合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

農(nóng)村供水合同優(yōu)質(zhì)篇一

承包方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。發(fā)包、承包雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致、訂立本協(xié)議書。為確保工程質(zhì)量，保證工程進度，提高經(jīng)濟效益，明確雙方責(zé)任，經(jīng)雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議。望雙方共同信守。

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：水電安裝工程及弱電部分，清理自己產(chǎn)生的建筑垃圾，安裝好后被偷盜的電線和損壞的給排水管工時費自行負責(zé)。（給水管安裝到水表前，排水管，雨水管安裝到陰井和排水溝，電器部分安裝到電表前，接通電源。增減部份不計。主給水管、橋架洞預(yù)留、補洞。弱電箱安裝，弱電線盒安裝、開關(guān)插座安裝、人防水電安裝等，水電施工圖范圍。）

包工不包料、自己使用的工具自帶，發(fā)包方不給予提供。

承包方必須嚴(yán)格按施工藍圖、施工規(guī)范認(rèn)真組織作業(yè)，每一道分項工序完成后，承包方自檢后報發(fā)包方，發(fā)包方及監(jiān)理組織一次性合格驗收，驗收不合格，出現(xiàn)返工，影響下一道工序，造成經(jīng)濟損失由承包方負責(zé)。保修金5%，保修期限為終驗合格后兩年內(nèi)。

承包方必須與土建部分同時完成該項工作內(nèi)容，如中途有意停工不做，而影響下一道工種施工，發(fā)包方有權(quán)終止合同另找他人做，但已經(jīng)完成的工程量只能付給20%工程款。如沒有按期完成則承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

按建筑面積：19902 m按建筑面積元/m，地下室建筑面積6102 m按建筑面積每平方米元/m，以上合計總價：414750元整。

工程進度款，按實際完成工程量支付50%，達到初驗標(biāo)準(zhǔn)再支付20%，終驗后再支付20%，住戶鑰匙交清后支付5%，驗收完成后兩年內(nèi)返還保修金。

作業(yè)組進入現(xiàn)場所用材料必須聽從工地管理人員及發(fā)包方安排、必須按圖紙和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成損失全部由承包方負責(zé)。

承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。遵守和執(zhí)行發(fā)包人提供的《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理處罰條例》等規(guī)章制度。

由于承包人在施工過程中安全防護措施不善或者違章指揮導(dǎo)致的安全傷亡事故，均由承包人自己負責(zé)承當(dāng)一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，發(fā)包人不承擔(dān)由此造成的任何法律和經(jīng)濟責(zé)任。

1、必須約束本組作業(yè)人員，不能亂拿工地的東西，未經(jīng)負責(zé)人同意，私自亂拿者，以偷竊行為處理100倍價值處罰，不允許各作業(yè)之間在工地上發(fā)生吵架、打架，影響公司形象，如發(fā)生一次罰款2000元，不許在工地上隨地大小便，如發(fā)生一次罰款2000元。

2、承包方必須服從發(fā)包方安排和指揮，遵守和執(zhí)行發(fā)包方、監(jiān)理的有關(guān)管理規(guī)章制度和辦法。

3、承包人所帶領(lǐng)的職工必須遵守當(dāng)?shù)卣块T及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，若在當(dāng)?shù)丶肮さ匾酝獍l(fā)生任何人身意外傷害事故均由承包人自己負責(zé)承擔(dān)。

1.承包人在施工過程中若造成工程質(zhì)量事故和返工，發(fā)包人將對承包人按實物總造價三倍給予處罰。

2.若在正常情況不按施工進度進行，每延誤一天處罰元。

3.實際工期按發(fā)包人要求執(zhí)行，承包人遵照執(zhí)行。

1.如承包人私自把承包的工程轉(zhuǎn)包他人，本合同一做費。承包人與發(fā)包人無任何承包關(guān)系。

2. 承包人每天工做時間內(nèi)必須有代班人員在施工現(xiàn)場管理，處理施工過程中發(fā)生的問題等。

3.本合同一式二份各執(zhí)一份，由簽訂日起，有法律效力，完工后自行失效。

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

農(nóng)村供水合同優(yōu)質(zhì)篇二

農(nóng)村供水合同優(yōu)質(zhì)篇三

訴訟請求：

2、訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實與理由：

2xx年4月8日，《某莊村（某社區(qū)）拆遷安置方案》（以下簡稱“《拆遷方案》”）作出并向村民公示。原告通過本村村民收到的《**事項處理意見書》的內(nèi)容知悉，《拆遷方案》是由被告制定的。該《拆遷方案》關(guān)系到原告房屋的拆遷及補償、住房安置等事項，與原告具有法律上的利害關(guān)系。原告因不服該具體行政行為，遂于2xx年9月27日向市區(qū)人民法院提**訟。時至今日，該院既未立案也未作出不予受理裁定。故原告特依據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈^v^行政訴訟法〉若干問題的解釋》第三十二條第三款“受訴人民法院在7日內(nèi)既不立案，又不作出裁定的，**人可以向上一級人民法院申訴或者**。上一級人民法院認(rèn)為符合受理條件的，應(yīng)予受理；受理后可以移交或者指定下級人民法院審理，也可以自行審理。”之規(guī)定向貴院提**訟。請求貴院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于行政案件管轄若干問題的規(guī)定》第三條“當(dāng)事人向有管轄權(quán)的基層人民法院**，受訴人民法院在7日內(nèi)未立案也未作出裁定，當(dāng)事人向中級人民法院**，中級人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況在7日內(nèi)分別作出以下處理：（一）要求有管轄權(quán)的基層人民法院依法處理；（二）指定本轄區(qū)其他基層人民法院管轄；（三）決定自己審理。”之規(guī)定，依法處理。

一、未經(jīng)土地征收，對集體土地上的房屋實施拆遷并制定《拆遷方案》違反《土地管理法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《物權(quán)法》第四條“國家、集體、私人的物權(quán)和其他權(quán)利人的物權(quán)受法律保護，任何單位和個人不得侵犯。”及第四十二條之規(guī)定，原告對自身合法使用的宅基地及宅基地上的房屋享有不可侵犯的物權(quán)。任何單位和個人不能以任何理由對該物權(quán)實施剝奪或消滅之行為，除非國家因公共利益的需要對原告之宅基地、房屋按規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵤┱魇铡Ｇ抑挥幸婪ㄕ魇罩螅派婕把a償安置問題。《土地管理法》也規(guī)定了征收集體土地（包括集體建設(shè)用地）地上附著物的補償問題。因此《土地管理法》、《物權(quán)法》是拆遷集體土地上房屋法律依據(jù)。然而，本案中原告的宅基地和房屋并沒有依法征收，在此情況下，被告制定《拆遷方案》實施拆遷顯然違法。

二、被告作出《拆遷方案》的具體行政行為違反《村民委員會組織法》規(guī)定的民主議定原則。

本次拆遷起因于某莊的城中村改造，城中村改造項目涉及整個村莊的遷移及安置區(qū)建設(shè)等重大事項，其中既包括原告房屋的拆遷，宅基地后續(xù)處理，又包括集體公共財產(chǎn)及設(shè)施的處理，同時還要涉及建設(shè)資金的籌集及集體財產(chǎn)在具體項目中的使用。上述事項包括拆遷安置補償?shù)氖马棧壬婕凹w又涉及每一位村民的私權(quán)利（房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)等），根據(jù)《村民委員會組織法》第二十四條之規(guī)定，上述事項屬于經(jīng)村民會議討論決定方可辦理的事項，因此在制定《拆遷方案》過程中，應(yīng)召開村民會議對《拆遷方案》討論后作最終的決定。然而，該《拆遷方案》在制定到公布的整個過程中，沒有征求村民意見，也沒有召開村民會議討論，故《拆遷方案》制定違反民主原則。

三、《拆遷方案》內(nèi)容不合法。

1、拆遷房屋及附著物的補償不合法。

《拆遷方案》第八條規(guī)定“對拆遷戶舊房及附著物的補償按照鶴政[2xx]3號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”，該條涉及拆除房屋及附著物補償?shù)囊?guī)定違反《^v^辦公廳關(guān)于進一步嚴(yán)格征地拆遷管理工作切實維護群眾合法權(quán)益的緊急通知》第二條之規(guī)定，其中規(guī)定的補償標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)并非省級政府的規(guī)定且并未按上述規(guī)定調(diào)整提高。

2、住房安置對象規(guī)定不合法。

3、部分內(nèi)容侵害婦女合法權(quán)益，如第十八條的規(guī)定。

綜上，被申請人作出《某莊村（某社區(qū)）拆遷安置方案》具體行政行為違法、錯誤，為維護原告的合法權(quán)益，原告特根據(jù)《行政訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，依法訴至貴院，請求貴院依法判令支持原告的訴訟請求。

人民法院

具狀人（代表人簽字）：

年月日

農(nóng)村供水合同優(yōu)質(zhì)篇四

承包人(乙方)：

一、甲方將位于 的 水電站承包給乙方。

二、承包期限：

承包期限為三年，從20xx年 月 日到 年 月 日。承包期滿，雙方須繼續(xù)合作，可以另行訂立合同。

三、承包費上繳

1、上繳方式：實行稅后利潤上繳;

2、上繳數(shù)額：甲方收取稅后利潤的51%，作為承包費;乙方獲取稅后利潤的49%，作為乙方承包所得利潤。

四、 雙方的具體權(quán)利義務(wù)

(一)、甲方的權(quán)利義務(wù)

2、負責(zé)監(jiān)督乙方進行正常生產(chǎn)，合理使用水電站的機器設(shè)備、設(shè)施。

本合同履行期間，乙方不能組織正常生產(chǎn)累計達兩個月的;或因損壞、丟失、擅自處理機器設(shè)備(包括設(shè)施)的情形而不能及時修復(fù)、增補的，甲方有權(quán)單方解除本合同，并按財產(chǎn)移交表的財產(chǎn)價值和甲方應(yīng)得的承包費向乙方索賠。

本合同生效后，甲乙雙方對水電站財產(chǎn)進行移交(具體財產(chǎn)及其價值以移交表為準(zhǔn))。

(二)、乙方的權(quán)利義務(wù)

1、負責(zé)水電站的生產(chǎn)經(jīng)營事宜;

2、負責(zé)合理安排職工、按時為職工發(fā)放工資;

3、負責(zé)處理和承擔(dān)職工的工傷事宜;

5、對外協(xié)調(diào)好各種社會關(guān)系，保證水電站正常生產(chǎn);

7、本合同生效后三日內(nèi)，向甲方交納保證金3萬元，以甲方出具的收條為準(zhǔn)。

五、違約責(zé)任

本合同簽訂后，合同雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守履行，任一方不履行給守約方造成經(jīng)濟損失的，須向守約方支付違約金(違約金為3萬元)。

六、免責(zé)條款

因不可抗力原因?qū)е卤竞贤荒芾^續(xù)履行的，合同雙方免責(zé)。但因不可抗力產(chǎn)生損害結(jié)果的，仍按本合同相關(guān)條款履行。

七、附件及未盡事宜處理

1、 財產(chǎn)移交表為本合同附件;

2、本合同未盡事宜由合同雙方協(xié)商簽訂補充合同，補充合同與本合同有同等法律效力。

八、合同效力

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

農(nóng)村供水合同優(yōu)質(zhì)篇五

供方：（以下稱甲方）

用方：（以下稱乙方）

根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為了確立正常的供用水、電等的秩序，明確雙方的責(zé)任，做到安全、經(jīng)濟、合理地使用水、電，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本合同，供雙方共同遵守。

1、甲方根據(jù)乙方的生活需要，在電力系統(tǒng)、水壓水源正常狀況下，按本合同規(guī)定向乙方供電、供水。

2、當(dāng)甲方出現(xiàn)水、電供應(yīng)不足的情況時，甲方應(yīng)當(dāng)按不低于其供給第三方水、電的比例及條件，供給乙方。如因甲方原因需停水停電，應(yīng)提前告知乙方。

3、在乙方每個接水電、受電點安裝用水、電計量裝置。用水、電計量裝置的記錄為乙方實際用水、電量，以此作為計算乙方水、電費的依據(jù)。

1、由于市供水、供電公司每月按商業(yè)用電標(biāo)準(zhǔn)供給本公司，所以甲方每月只能按市供水、供電部門收取甲方的費用標(biāo)準(zhǔn)向乙方收取。

2、為了減少甲方的損失，甲方每月按乙方實際水電費的 %付給甲方正常損耗費。甲方承諾向乙方收取的水、電費用不高于其向其他第三方收取的費用。

3、因國家法律、法規(guī)或有關(guān)政策的變動導(dǎo)致水、電收費標(biāo)準(zhǔn)的變動，則按國家規(guī)定的變動幅度作相應(yīng)的調(diào)整。

4、甲方每月30號之前按乙方水、電表顯示的使用量收取當(dāng)月水電費和損耗費。

甲方供應(yīng)水、電的開通后，乙方應(yīng)當(dāng)采取_________（方式）支付用水用電費。

1、甲方對乙方每月用電量、水量按本合同約定的原則和方式指定專人進行抄表統(tǒng)計，乙方給予積極協(xié)助，雙方共同確認(rèn)。

2、乙方應(yīng)保護好水表、電表等設(shè)施不至于損壞、失竊，如保護不善，乙方應(yīng)承擔(dān)損失和修理費用。

3、乙方不得擅自拆卸、遷移、改動水電表，以影響水表、電表正常計量，否則視為盜水、盜電之行為。

4、乙方必須按時支付水費、電費，如不支付經(jīng)甲方催款后仍逾期不交者，甲方將按有關(guān)規(guī)定，停止對乙方供水供電，并追繳欠款及加收日千分之三的滯納金。

5、甲方發(fā)現(xiàn)乙方用電設(shè)施或者安全管理存在不安全隱患、可能造成供電設(shè)施損害時，有權(quán)要求乙方限期整改。乙方逾期不改的，甲方有權(quán)中斷供電。