隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

檢測承攬合同篇一

承包方(乙方)：

身份證號： 聯系電話：

第一條 工程概況

1.1工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。

1.2施工地點:玉溪市江川縣。

1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。

第二條 裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

第四條 裝修價款

本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。

第五條 裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。

第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

第十條 協議的變更和解除

10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。

10.2乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號： 身份證號：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

檢測承攬合同篇二

身份證號：

乙方：

身份證號：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

二、裝修施工地點：江川縣上街地276號。

三、乙方為單包工的`方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

檢測承攬合同篇三

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙_____由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為____合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的____%），在加工量達到____%，定作方付給承攬方____元（即總價款的____%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的____%），預留____元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的`損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿年＿月＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿份，交＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：（蓋章）

承攬方：（蓋章）

_____年____月____日

檢測承攬合同篇四

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間：_____年_____月_____日

依照《_____》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條?廣告承攬要求

1、項目（媒介）：___________。

3、發布地點或形式：________________。

4、顏色：___________________________。

5、規格或材料：_____________________。

6、刊播次數、起訖時間、日期：________________________。

7、其他要求：__________________________________________。

第二條?費用及支付辦法

1、費用：_______________________________________________。

類別：________________。

單價：________________。

數量：________________。

金額：________________。

備注：________________。

設計、制作費：________________。

發布費：________________。

代理費：________________。

合計金額（大寫）：________________。

2、結算方式和期限：________________。

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條?驗收方式及時間：_______________________。

第四條?違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的________償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的_____％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_______支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條?合同爭議解決方式：

1、提交___________委員會_____。

2、依法向______人民法院起訴。

第六條?附則

1、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，具有同等法律效力。

2、本合同有效期：自_____年_____月_____日生效至_____年_____月______日終止。

單位名稱（蓋章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

電?話：

承攬方：

單位名稱（蓋章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

電?話：

檢測承攬合同篇五

承攬人：

一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

檢測承攬合同篇六

檢測方(乙方)：

為了確保工程質量，根據有關規定及設計、質監部門的要求，甲方委托乙方對 工程樁基礎進行 。依據《中華人民共和國合同法》，經雙方協商達成以下協議，以茲共同遵守。

一、執行標準：

中華人民共和國行業標準《建筑基樁檢測技規范》(jgj/106—20xx)。《巖土工程勘察規范》(gb 50021—20xx)

二、檢測內容：

1、低應變檢測： 根，檢測樁身完整性，樁身砼縱波速;

3、鉆探抽芯： 根，每樁 孔，檢測樁身完整性、樁長、樁砼強度、樁底沉渣、樁底持力層評價。

三、檢測價格：

l、低應變檢測： 元/根，計費： 元;

2、聲波檢測： 元/剖面，共 剖面，計費： 元;

3、鉆探抽芯： 元/米，計費： 元;

4、設備儀器進出場費： 元。

總計費用為：人民幣(大寫)： 是否需要正式發票：

四、付款方式：

合同簽訂后，甲方預付乙方檢測費定金 元，全部檢測完成后，《基樁檢測報告》提交時，所有款項結清并付款到位，否則乙方不予提交報告。

五、甲方的權利和義務：

4、為乙方現場測試人員提供工作方便。協調好現場施工：

5、按合同的約定向檢測方支付檢測工作費用;

6、甲方獨家享有該工程項目《基樁檢測報告》的權力。

7、檢測期間甲方安排四名民工協助乙方工作并負責其費用。

六、乙方的權利和義務：

l、乙方必須嚴格按規范要求進行數據采集，計算分析、資料整理，每個單項工程檢測完成后十個工作日內向甲方提供科學、準確、公正的《基樁檢測報告》一式四份;并對檢測數據負法律責任。

2、提前一天向委托方(甲方)提供樁頭(測點試坑)的處理方案。

3、按合同約定享有基樁檢測工作報酬。

4、施工期間發生安全事故、違法亂紀行為后果自負。

七、檢測時間及檢測次數：進場時間由甲方提前一天通知。檢測次數：

八、本合同雙方代表簽字，單位蓋章后即行生效，完成報告提交和交清工程款后合同執行終止。

九、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

十、本合同一式四份，甲方二份，乙方 二份，每份具有同等法律效力，甲乙雙方代表簽字(蓋章)后生效(復印有效)。

檢測承攬合同篇七

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1.1項目（媒介）：_________

1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3發布地點或形式：_________

1.4顏色：_________

1.5規格或材料：_________

1.6刊播次數、起訖時間、日期：_________

1.7其他要求：_________

第二條費用及支付辦法

2.1費用：

2.2結算方式和期限：_________

2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間_________。

第四條違約責任

4.1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。

4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條合同爭議解決方式：

5.2依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項：_________。

第七條附則

7.1本合同附件_________，名稱_________。

7.2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。

承攬方_______

委托方_______

_______年_______月_______日

檢測承攬合同篇八

一.承檢方根據委托方要求對委托方提供的樣品進行檢測并出具檢測報告，按有關部門要求和合同約定發送檢測報告、處理檢畢樣品。委托方按檢測要求提供合法適用的樣品并在檢測工作開始前按合同約定的金額支付檢測費用。測試結果如不合格，委托方在不超過一個月的整改期內可免費復測試相關委托項目1次。

二.委托方通過自行送達或委托他人送達(包括郵寄)的檢測樣品應當是完整、無損、安全及適用于檢測的，并應確保樣品可在國內外合法流通，不用于非法目的。如委托方提供的樣品系用于特殊目的，應在簽訂檢測合同前向承檢方說明。委托方向承檢方提供的一切資料應當是真實、完整、合法、有效的。

三.委托方對檢測報告有特殊要求，包括對檢測結果有測量不確定度要求時，需在檢測合同中聲明。

四、對檢測合同內容的任何變更均須以書面方式進行。由簽訂本合同的委托方代表和承檢方代表共同簽字確認后方為有效。檢測合同變更生效后即按更改合同執行。

五.由承檢方代為確定檢測方法或需要偏離原定的檢測方法時承檢方需將代為確定的檢測方法或所需的偏離及時通知委托方，并得到委托方的確認后方可執行。

六.承檢方按委托方要求發放檢測報告。委托方自取或委托他人代取檢測報告，應當憑本合同(原件)領取檢測報告。

七.八.委托方對檢測報告結果有任何異議的，應在收到檢測報告15日內向承檢方提出。委托方不得利用檢測報告進行非法活動，不得私自涂改或部分使用報告內容。對由上述行為而造成的一切后果承檢方均不負任何法律責任，并保留追究相關方責任的權利。

九.委托方所需的檢測報告數應在本合同中予以聲明，對于超過規定數量的檢測報告應繳納報告費用。報告一經發出，承檢方如無錯誤不予修改。加蓋承檢方檢測專用紅章的報告復印件與原件效力相同。對復印后未加蓋承檢方紅章的檢測報告，承檢方一律不予認可。

十.承檢方作為具有獨立法人資格的第三方公正權威檢測機構，所出具的檢測報告完全基于其第三方公正立場，不受其它方面的干預和影響。承檢方對檢測結果負責，對涉及委托方的技術秘密、商業秘密等均承諾予以嚴格保密。

十一.因災害、事故等人力所不可抗拒的情況而造成樣品損壞或遺失的，承檢方不對樣品的損壞、遺失及因此而造成的檢測結果偏離負責，并可根據需要變更或解除本檢測合同。

十二.因樣品庫存量有限，特此聲明：承檢方義務保管檢測樣品的期限為自受理樣品之日起至檢測報告領取或發送之日后45天止。承檢方有權在檢測報告領取或發送后45天后，對推送方式為自取但未取走或郵寄失敗的樣品進行自由處理。

十三.本合同一式兩份，承檢方和委托方各執一份。

委托方代表簽名：______________

_________年____月___日