隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
中介服務費居間合同 居間合同實用篇一
地址: 電話:
法定代表人:
乙方(居間人):
地址: 電話:
法定代表人:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就秦俑館綜合服務樓改造項目標段1—建筑改造施工標段工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等與工程相關的信息及資料。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金 萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的15%。
2、居間成功后,在甲方簽訂合同時向乙方支付 整, 正常施工的一個月內,應向乙方支付 元整;在正常施工的兩個月內,應支付 ;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按 %的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式:如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地人民法院依法解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
中介服務費居間合同 居間合同實用篇二
需方(甲方):_________
供方(乙方):_________
經協商同意,根據中華人民共和國合同法的規定,訂立合同如下:
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條產品名稱、規格、質量(技術指標)
_________。
第三條產品包裝規格及費用
_________。
第四條驗收方法
_________。
第五條貨款及費用等付款及結算辦法
_________。
第六條交貨規定
1.交貨方式:_________。
2.交貨地點:_________。
3.交貨日期:_________。
4.運輸費:_________。
第七條經濟責任
(一)乙方應負的經濟責任
1.產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產品包裝不符本合同規定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價值2%的罰金付給甲方。
4.產品交貨時間不符合同規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
(二)甲方應負的經濟責任
1.甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值_________%的罰金。
2.甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規定收貨。
3.甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5.甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。
6.乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條產品價格如須調整,必須經雙方協商,并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前,仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經雙方協商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額_________%的補償金。
第十條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前_________天與甲方協商。
第十一條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十三條本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,任何一方均可向國家規定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十五條本合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
本合同共一式_________份,由甲、乙雙方各執正本_________份、副本_________份,并報雙方主管部門各一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
地址:______________地址:_________
電話:_______________電話:_________
開戶銀行:_____________開戶銀行:_________
帳號:_________________帳號:_________
xx年xx月xx日_________xx年xx月xx日
中介服務費居間合同 居間合同實用篇三
甲方: _______________
乙方: _______________
第一條
1、甲方是依法成立的法人或其他組織,具有簽訂和履行本合同所必須的民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任。
2、甲方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
3、甲方提供的與本協議有關的一切文件、資質、報表及陳述均是合法、真實、準確完整的。
第二條、乙方聲明
1、乙方是依法成立的法人或其他組織,具有簽訂和履行本合同所必須的民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任。
2、乙方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
在委托期限內,乙方為甲方介紹引進投資人,為甲方與目標企業及其股東進行斡旋和談判,并協助促成甲方與目標企業簽定投資合同。
第四條、委托期限
1、積極配合乙方,為乙方的居間活動提供必要的協助與配合。
2、依據乙方要求,提供相關資料文件。
3、對乙方及目標企業提供的一切文件資料予以保密。
4、不得在委托期限內及期限屆滿后 日內與乙方介紹的他方進行私下交易。
5、甲方有權要求乙方及時匯報居間進展,并全程派員參與與目標企業及其股東進行斡旋和談判。
第六條、乙方權利義務
1、應盡力完成甲方的委托事項,按照甲方提出的條件與目標企業充分溝通,將處理情況及時向甲方如實匯報,為甲方提供聯絡、協助、撮合等服務,并促成甲方與目標企業達成合作協議。 2、應保證為甲方提供的資料已經事先核實。
3、不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益。
4、對甲方及目標企業提供的一切文件資料予以保密。 5、對甲方及目標企業的商業秘密等秘密予以保密。
6、依照甲方要求完成居間任務,可要求甲方依據協議約定支付傭金。
第七條、委托事項的終止
“終止委托事項”是指完成本合同第三條所列全部委托融資事項后終止雙方合作。乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供聯絡、協助、撮合等服務的,甲方與合作方未簽定合同,均視為委托事項未完成。
第八條、費用與傭金
1、傭金
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成融資事項的,甲方按照每一次投資人的投資款額的 %向乙方支付傭金。
傭金的支付方式: 投資款到達甲方賬戶的 日內支付。 委托事項未完成或未在委托期限內完成的,乙方不得要求支付傭金。
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用,乙方完成委托事項的,居間活動費用由乙方承擔。
除傭金和居間活動費用外,乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等)。
第九條、解除條件
雙方可以以書面形式協商解除本協議。
第十條、違約責任
1、本協議簽訂后,甲、乙雙方中任何一方擅自解除的,應當向守約方支付違約金人民幣 元。
2、本協議簽訂后,甲、乙雙方中任何一方擅自解除的違反保密義務的,守約方可解除本協議,并要求違約方支付違約金人民幣 元,守約方實際損失高于違約金的,可要求違約方承擔實際損失。
3、在本協議約定期限內,甲方與目標企業私下簽約的,乙方仍有關要求取得約定傭金,并主張傭金 %的違約金。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章后生效。
2、合同一經生效,即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當采取書面形式,與本合同具有同等效力。
3、本協議項下發生的爭議,由甲、乙雙方當事人友好協商解決;協商不成的,可依法向乙方住所地深圳市福田區人民法院起訴。
中介服務費居間合同 居間合同實用篇四
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
一、工程造價
1、每公里護欄安裝造價為萬元,其中包含:材料費萬/公里,人工安裝費萬/公里,運費萬元/公里(含:上下車搬運費等)。
以上單價包含施工中的各項直接費用和間接費用,包括稅金、利潤、各項管理費用以及材料費和安裝費用。其中工程材料由乙方自行購買,乙方根據甲方指定的材料存放地點自行運輸到施工地段。
二、工程質量
1、波形梁鋼護欄產品必須符合xxx《公路波形梁鋼護欄》(jt/t281-20xx)的規定,甲方按照xxx20xx年頒布《jtgf80/1—20xx》公路質量檢驗評定標準及相關施工規范對工程進行嚴格檢查驗收。
2、護欄立柱、波形梁及托架的安裝應符合設計和施工的要求。
3、為保證防護欄的整體強度,護欄立柱的埋置深度及基礎應符合設計要求,波形防護欄的端頭處理應滿足設計要求,設計未作要求的應滿足甲方的要求。
4、基坑的深度、寬度應不小于設計尺寸,基礎混凝土的強度必須滿足設計標號要求。
5、甲方按設計要求提供波形防護欄的安裝材料,具體規格和型號如下:名稱規格單位長4320mm×寬310mm×厚3cm每塊立柱直徑114mm×長1400mm×每根托架長300mm×寬70mm×每個乙方按設計圖紙檢查甲方提供的材料規格,符合設計要求后方可使用進行安裝。
6、乙方應牢固樹立質量意識,對所承建的工程質量實行責任終身制。乙方施工中如因質量問題無條件返工,造成的一切經濟損失乙方自行負責,交付使用后一年內出現質量問題,由乙方無償和無條件修復,并承擔因此而給甲方造成的一切損失。
三、工程安全
乙方必須對施工人員進行安全教育,提高安全意識,狠抓安全管理,做好一切安全防范措施,施工期間材料堆放要符合要求,施工地段兩頭設置明顯規范的施工警示標志,防止安全事故的發生。乙方在施工期間無論出現人員、車輛、牲畜等一切傷亡和財產損失,均由乙方負責人承擔一切法律責任和經濟責任,甲方不負任何經濟和法律責任。施工期間應保證車輛、行人安全通行。
四、其它事項
乙方在施工期間應無條件服從甲方和監理的管理,否則甲方有權予以單方面解除合同,乙方應在每月20日向甲方上報工程進度表。
五、費用支付
甲方需全額工程款先支付乙方后,乙方再組織施工隊伍進場施工,工程竣工后甲方負責該工程質量的驗收。
六、施工工期
乙方必須于年月日進場,年月日竣工交付使用,如乙方超過工期,將承擔一切因延誤工期所帶來的一切經濟和政治責任。
七、本協議一式四份,甲方兩份,乙方兩份,甲乙雙方簽字生效,工程完工工程款付清后自動失效,未盡事宜雙方根據實際情況及有關法律協商解決。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方代表:乙方代表:
日期:
中介服務費居間合同 居間合同實用篇五
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就( )工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后) 。2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
中介服務費居間合同 居間合同實用篇六
通訊地址:
法定代表人:
電話:
乙方:
身份證號碼:
電話:
鑒于:
1.甲方為完成景谷邦永生物資源開發項目缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關信息并協助甲方完成融資,現委托乙方介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2.甲乙雙方共同確認:甲方同意委托乙方介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1.甲方委托乙方為完成該項目所需的全部或部分資金介紹出資方,乙方接受甲方委托,在本合同簽訂后,甲方在三年內與乙方推薦的單位或個人達成出借、贊助、投資等合法方式,均視為融資成功,甲方均要相應履行本合同。
2.乙方盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協助融資的數額為人民幣5億元,大寫(伍億元)。
第二條 居間人的權利義務
1.乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業執照等合法的經營資格證明。
2.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資工程項目的相關情況。
3.乙方應認真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4.乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
5.乙方對甲方所借款項不承擔任何性質的擔保責任。
第三條 居間報酬與費用
1.若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付1%即500萬(伍佰萬元)元作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔,居間費用由乙方自行承擔。
酬金的支付方式為:甲方融資成功,收到第一筆融資款的5個工作日內,一次性付清。
若甲方未能按時支付酬金,乙方有權要求甲方按照日5‰(千分之五)的比例支付滯納金。
第四條 合同的解除
發生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同:
1.融資未能成功,甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
2.融資成功或者部分成功,甲方應當履行本合同的全部或者部分。
第五條 違約責任
乙方不承擔甲方融資不成功損失的責任,不承擔因融資談判發生的費用。
第六條 聲明及保證
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方具有完整的民事行為能力,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為五年。
第八條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
本合同正本一式兩份,雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(簽字):
法定代表人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_________月____日
中介服務費居間合同 居間合同實用篇七
??法人代表: 身份證號碼:
??公司所在地:
??乙方: 身份證號號:
??1、 甲、乙雙方在年月立乙方與甲方 就銷售商鋪(商品房)尋找合作銀行事宜共同合作,建立居間合作關系。
??2、 甲方出售成品房需要通過銀行按揭貸款約為人民幣。乙方負責引見銀行為甲方做住房(也叫商鋪)按揭。
??資金到位標準:甲方所售商品房成功在乙方引見的銀行辦完按揭手續為標準。
??3、居間費用:以實際辦成按揭貸款總額的(具體支付:做好一套兌現一套(按房價的計算),也可根據雙方協議的其他方式支付。
??4、甲方承諾:不得以其他主體或變相關聯單位、個人與乙方引薦的合作銀行私下聯系及確定合作關系,否則,甲方以本協議的雙倍賠償乙方。
??5、本協議未盡事宜雙方將通過友好協商解決。
??6、乙方收取的居間費用為正常的資源利益,不向甲方提供任何票據(可以提供乙方的收條)。
??7、本協議一式二份,甲、乙各執一份,本協議經雙方簽字即具備法律效力。
??代表人:
??乙方:資源提供方
??代表人:
??簽訂日期:年 月日