議的，可以到甲乙雙方認可的第三方化驗，公樣。公樣費用由輸方支出。鋅精礦誤差在0.4%內，以乙方數據為準。

4、鋅精礦由甲方自主銷售。

5、加工費包括破碎、浮選、尾礦排放、鋅精礦上車費，加工費按原礦石處理噸位計，按 52 元/噸。

6、乙方保證原礦石加工處理回收率為。達不到回收率造成的損失，由乙方負責賠償。

7、加工費預支比例為得貨款后一次性付清。

8、本合同未盡事宜雙方協商解決，協商不成可到花垣縣人民法院協調和仲裁解決。

9、本合同一式二份，雙方各執一份，簽字均具有法律效力。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

年 月 日

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇七

委托方：江陰市恒業鍛造有限公司 (以下簡稱甲方) 承攬方： (以下簡稱乙方)

1、甲方有外協加工業務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知 天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

2、完成加工業務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。

3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。

4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在 個月后視乙方履行合同的情況歸還。

2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。

3、保證金金額不低于 元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。

1、按照約定支付加工費。

2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。

3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。

1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。

3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。

4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。

6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托

加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。

1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金20xx元。

2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的 5%--30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

4、對于存在質量問問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)-報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

1、合同附件：《外協加工費結算規定》。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

(以下無正文)

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

日期： 日期：

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇八

乙方：__________________

根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規規定，遵循互利互惠原則，明確雙方權利義務。

一、規格及工藝要求

（1）類別：____________頁數：____________

（2）開本：____________尺寸：____________

（4）盒套：____________

（5）貼片：____________

（5）裝訂：____________

二、印制數量及單價印制數量：______冊，單價：______元/套，總計：______元（大寫：_____________）。

（備注：以上價格含打樣、紙張、印刷、裝訂、包裝費用以及運輸到交貨地的運輸費用等。）

三、付款方式及時間本合同經甲乙雙方簽字蓋章生效后______日內，甲方向乙方預付合同總款的______%即人民幣元，余款______元，在甲方驗收合格后______日內付清。

四、制作要求

1、甲方提供設計完成的____________或光盤，制作由乙方完成。

2、甲方在樣張上提出修改意見并簽字，乙方必須按甲方意見修改。

乙方擅自改動而出現質量問題的，由乙方負全部責任。

3、對制版后的改動，屬于印刷質量問題的由乙方負責，屬于換圖、改字等臨時變更的各種費用由甲方負擔。

4、乙方應提前空運2本樣書到甲方。

確認后發大貨，并隨大貨提供不少于______%的調換余量。

光盤和菲林歸甲方所有，乙方應于結算前發回甲方。

乙方未經允許不得擅自使用或轉借使用甲方資料。

5、標準箱包裝，包裝箱要規范，要有一定強度，箱內六面加厚度______塑料泡沫板，箱體要印上品名、數量、發行單位等。

每配內包裝袋（要求），按每箱數量放入箱中。

五、質量要求

1、紙張克數、產地，紙張白度、油墨牌號等要真實。

2、印刷色相要統一，準確，明度、清晰度、色飽和度等要達到設計標準。

3、工藝要精細，裱糊要平整、貼實、不變形、不起皺、不掉片、不錯頁、不缺頁、不重頁。

4、如出現印制質量，數量短少等問題，甲方有權要求乙方返工或退貨，數量短少的，每少一本扣全貨款的______%，因質量問題造成甲方其他經濟損失的，應賠付甲方一切損失。

六、交貨時間、地點、方式乙方無論采取何種運輸工具必須于年月日前將貨物運到，運費由乙方負擔。

遲到一日，扣除全貨款的______%，遲到5日以上______%，10日以上______%，作為甲方補償，______天以上，甲方有權拒收，乙方賠償甲方一切損失。

運輸途中的風險由乙方承擔。

七、驗收條款驗收標準、驗收期限：按合同約定的標準驗收，在交貨后日內驗收。

異議期限：甲方認為貨物不符合合同的，應當在驗收后內提出異議。

八、爭議處理甲、乙雙方在履行合同過程中，如因任何一方對合同履行產生異議時，雙方應本著友好合作的精神，采取有效的方式協商解決。

協商不成，可選擇第項方式解決

1、交由仲裁委員會裁決：

2、向甲方所在地的人民法院起訴。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同未盡事宜，須雙方協商修訂，簽訂補充協議，補充協議與原合同具有同等法律效力。

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇九

甲方：________________

乙方：________________

二、根據【^v^民法典】及有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

三、技術要求及標準

經甲方研究，乙方依據圖紙為甲方生產出水口保護裝置，出水口保護裝置為圓柱體，高為400mm，直徑為400mm。上開口預留180mm的口徑，柱體一側距離上方140mm,下方100mm的預留160mm的口徑。另一側依據模板有水利標志。乙方按甲方提供的圖紙結構、成型和支撐作用的模板，達到保護和改善出水口保護裝置的表面質量、材料工費，核實達成此協議。

四、質量要求

乙方依甲方的樣品生產，出水口保護裝置材料為混泥土，含水泥(復合硅酸鹽水泥)、砂土為中砂()、石子(粒徑大于)?；炷嗤列璎F場攪拌機攪拌，攪拌出新鮮的漿液。生產出的出水口保護裝置需一次性成型，若出現表面接縫應進行處理，直至平整，外觀形象光滑平整，若出現蜂窩麻面及時進行處理。上部圓周圍及內部進行打磨處理至光滑平整，防止使用時刮傷。底座預埋螺栓均勻分布，無裂縫。出水口保護裝置應進行灑水養護，土工膜覆蓋，不能長時間暴露在太陽下，正常養護時間為2-4天，拆模時其表面不因拆模而損壞時方可拆除。乙方應嚴格要求按照甲方的產品標準供應，不符合建設單位、監理單位、及甲方要求的，乙方必須清除現場，結算時不予計量，不予結算。

五、承包方式與數量

本項目由甲方提供圖紙，提供生產模具，乙方提供附屬工具及場地。乙方嚴格按圖保質、保量生產。

本批次生產數量：

六：工期

從______年______月______日生產至______月______日生產完成。

七、價格、結算和付款方式

1、經甲乙雙方按圖核其材料工費及附屬材料由乙方購買生產，甲方從乙方生產場地購買，每個______元。并保證提供的產品型號為市場最低價，如發現乙方以低于甲方供應價向任何購貨商銷售同型號產品的，乙方須按照差額部分向甲方做出補償。價格經雙方議定后，乙方在______年內不得調高商品價格。

2、乙方生產出的數量為總數量的70%時，甲方同意并對乙方生產數量與質量核實，預付50%的款后生產完成。并由質量檢驗人員檢查合格后，甲乙雙方認可簽字后付清。

八、甲方責任

九、乙方責任

1、乙方需經甲方同意并簽訂生產協議。

2、應按甲方的要求定期報公司材料主管生產情況。

3、嚴格按圖紙要求保證質量、外觀及整體效果。

4、出現質量問題，必須接受材料專管員的罰款及停工通知的要求。

5、乙方安全生產、文明生產，在生產及運輸過程中所發生的所有事故甲方概不負責。

十、其它

本次生產中無論天氣或其它發生什么變化，甲方不在追加任何費用。

之日起生效，完全生產好后期滿終止。

甲方(公章)：________________

乙方(簽字)：________________

______年______月______日

原煤加工合同 加工合同(10篇)篇十

法定代表人：____________職務：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____