隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

最新委托承包合同 承攬合同建筑工程合同精選篇一

發包單位：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

x項目發包給乙方，包工包料施工，全長按米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

(1)基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為，磚要好質量的青磚或紅磚)。

(2)拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

(3)完工后做圍墻10米左右。

(4)墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。

發包單位(甲方)(蓋章)

授權代理人(簽字或蓋章)：聯系電話：

承包人(簽字或蓋章)：聯系電話：

年月日

最新委托承包合同 承攬合同建筑工程合同精選篇二

最新委托承包合同 承攬合同建筑工程合同精選篇三

依據《中華人民共和國合同法》，__________________(以下簡稱發包方)與__________________(以下簡稱監理方)，就本項工程建設有關事項，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有本條所賦予的涵義

1.“工程項目”是指發包方委托監理方實施建設監理的工程建設項目。

2.“發包方”是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的法人以及其合法繼承人。

3.“監理方”是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。

4.“監理機構”是監理方派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織，由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

5.“建設工程監理”是監理工程師根據本合同約定履行其職責，包括正常的監理工作和額外的監理工作。

6.“總監理工程師”是由監理方提名并經發包方同意后，委派到監理方履行本合同的現場負責人。

8.“天”是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。

9.“月”是根據公歷從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。

10.“本合同”指經雙方簽署并生效的本監理合同。

11.“工程建設合同”是指發包方與承包方所簽署并生效的有關本工程項目建設的合同。

12.“進駐”是指監理方和監理方人員進入工地，開始實施或準備實施監理業務的行為。

13.“現場”是指建設項目實施的場所。

14.“地方法規和規章”是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。

第二條本合同適用的語言文字為漢語文字

第三條適用法律、法規、規章和監理依據

第四條發包方委托監理方按本建設監理合同要求進行項目的建設監理

一、工程概況：

二、監理范圍：按照合同條款中約定的范圍承擔監理業務。

三、監理內容：按照合同條款中約定的內容承擔監理業務。

四、工程建設監理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

五、建設監理報酬為(大寫)________________元，由發包方按本合同條款約定的方式、時間向監理方結算支付。

第五條建設監理合同的組成文件及解釋順序

一、監理委托函或中標函

二、監理合同書

三、監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件

四、合同條款

五、監理招標書(或委托書)

六、監理投標書(或監理大綱)

上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。

第六條通知與聯系

發包方應當授權一名熟悉本工程情況、能迅速做出決定的常駐代表負責與監理方聯系并通知監理方。更換常駐代表，需提前通知監理方。

在合同實施過程中，雙方的一切聯系均以書面形式為準。特殊情況下可先口頭或電話通知并即補書面通知。

第七條本合同書的開始、完成與變更

1.按本合同書規定的全部有效的簽字蓋章完成后，本合同書立即生效。

2.監理方應按本合同書特殊條款中所訂明的期限開始其服務。

3.監理方應按本合同書特殊條款中所訂明的期限完成服務。

4.如果情況變化，致使合同書需變更時，必須經雙方書面同意才能成立。為此，一方提出的建議需經送交另一方作應有的考慮。

5.如果如本合同書需延長(不可抗力等)，雙方應簽訂補充合同，或在特殊條款中事先加以說明。

6.合同簽約后出現國家法律、法規和政策等變化時，合同雙方經協商后可做調整，并在特殊條款中具體說明。

第八條監理方的義務和責任

1.監理方應在合同條款約定的時間內，向發包方提交監理規劃、監理方以及委派的總監理工程師和主要監理方人員的名單、簡歷。

2.監理方應按照合同條款約定的監理范圍和內容，在約定的時間內，按監理規劃派出專業配套、符合資格條件的監理方人員進駐施工現場，組建監理方，編制監理細則，并正常有序地開展監理工作，完成本合同所約定的監理任務，并承擔相應的監理責任。

3.在監理期限內，監理方可根據工程進展情況和監理業務量的大小，對監理方和人員進行合理的調整。更換總監理工程師須經發包方同意，同時應保持其他主要監理方人員的相對穩定，如有調整應報發包方備案。

4.監理方應按照國家的有關規定，建立監理崗位責任制和工程質量終身負責制。

5.在監理期間，監理方人員必須遵守監理工作的職業道德和行為規范，運用合理的技能提供優質服務;應堅持“守法、誠信、公正、科學”的原則，勤奮、高效、獨立自主地開展監理服務，維護發包方的利益和承包方的合法權益。監理方人員不得受雇于承包方或接受其利益。

6.現場監理方人員應按照施工作業程序及時到位，對工程建設進行動態跟蹤監理，工程的關鍵部位、關鍵工序應進行旁站監理。

7.監理方人員必須采取有效的手段，作好工程實施階段各種信息的收集、整理和歸檔，并保證現場記錄、試驗、檢驗以及質量檢查等資料的完整性和準確性。

8.監理方應認真作好《監理日記》，保持其及時性、完整性和連續性;應向發包方提交監理工作月度報告及監理業務范圍內的專題報告。

9.監理方所使用的發包方提供的設備、設施，除有特殊規定外，產權屬于發包方。在本合同終止后，應按照合同條款的規定移交給發包方。

10.在本合同期限內或合同終止后，未征得發包方同意，監理方和所有監理方人員不得泄露與本合同業務有關的技術、商務等資料;并應妥善作好發包方所提供的工程建設文件資料的保存、回收及工作。

11.如因工程建設進度的推遲或延誤超過本監理合同約定的期限，監理方應就延長監理期限與發包方協商并簽訂補充協議。

12.在本合同約定的期限內，如因監理方和監理方人員違約或自身的過失造成工程質量問題或發包方的直接經濟損失，監理方應按本合同條款的規定承擔相應的經濟責任。

13.監理方因不可抗力的原因導致本合同不能履行或不能全部履行，監理方不承擔責任。

14.監理方對承包方因違反有關工程建設合同規定而造成的質量事故和完工(交圖、交貨、交工)時限的延期不承擔責任。

第九條發包方的義務和責任

1.發包方應負責作好工程建設外部環境的協調工作，為監理工作提供必要的工作環境和外部條件。

2.發包方應按合同條款約定的時間、數量、方式，向監理方提供開展監理業務所需要的有關工程建設的文件資料。

3.發包方應在合同條款約定的時間內，就監理方書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定，并及時送達監理方。超過約定的時間，監理方未收到發包方的書面決定，監理方可認為發包方對其提出的事宜已無不同意見，無須再作確認。

4.發包方應將總監理工程師和主要管理人員名單以及賦予監理方的權限等內容，在工程開工前書面通知工程建設的承包方。

5.發包方應向監理方提供開展監理業務所必須的工作、生活條件，提供上述條件應在合同條款中明確。發包方不能提供生活、工作條件的應給予補償。補償的費用應在合同條款中明確。

6.如雙方約定，發包方免費向監理方提供工作人員，應在合同條款中明確。所有這類人員均應被視為監理方的成員并接受監理方的統一安排和使用。

7.發包方應當維護監理方工作的獨立性，不干涉監理方監理業務的開展。

8.如因非監理原因使工程建設的進度推遲或延誤而超過監理合同約定的服務期限，發包方應接受監理方相應增加監理報酬的要求，并就服務期的延長和增加的監理報酬盡快簽訂補充協議。

9.發包方應當履行監理合同約定的責任、義務，如有違約，應賠償因違約給監理方造成的經濟損失。

第十條監理方的權利

2.對承包方選擇的分包項目和分包單位的確認權和否認權。

3.協助發包方簽訂工程建設合同。

4.工程建設實施設計文件的審核確認權。只有經監理方審核確認并加蓋公章的工程師圖紙和設計文件，才能成為有效的施工依據。

5.工程施工組織設計、施工措施、施工計劃和施工技術方案的審批權。

6.按照合同條款規定的金額范圍內，設計變更現場的處置權。

7.按照安全和優化的原則，對工程實施中的重大技術問題自主向設計單位提出建議意見，并向發包方提出書面報告。

8.組織協調工程建設有關各方關系的主持權。

9.按工程建設合同規定發布開工令、停工令、返工令和復工令，發布停工令、復工令應事先征得發包方同意。

10.對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料、構件和工程設備的檢查、檢驗權。但上述的一切檢查、檢驗不免除承包方按有關合同規定應負的責任。

11.對全部工程的施工質量和工程上使用的材料、設備的檢驗權和確認權;安全生產和文明施工的監督權。

12.工程施工進度的檢查、監督權以及工程建設合同工期的簽認權。

13.對承包方設計和施工的臨時工程的審查和監督權。

14.工程款支付的審核和簽認權，工程結算的復核確認和否認權。未經監理方簽字確認，發包方不支付任何工程款項。

15.有權要求承包方撤換不稱職的現場施工和管理人員。

16.有權要求承包方增加和更換施工設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方自己承擔。

第十一條發包方的權利

1.有權依據本合同對監理方和監理方人員的監理工作進行檢查。

2.有權選定工程設計單位和承建單位。

3.有對工程設計變更的審批權。對工程建設中質量、進度、投資方面的重大問題的最終決定權。

4.有對工程款支付、結算的最終決定權。

5.監理方更換總監理工程師須事前經發包方同意，并有權要求監理方更換不稱職的監理方人員，直至合同終止。

6.有權要求監理方提交監理月報和監理工作范圍內的專題報告。

第十二條監理費用計算與支付

正常的監理業務報酬，按照合同條款約定的方法計取，發包方應按合同條款約定的期限、方式支付。

監理方根據發包方要求，完成額外監理工作應得到的額外報酬，或因工期延長增加的報酬，應按監理補充協議或合同條款約定的方法計取，其支付方式、期限等應按正常監理報酬的規定進行。

發包方在約定的支付期限內未支付監理報酬，自約定支付之日起到實際支付之日止，還應支付滯納金或利息。

發包方對監理方提交的監理報酬支付通知書中報酬項目有異議時，應當在收到監理方支付通知書7天內向監理方發出異議通知，由雙方協商解決。無異議，按約定支付。

第十三條違約責任

1.由發包方原因要求終止合同，發包方應至少提前2個月通知監理方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

2.由監理方原因要求終止合同，監理方應至少提前2個月通知甲方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

3.發包方或監理方在接到終止合同通知后，15天內沒有答復，可視為本合同終止。

4.違約賠償費或其他違約事項由雙方在特殊條款中具體約定。

第十四條合理化建議

監理方在監理過程中提出的合理化建議，使發包方得到了直接經濟效益，發包方應按監理合同條件的約定，給予監理方合理化建議獎勵。項目提前投產獎按條件約定執行。

第十五條發包方可視監理方的監理工作情況，進行獎罰。具體內容由雙方在特殊條款中規定。

第十六條特殊條款

1.額外服務：如果發包方委托監理方承擔本合同范圍以外的任務，發包方應另行補簽委托合同。如果發包方或承包施工單位使服務受阻或延誤，以至增加了服務的工作量和持續時間，則監理方將此情況及可能發生的影響通知發包方，發包方應增加額外服務費。

2.雙方聯系方式：重要問題為函件，一般問題以電話或口頭指示，但都應有記錄，會議以紀要為據。

3.在履行合同中因發生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，監理方不承擔違約責任，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應簽補充協議。

4.合同簽發后，若出現國家法律、法規和政策變化等，導致監理費用的變化，本合同監理費應作相應調整。

5.發包方向監理方無償提供監理工作需要的圖紙(藍圖)、資料(技術要求、通知等)及與被監理項目有關的試驗報告等技術資料5份，發包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監理方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露，項目結束后歸還發包方。

6.發包方接受監理方提交的需發包方決策的報告、文件等，應在7天內給予明確指示，并采用書面形式通知監理方。

7.監理方不承擔施工中工傷事故的責任。

8.違約金

(3)因發包方決策不當而影響工程進度、質量，應由發包方負經濟責任。

9.獎罰

(2)為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全，監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數額及開支辦法由雙方協商確定，監理方使用時受發包方監督并且立賬備查。

第十七條聲明及保證

一、發包方：

1.發包方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.發包方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.發包方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是發包方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

二、監理方：

1.監理方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.監理方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對監理方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.監理方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是監理方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十八條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十九條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_______天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________。

第二十一條爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

1.提交_________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第二十二條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十三條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十四條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_____年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

最新委托承包合同 承攬合同建筑工程合同精選篇四

乙方：____________

工程名稱：xxxxxxx有限公司建設項目場地內土石方平整工程及污水池的挖土及運輸。

工程地點：xxxxxxx有限公司

工程內容：污水池的土石開挖、裝車、外運及場地平整。

工程承包范圍：xxxxxxx(常德)高科技新業園建設項目的紅線范圍內所有場地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

工程量：土石方工程總量約250萬方。土方約95%。石方約占5%，實際驗收填方方量為準(污水池按挖方為準)。

開工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

合同工期為120天有效工作日(以開工通知書規定的時間為準)。

在施工中因不可抗拒的原因(如自然災害、雨、冰雹天氣)拖延工期甲方必須簽證相應的順延。

場地平整及污水處理池的土石方開挖(不含石方的爆破)、外運及平整(不含填方碾壓及污水池的擋土墻工程)。

土石方單價按填方計算元/m3，污水處理池內清理土石方價格，按元/方，(如遇純石方就地協商)、(運距1公里以內)，土石方運距每超過1公里單價上浮2元/，即運距大于1km小于等于2km時單價上浮4元/m3、運距大于2km小于3km時單價再上浮6元。以此類推。乙方只負責挖和運輸(鋪路、排水及其它材料由甲方負責提供)。

以上單價含稅金，不含其他任何方收取的任何費用(例如：兩險一金、管理費、協調費等及其它當地村民、當地其它機構、交通、環衛、渣土、交警等費用)。

工程進度款支付：乙方人員進場，甲方支付工程總造價的5%作預付款，乙方收到預付款10天內必須成立工程項目部并搭好臨建設施，同時組織調運機構設備到場。

乙方機構設備到場開挖二天內甲方支付工程總造價的15%作進度款。

每30萬立方結算一次工程進度款，符合工程進度款申報條件(即完成滿30萬立方時)乙方向甲方申報工程進度款，甲方必須在乙方申報后3天內核算好工程量，5天內支付給乙方工程進度款，申報第1次工程進度款時(即完成第1個30萬立方土石方工程時)，甲方按所完工程價款85%支付給乙方工程進度款，余下15%工程款，在一期工程完成后乙方申報本期工程的最后一次工程進度款時支付，第2次30萬立方按本次所完工價款的100%支付進度款，第3次工程進度款按第2次工程進度款支會方式進度款，第4次按第3次付進度款。最后一次支付進度款時補足第1次所欠的工程款(即30萬立方工程價款的15%)。

工程結算及結算款支付，工程完成竣工驗收合格，甲方收到乙方竣工結算書半個月完成審核(若半個月內未完成審核則視同甲方認可乙方竣工結算金額)。審核結論下達后10天之內結算所有工程款。

達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

土石方工程竣工后平整度在甲方預定標高范圍內，允許誤差正負30公分內視為合格工程。

工程完成、乙方自檢合格，甲方收到乙方竣工驗收報告后一星期內完成驗收(若甲方一星期內未組織驗收則視同為工程合格)。

由乙方自行組織人員，機械設備在甲方指定的時間內進場，甲方派出現場管理人員，對工程質量、進度進行監督。

甲方指定為甲方代表，甲方代表所簽訂的有關業務聯系、經濟簽證等文件均視同為甲方認可。

乙方指定為甲方代表，乙方代表所簽訂的有關業務聯系、經濟簽證等文件均視同為乙方認可。

甲方所有支付給乙方的工程款均打入乙方指定帳戶，乙方設立工程款帳戶為：帳戶名：開戶銀行：帳號：。

甲方必須在乙方進場3天前做好開工的各項準備工作，辦理好一切相關開工手續。

甲方必須在乙方開工3天前將施工所需的水、電安裝及臨時設施到位。

甲方必須在乙方開工前2天向乙方提供施工圖三份及現場開挖設施到位。

甲方必須在乙方開工3天前向乙方提供工程地質和地下管線資料。

乙方所需要的油料、配料、炸藥材料、火工材料由甲方聯系流動加油車到現場(中國石化)。但化工材料的發放、回收及辦理相關手續、評估、監理、監測等費用由甲方負責，乙方只提供爆破資質，按當地政府市場價格定價。

甲方處理好當地鄰里關第，如在施工過程中遇到當地公民干涉、阻工、鬧事損壞機械設備或阻塞道路暢通等問題所誤工期及經濟損失由甲方按實際損失賠付給乙方。并簽證順延工期，順延工期每月不超過5天，否則甲方按實際損失挖機每臺每天20xx元運輸車輛每臺每天1000元，其它機械每臺每天1000元，人工每人每天200元賠付給乙方，當月付清賠款。

最新委托承包合同 承攬合同建筑工程合同精選篇五

乙方：

一、訂購產品名稱：

二、訂購產品數量：

三、質量標準：

1、甲方授權乙方供應符合國家質量標準和甲方生產要求的貨物。乙方的貨物必須符合規定的標準和隨貨文件要求。

2、

四、產品規格及價格：

1、________________________________________________。

2、________________________________________________。

五、付款方式：雙方選擇以下第種方式支付貨款。

(1)翻單結算。既第二批貨物到甲方廠區指定地點后，甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結算上次貨款。

(2)留質保金結算。既乙方前一期貨物送達且驗收合格后，留下________元作為質量保證金，其余款項貨到后當月內付清。合同期限屆滿，貨物沒有發生質量問題，質量保證金全部退還乙方。

(3)貨物運到甲方后，經檢驗合格，卸貨后--日內付款。

六、產品包裝要求及規格：(包裝費用已包含在貨物價格內)______________________________________________________。

七、交貨地點：。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

八、供貨時間：

1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內將貨物送至合同指定地點。重復訂單，____個工作日內將貨物送至合同指定地點。

2、_________________________________________________。

九、雙方的權利和義務：

1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經雙方協商可根據市場價格對供貨產品的價格做出必要的調整。協商不成，仍按原條款執行。

2、如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

3、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品，必須符合相關的國家、行業或企業標準，并隨貨附帶生產許可證、產品合格證、化驗報告等手續。

4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測，如發現質量問題，乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)。

5、因乙方產品內在質量問題，引發甲方生產或質量事故，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)，此責任不因甲方已進行質量監測而免除。

6、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符，應賠償甲方違約金_________元。

7、雙方都應保守對方的商業機密。

十、補充協議：___________________________________。

十一、特別聲明條款：_____________________________。

十二、合同有效期：20xx年___月___日起至20__年__月__日止。

十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時，協商解決，協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十四、合同簽訂地：

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

傳真：

傳真：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：

簽字日期：20年__月__日

簽字日期：20__年__月__日