隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編帶來的優秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇一
乙方:
甲、乙雙方就活動板房采購及安裝有關事宜,經雙方協商一致,訂立以下協議,以資雙方共同遵照履行。
第一條甲方因工程施工的需要,向乙方采購品牌為“”的活動板房,并由乙方負責安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同,即活動板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運輸、安裝設計等全由乙方負責并承擔全部費用;活動板房的安裝、活動板房占地范圍內的土建基礎施工、外場地水泥地面平整施工、活動板房內的吊頂及水電安裝和內裝修、所有的安裝費用(含人工費)等全由乙方負責并承擔全部費用。甲方只負責竣工驗收后投入使用,并按本合同的約定支付合同價款。
第三條 采購及安裝活動板房的規格、樓層、棟數及面積:
第四條合同價款:按活動板房面積的每平方米元固定單價包干,此固定包干單價不因任何原因而調整。
第五條 活動板房面積的計算方式:
1、板房面積=外墻外邊線長×寬×層數
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動板房面積)
第七條質量及技術要求:乙方應確保其生產和安裝的活動板房的質量和技術符合國家相應的標準,并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗收時應向甲方提供產品質量合格證書,并在質保期內承擔維修和保修責任。
第八條 本合同的質保期為兩年,自活動板房竣工驗收合格之日起計算質保期。
第九條付款方式:活動板房安裝完成后3日內,甲方向乙方支付元;活動板房經甲方、建設方、監理等部門驗收合格,乙方向甲方交付活動板房使用并同時向甲方交付所有施工資料后3日內,甲方向乙方支付元;甲乙雙方結算完畢后3日內,甲方向乙方支付至合同結算總價款的95%;剩余5%作為質量保證金,在本合同約定的質保期滿后3日內支付完畢。
第十條結算方式:本合同約定的固定包干單價元/平方米×雙方共同驗收確認的活動板房面積=本合同的結算總價款。
第十一條 活動板房的權屬:本合同約定的活動板房在乙方交付給甲方使用后,所有權歸甲方。
第十二條 甲方的權利和義務:
1、負責協助乙方進行安裝施工;
2、負責提供安裝施工場地;
3、根據乙方的申請,負責組織相關人員辦理竣工驗收;
4、嚴格按照本合同的約定支付合同款項。
第十三條 乙方的`權利和義務:
1、根據甲方的具體要求,設計和制造施工圖紙,并將圖紙報甲方審定;
3、承擔安裝施工期間造成的安全事故、財產損失等的所有賠償責任;
5、承擔質保期內的保修和維修責任。
第十四條 其他事項的約定:
1、本合同履行期間發生糾紛,雙方應先協商解決,協商不成,任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份,雙方各持一方,簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
委托代理人:
合同簽訂時間:
乙方:
委托代理人:
合同簽訂時間:
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇二
承包人(乙方):
依照《_合同法》及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就 項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。
1、基礎施工部分包括:場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注:本項目屋面防水由發包方施工)
2、電氣安裝部分包括:太陽能支架及組件安裝,電纜敷設、接線,逆變器、配電柜安裝,防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。
二、工期
開工日期:
竣工日期:
四、合同價格和付款方式
1、合同價格
本合同為固定總價合同(含稅),不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫):元(小寫金額 元)。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用,包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %,本合同的質保期為 年,在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。
五、施工質量和質量檢查
1、工程質量
(1)、承包方應對施工工程質量全面負責,施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。
(2)、發包方確定為不合格的工程,承包方必須返工重來,費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤,承包方應無條件趕工并完成計劃。
2、質量檢查:
六、解決爭議的辦法
1 起訴訟。
(1調解要求停止施工,且為雙方接受。
(2法院要求停止施工。
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇三
承包人(乙方):
依照《_合同法》及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就 項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。
1、基礎施工部分包括:場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注:本項目屋面防水由發包方施工)
2、電氣安裝部分包括:太陽能支架及組件安裝,電纜敷設、接線,逆變器、配電柜安裝,防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。
開工日期:
竣工日期:
合同價格
本合同為固定總價合同(含稅),不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫):元(小寫金額 元)。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用,包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %,本合同的質保期為 年,在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。
1、工程質量
(1)、承包方應對施工工程質量全面負責,施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。
(2)、發包方確定為不合格的工程,承包方必須返工重來,費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤,承包方應無條件趕工并完成計劃。
2、質量檢查:
1 起訴訟。
(1)調解要求停止施工,且為雙方接受。
(2)、法院要求停止施工。
1、甲、乙雙方約定,違約應承擔以下經濟責任:
(1)、發包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定 履行自己的各項義務,使合同無法履行的,應承擔違約的責任,違約金按實際損失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求,或發生其它使合同無法履行的行為,承包方應承擔違約責任,違約金按實際損失金額向發包方支付,且2 3 發包方無故惡意拖欠工程款的,付的工程款不予退還。
1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。
2、本合同在雙方完成相互約定的內容后即告終止。
本合同正本一式肆份,發包方執貳份,承包方執貳份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇四
乙方(被委托方):代理人:
根據《民法典》、《____省住宅裝飾裝修管理暫行辦法》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容及要求:(詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準,見附表一)。
1、工期:天(日歷) 自________年____月____日起至________年____月____日止。
工程總造價:(大寫)小寫(元) 合同生效時,甲方支付預付款計總價的 %, 第二次付款(材料到現場再付總價的%), ,其余價款施工驗收結束后支付。 雙方款項往來,不出具發票,支付尾款統一開票。
乙方提供材料設備
1、甲方
(1)向乙方提供施工需用的水、電必備。
(2) 設施
(3)并說明使用注意 事項。
(4)甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查。
(5)辦理驗收、變更、登記手續。
2、乙方
(6)工程竣工未移交甲方之前。
(7)負責對現場的一切。
(8)設施和工程成 品進行保護。
(9)乙方委派: 為駐工地代表。
(10)負責合同。
(11)履行。
(12)按要求組織施工。
(13)協調由乙方負 責的各項事宜。
工程竣工驗收,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
1、甲方責任:
工程未經驗收提前使用發現質量總是自己承擔責任。
2、乙方責任:
(1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求限期無償修理或返工。
(2)造成損失 由乙方負責。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品,如有損失應視情況予以賠償。
(4)本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決。雙方協商或調解不成時,雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構)事后又未達成書面仲裁協議的可以向人民法院起訴。
1、本合同正本一式二份,雙方各執一份,副本二份,有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字,須經工商行政管理機關鑒證。
甲方:
乙方:
年月日:
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇五
承包人(以下簡稱乙方):
依據《^v^合同法
》、《中華
人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和
誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:對應效果圖的供貨清單范圍內所有燈具供貨、安裝。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供貨日期:合同簽訂之日(預付款到賬)起25天內運送到田方指定工地,即 年 月 日前所有燈具運抵施工現場,裝并交驗完畢。
6、 產品質量:優質
7、 合同價款:
優惠后總價: 元
以上價款為固定總價,包含所有燈具材料、生產、運輸、安裝、取費、稅金、驗收備案及未完成工程所發生的一切費用。
1、 向已方提供貨物存放地的約定:甲方提供現場貨物存放地,乙方自行擺放、保管。
2、 負責根據效果圖、圖紙、規范及合民規定的相關標準對產品進行驗收。有權利隨時對產品質量進行抽查,對不符合合同規定質量的產品要求限期調換。
3、 做好合同執生過程中的相關協調工作。
4、 指派 作為甲方駐工地代表,負責對產品質量、進度等進行全面管理,并負責辦理設訐變更、洽商、現場簽證、工程結算等的內部審批手續。
5、 甲方需協調相關單位,為乙方提供工作便利。
乙方未能履行下述各項義務,造成甲方損失的,乙方賠償甲方相關損失。
1、 未經甲方同意,不得將本工程轉給第三人。
3、 指汽船派 (電話) 為乙方駐工地項目負責人,負責合同履行,按雙方認可的施工組織設計(施工方案)和甲方發出的指令組織指導施工,確保保質、保量、按期完成施工任務,解決由方負責的務項事宜。
4、 遵守政府有關主管部門對施場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續并承擔相應費用,同時以書面形式通知甲方。
5、 保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定,承但因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
6、 遵守工程建設安全生產有關規定和甲方的《建設工程安全文明管理辦法》,嚴格按安全標準組織進場。負責對施工場地工作人員進行安全教育,隨時接愛甲方或政府行政主管部門的安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
7、 認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方發出的指令供貨,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
8、 服從甲方工地的觀管理。負責乙方施工人員的防盜、防意外事意外事幫等安全事項。
9、 乙方在交貨時通知甲方驗收,甲方應在三日內完成驗收,逾期視為合格,乙方負責安裝驗收前的成品保護工作,出現破壞應及時更換修補,承擔相關費用。
10、 已方負責上報本工程相關竣工資料。
11、 效果圖經相關部門已認可,乙方應甲方提供的效果圖,聯系設計單位完善施工圖設訐,因乙方未能按甲方確信的效果圖及施工圖生產導致不能通過驗收,則乙方承擔給甲方造成一切損失。
(1) 設計變更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方責任,不能按期交貨、中途無故售貨停產或產品質量不合格返工等影響工期的,工期不順延。
1、 本工程以甲方相關質量驗 收規定和國家、行業現行驗收規范為質量評定驗收標準。
2、 發生重大傷亡及其他安生事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方,同時政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。
3、 由于乙方原因造成質量事故,乙方必須賠償給甲方造成的損失,并在甲方指定的期限內返工直至達到合同約定的質量標準,返工費由乙方承擔,并且工期不予順延。
4、 非乙方原因造 成的質量問題,由乙方負責維修或更換,支付給乙方的維修或更換費用由甲乙雙方協商確定。
5、 工程總體質量保修期為工程驗收合格后一年。質保期內,除人力不可抗拒原因乙方免費負責維修或更換,質保期外,乙方也需要進行維修,費用甲乙雙方商定。
1、 雙方商定本合同價款采用固定總價方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
3、 工程支付方式:合同簽訂后付合同部價款20%做為預付款;貨物全部到場,甲方驗收合格后,甲方向乙方支付合同總價款的50%作為質保金,質保期后無質量問題一周內付清(無利息)。
4、 付款時,乙方需要開具符合甲方要求的發票。
1、 乙方付責施工中所有的材料供應,費用乙方承擔。
2、 乙方采購的材料與合同約定或雙方確認的產品不符時,乙方應按甲方要求的時間運出施工場地,重新提供符合要求的產品,承擔由此以生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3、 乙方采購的材料在使用前,乙方應甲方的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費由乙方承擔。
4、 甲方發現乙方采購并使用不符合要求的材料設備時,有權求乙方負責修復、拆除或重新采購,由乙方承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
1、 乙方必須按照合同中確定的交貨日期交貨,否則,每延誤一天,甲方有權在付款時扣除合同總價款的千分之一;延誤達十天(含十天)以上的,甲方有權單方解除合同,解除合同的通知到達乙方時合同解除。乙方必須妥善做好施工場地的保護和移交工作,按甲方要求將自有設務和人員撤出施工場地。同時在接到合同的通知后十五日內返還田方已支會款項銀行同期貸款利息,承擔因合同銀除給發包人造成的一切損失,并一次性向發包人支付合同總價款10%的違約金。
2、 產品未達到合同約定的質量本、示準,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,并在甲方指定期限骨返工直至工程達到合同規定的杯準,返工所發的費用由乙方承擔,并且工期不予順延。
3、 乙方應妥善保護施工現場 的設施,如造成損失照價賠償。
4、 k如乙方違約,由此給甲方造成的所有損失,山乙方賠付,并一次性支付給甲方總價款的10%做為違約金。
1、 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方采取協商解決或請有產關部門進行調解。
2、 協商或調解不成的,依法向工程所在地人民法院起訴。
1、 本合同工式陸份,甲方肆份,乙方貳份,具有同等交力。
2、 本合同雙方簽字蓋章之日起生效。
3、 合同的實質性變更(包括工程承包范圍、合同工期、合同價款及支付方式、合同價款調整范圍和方式、材料設務供應、質量及驗收、違約責任和解決爭議方法等的變更)必須以書面形式,并經雙方共同簽字、蓋章確認后才有效變更。
4、 本合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
簽訂日期: 年月 日
簽訂地點:
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇六
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《合同法》、《農村土地承包法》等法律法規的規定,本著“公開、誠信、*等、自愿”的原則,經甲、乙雙方友好協商,就林地土地承包租賃事宜達成如下條款,以茲共同遵守。
一、甲方將依法取得在 區 鄉(鎮) 村 組林地的土地經營權轉讓或租賃給乙方。
二、合同期限從 年 月 日起到 年 月 日止。
三、四至界限見附圖。
四、轉讓租賃價格:本合同期限內按每畝xx元一次性結清。
五、結算方式:現金結算,甲、乙雙方以收據為憑。
六、甲方轉讓和租賃的土地不能有任何爭議、糾紛和債務。
七、乙方在本合同期限內享有獨立的生產自*、經營權及甲方享有的所有權利,但不能改變土地用地性質,甲方不得以任何理由干據乙方的正常生產經營活動。
八、違約責任:上述條款是甲、乙雙方在完全*等、自愿的基礎上達成的。
此合同一式兩分,甲、乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
年月日
最新光伏板安裝合同注意區別(7篇)篇七
案例2008年6月,小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子,雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協議》,約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議,雙方在簽訂正式買賣合同時,可以把房價做低,這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定,“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后,雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續,這時小戴突然提出,應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚,并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的,前一份《房地產買賣居間協議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。
由于協商不成,雙方對簿公堂。小戴聲稱,起先確實有42萬元的約定,誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了,于是雙方經過協商后將房價調整為25萬元的新價格?,F在自己已經付清25萬元房款,要求張先生協助辦理產權過戶手續。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。
法院判決法院審理后認為:1、即使考慮房價下跌因素,在一個月的時間里,房屋價格下調17萬元,有悖常理;2、中介公司的具體經辦人作證,房屋的實際轉讓價就是42萬元,當時為了少繳稅,雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元;3、中介公司是按照房屋總價款的1%向雙方收取傭金的,雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。
綜合以上考慮,法院認定:42萬元才是真實的交易價格,雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的,不受法律保護,該條款無效,但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此,判令小戴付清42萬元,房款付清后,張先生協助小戴辦理產權過戶手續。
理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同,是當事人為了逃避稅收,簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同,以價位低的合同辦理房屋過戶手續,實際卻履行價位高的合同。表面上看,陰陽合同有時確實達到了規避稅收、降低房屋買賣成本的作用,但事實上,陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同,一旦有方起了“歹心”,這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。
除了以上案例提到的情況外。最常見的就是:由于房屋買賣過程中,房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌,因此一方想違約不履行合同,往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法,現在知道了,所以要求法院判決買賣合同無效,雙方無需再履行合同。
通常,法院不會判令整個合同無效,只判令用于避稅的條款無效,雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生,官司雖然最終贏了下來,但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節、耗費如此精力呢?另外對買家來說,做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅,然而今后當自己賣出房子時,卻反而要多繳個人所得稅,其實反而對自己不利。
總之還是那么一句老古話:貪小必失大,別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。