合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工合同免費 加工合同精選篇一

乙方：

甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合學(xué)校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。

由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶為準，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。

壹萬貳仟肆佰柒拾元整 (12470元)

：銀行轉(zhuǎn)款(乙方提供銀行賬號)

保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。

自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。

加工合同免費 加工合同精選篇二

乙方：

第一條 加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名:

2、產(chǎn)品規(guī)格為：

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

第二條 委托加工訂單

1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。

2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。

3、乙方應(yīng)盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條 加工產(chǎn)品質(zhì)量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。

2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“ ”商標使用授權(quán)書。

(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔責任。

5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。

6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件，相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。

第四條 原輔料及包裝材料供應(yīng)

1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。

3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條 產(chǎn)品交付與驗收

1、產(chǎn)品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應(yīng)提前約定。

3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標準。

6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量 萬箱以內(nèi)的，第天不低于 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低于 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。

第六條 其他

1、合同解除的條件

2、爭議解決途徑

3、合同生效時間委托方 加工方

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

加工合同免費 加工合同精選篇三

甲方：xxx（福建）服飾發(fā)展有限公司（發(fā)單方）

乙方：（接單方）

一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種；

二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供，主要指：

1、 產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。 2、 產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。

3、 甲方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。

三、加工要求：

1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認；

2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)；

6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。

四、品質(zhì)要求：

1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標準進行生產(chǎn)，乙方不行私自調(diào)整標準。

2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題，需要在質(zhì)量方面調(diào)整的，要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認。 3、乙方在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方有權(quán)責其賠償，成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。

4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到 %以上； 5、乙方退回返工修復(fù)的`產(chǎn)品，乙方應(yīng)甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。

五、交貨要素：

1、交貨期限：從年 月 日起，至 年 月 日以前全部交清； 2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。

3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。 6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

六、交貨規(guī)定：

1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應(yīng)由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。

2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價10%；逾期10天以上15天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的，甲方有權(quán)取消合同，并不負責乙方的任何損失。

3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負賠償責任。

七、付款方式：

3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。

八、爭議解決：

1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協(xié)議處理。 2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

九、合同生效。

法定代表人簽名蓋章： 委托代理人： 電話： 傳真：

日期：年 月日

加工合同免費 加工合同精選篇四

甲方：(以下簡稱：甲方)

乙方：(以下簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的( )工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、 工程概況：

( )項目位于( )，工程建筑面積：( )平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期 年 月 日。

二、 加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見)乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。

三、 重量結(jié)算依據(jù)：

根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。

四、 甲方工作：

1、 合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。

2、 合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)

4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。

5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。

6、 成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)

7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。

五、 乙方工作：

1、 合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。

5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。

六、 設(shè)計變更：

1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：

1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。

2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-2002中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標準》dbj/t01-69-2003的規(guī)定。

3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-2001中的規(guī)定。

八、鋼筋原材復(fù)試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。

2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責。

3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-2003規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、 合同價款：

(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣( )元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價)，上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。

(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加( )元/噸。

(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。

(4) 鋼筋原材料復(fù)試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。

(5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達甲方，調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

(6) 本合同成型鋼筋總量為( )噸，總價款(人民幣)( )元，(大寫： )總價中不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。

(7) 驗貨地點：

2、 付款方式：

(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預(yù)收當月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。

(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。

(3) 原材料復(fù)試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認，在月末前結(jié)清。

(4) 本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。

十、違約責任：

1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。

2、 合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調(diào)整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。

3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。

4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔的違約責任。

十一、爭議：

本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。

2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。

3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。

十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

公司地址： 公司地址：

簽訂日期： 簽訂日期：

簽訂地點：

加工合同免費 加工合同精選篇五

加工合同免費 加工合同精選篇六

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

1、交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：________________代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________代表人：________

____年____月____日

加工合同免費 加工合同精選篇七

乙方：_________

第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

第四條 ：材料由_________方負責。

第五條 ：若材料由甲方負責供應(yīng)時，廢料率為_________。

第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 ：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條 ：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 ：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。

第十四條 ：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。