合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

附屬工程合同篇一

甲方：xxxx公司

住所地： 某某市建設南路31號

乙方：

身份證號碼：

住址：

根據《xxx勞動法》、《xxx反不正當競爭法》、《xxx保密法》、《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》、《xxx電信條例》等相關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自愿的原則下訂立以下協議，以資共同遵守。

甲方派遣乙方到某某公司某某市分公司工作，某某公司某某市分公司根據國家有關法律法規及公司的規章制度，按確定的工作職責，向乙方開放其職責范圍內的技術及商業信息。

乙方同意為某某公司某某市分公司利益盡最大的努力，不從事任何危害電信安全的行為，不從事任何不正當使用商業秘密或技術秘密的行為。

附屬工程合同篇二

買方（乙方）： 身份證號碼：

根據^v^有關法律、法規和本地有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條、甲方將自己的房屋及房屋占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方。房屋具體狀況如下：房屋位于嶺東街富強委十九組（丘號10—1），公主嶺市產權證公（私）字第xxxx號，房屋建筑面積平方米。

第二條、甲、乙雙方經協商達成一致，同意上述房地產轉讓價格為人民幣（大寫）：陸萬伍千元整。甲、乙雙方同意，自本合同簽訂之日起，乙方一次將房款付給甲方。

第三條、甲、乙雙方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于20xx年9月8日將上述房地產交付乙方。

第四條、稅費分擔：經甲乙雙方協商一致同意辦理房地產過戶手續費所需繳納的稅費、手續費及各種費用均由乙方承擔，甲方只提供相關證件。

第五條、甲方應結清房屋交接前的電費費用。

第六條、合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第七條、上述房地產風險責任自該房地產權利轉移之日起轉移給乙方。

第八條、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

第九條、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方：（簽章）

乙方：（簽章）

_____年_____月_____日

附屬工程合同篇三

統一社會信用代碼：________________________

地址：________________________

乙方：________________________

通訊地址：________________________

身份證號碼：________________________

第一條：定義

1、商業秘密

本協議所涉之商業秘密是指，本合同列明的以及其他甲方未公開的、能夠給甲方帶來經濟利益或競爭優勢的信息和材料。甲方對第三方，包括但不限于客戶、合作伙伴等，負有保密義務的信息也屬于本協議規定的商業秘密。

2、技術信息

本協議所涉之技術信息包括但不限于：研發戰略、技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、關鍵算法、技術指標、計算機軟件源程序、數據庫、研究開發記錄、技術報告、測試報告、檢測報告、實驗數據、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔等。

3、經營信息

附屬工程合同篇四

承包方（乙方）：_________________

依照《xxx合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就_________________工程施工事項協商一致，特訂立本協議。

1、工程名稱：_________________

2、工程地點：_________________

3、工程內容：詳見招標文件。

4、工程期限：日歷____日

工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日_________________元違約金。

因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

因甲方提出的工程變更以至延長工期者；

因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。

5、工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調整（詳見招標文件和投標報價書）。

6、工程價款：通過公開競標本工程價款（大寫）_________________元人民幣。

1、工程施工合同協議條款；

2、甲乙雙方協商一致確定的其他相關書面協議或紀要；

3、招標文件；

4、投標報價書；

5、施工圖紙；

6、工程變更通知單；

7、國家關于工程施工的標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。

1、甲方駐工地代表：_________________

2、乙方駐工地代表：_________________

3、監理方代表：_________________

1、甲方工作。

施工場地具備開工條件；

外部施工環境協調，內部工程質量、安全、進度管理；

按節點支付工程款；

2、乙方工作。

工程成品保護、施工場地周圍建筑物、地下管線保護；

服從甲方項目部和現場監理工程師的監督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、合格證、說明書和質保書等并按要求及時進行材料、設備等的報驗。

1、付款方式（以招標文件為準）

根據施工圖，實行總價包干，單價不調整，施工時工程量有變動的，按規定調整。

工程竣工驗收再付至合同造價的_________________％；

2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結算。

1、乙方應有關規范施工，并確保驗收；

乙方停工整改、緩發工程進度款，情節嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。

1、保修內容：所施工的全部內容；

2、保修期：土建工程保修一年；水電設備保修二年；苗木綠化管護期一年。

3、保修責任：在保修期間發生由于乙方施工質量或綠化苗木出現的問題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經濟損失。

1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當的理由不組織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。

2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償_________________元遲延付款違約金。

3、乙方未按清單所示的產品（苗木）名稱、型號、規格、品牌、產地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值%的違約金。

4、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值________%的違約金，并承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續按甲方要求完成工程的義務。

5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。

1、合同一式四份，甲乙雙方各執貳份；

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。

1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。

2、根據需要，甲方有權進行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知后7日內書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。

3、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，解決不成交由甲方所在地判決。

4、其他未盡事宜雙方可另行商定。

甲方：_________________（蓋章）

乙方：_________________（蓋章）

________年____月____日

附屬工程合同篇五

甲方： (委托方)

乙方： (受托方)

因乙方現正在為甲方提供服務和履行職務，已經(或將要)知悉甲方的商業秘密。為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的知識產權，防止該知識產權被公開披露或以任何形式泄漏，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協議。

第一條：知識產權 本協議所稱知識產權指甲方參加全國機械設計大賽，在比賽前所設計筷樂籠的技術信息，乙方須對此知識產權承擔保密義務。

技術信息包括由甲方所提供的有關委托加工的筷樂籠的技術數據、圖紙、樣機、說明書。

第二條：乙方的保密義務

1、乙方對其因身份、職務、職業或技術關系而知悉的甲方的知識產權應嚴格保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。即使這些信息甚至可能是全部地由乙方因工作而構思或取得的。

第三人披露甲方的知識產權;不得擅自復制或公開包含公司知識產權的文件或文件副本;對因工作所保管、接觸的有關本小組的文件應妥善對待，未經許可不得超出工作范圍使用。

3、如果發現知識產權被泄露或者自己過失泄露商業秘密，應當采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向甲方報告。

第六條規定的違約責任。

第三條：保密信息的所有權及歸還

1、乙方承認甲方的保密信息始終為甲方的資產，而此保密信息的披露并不得視為甲方已將保密信息的權利授予乙方。

2、在合作關系未建立或終止，或根據甲方的要求，乙方應即時返還或銷毀所有根據本協議所接受的甲方的保密信息(包括但不限于以任何形式存在的保密信息的原件、復印件、復制品和對保密信息的概述摘要)，并向披露方提供已經返還或銷毀的書面確認。

第三條：有效期限

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議中約定的保密義務一直有效。

第四條：修訂

本協議包含雙方關于此事項的全部約定。雙方在此之前達成的任何口頭或書面的協議或約定，如果與本協議沖突，則以本協議內容為準。本協議的任何修改須以書面方式做出并經雙方授權代表簽字蓋章才能生效。

第五條：可分性

一方未行使、延遲行使或部分行使其權利，并不意味該權利被放棄;某一權利不行使并不意味著其它權利被放棄。如果本協議任何條款經法院判決或經仲裁機構裁決無效，其它條款繼續有效。

第六條：違約責任

如果乙方違反本協議，甲方有權要求賠償全部實際及預期損失，并可采取其它必要的補救措施。

第七條：爭議解決

與本協議有關的任何糾紛或爭議應通過友好協商解決。如不能協商解決，由本協議簽署地有管轄權的人民法院訴訟解決。

第八條：雙方確認

在簽署本協議前，雙方已經詳細審閱了協議的內容，并完全了解協議各條款的法律含義。

第九條：協議副本

本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

附屬工程合同篇六

合同簽訂地：

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

身份證號：

聯系方式：

指甲方或其關聯企業從事或計劃從事的業務和與甲方或其關聯企業所經營的業務相同、相近或相競爭的其他業務。

指甲方或其關聯企業從事或計劃從事其各自業務的地理范圍。

乙方在甲方工作期間，以及離職____年內不得：

1、設立、從事、參與或經營任何與甲方或關聯方具有競爭性的實體企業；

3、引誘、游說或接近，或者企圖引誘、游說或接近，促使甲方或其關聯方的其他員工解除其與甲方或該關聯方的勞動關系。

4、在保密期限內，乙方無論因何種原因從甲方或甲方關聯公司離職，仍須承擔如同任職期間一樣的保密義務；乙方認可，甲方及甲方關聯公司在支付工資報酬時，已考慮了乙方離職后需要承擔的保密義務，故而無須在乙方離職時另外支付保密費。

負有競業限制義務的員工，不論在任何情況下與公司終止或者解除勞動關系，在競業限制期間內，員工應嚴格遵守本協議有關競業限制的規定，公司則向員工支付競業限制補償金。

1、員工違反本協議約定，公司將停止支付競業禁止補償金，并有權利要求員工糾正違約行為。

2、負有競業禁止義務的員工如違反本協議，應當一次性向公司支付違約金。如違約金不足彌補公司實際損失的，公司還有權要求員工按照實際損失向公司承擔賠償責任。

因履行本合發生的爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，依法可以向合同簽訂地人民法院起訴。

本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日