勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!
最新道路施工安全責任書 道路施工合同模板篇一
經市府基建辦施工處批準，本工程于_____年_____月_____日公開招標(協商議標或甲方委托)，由乙方承建，為了明確工程內容及雙方權利義務，本著互相協作、緊密配合的原則，根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況，訂立本合同。
第一條 工程內容和承包范圍
(一)單項或單位工程類別、結構形式：______;層/幢;______;建筑面積____________;建筑面積，道路：___________;給排水管道：____________;構筑物：____________。(二)承包范圍：承包按 _____號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規定的內容)：基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目：
第二條 工程造價及承包方式
(一)承包金額：按定標價或協商價，建安工程總造價為人民幣______萬元。
全部工程造價按下列辦法辦理：
(二)承包方式：
1. 按施工圖預算包干或投標大包干，即包工、包料、包工期、包質量。
2. 按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和城市維護建設稅，已包含在本合同承包金額內，由乙方支付。
3. 工程質量標準要求：
第三條 工期
(一)按定標(或雙方)規定總工期______天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期：__________________
竣工日期：__________________
(三)如遇下列情況者，經甲方代表簽證后，工期按實際相應順延。
6. 甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進展者;
7. 甲方財力不足導致停工窩工者;
8. 甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條 材料、設備供應
(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及設備由 方自行采購供應至 施工工地現場(倉庫)。
(二) 工程 材料及 設備，由______方采購供應至 場地(倉庫)。
(三) 工程 設備，由______方采購供應至____________向______方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協助解決，屬有價供料，供應價由雙方商定，與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由 _____方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材，如設計采用進口時，其外匯由 _____方負責解決，如由乙方采購時，其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明，否則應進行試驗，試驗費由供料的一方負責，對已有出廠證明的材料，如一方持有異議時，應進行復驗，如復驗合格，其復驗費由持有異議的一方負責，否則由供應方負擔。
第五條 雙方責任
(一) 甲方責任：
最新道路施工安全責任書 道路施工合同模板篇二
乙方：
一、 工程概況
1、黃竹鎮昌興大道ko+480—ko+968.486標段水泥砼路面工程，全長488.486 米，路面寬 12 米。總面積 5861 平方米。
2、水泥混凝土路面標準c30，厚24厘米，使用42.5水泥。
二、 工程造價
道路工程按每平方米 元人民幣確定，總價以實際完成工程量結算。
三、 工程款撥付
工程款由甲方負責籌措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同總價款的50%，經竣工驗收合格后支付總價款的45%，剩余5%保證金，待質量保期滿一年后支付，如保修期內由于承包單位原因產生的質量問題，由承包單位免費維修，如承包單位2天內不到，由此發生的費用由乙方承擔。
四、 施工技術及質量
2、以施工圖紙、設計文件要求標準和雙方合同為依據。
3、質量標準：合格
五、 工期
六、 安全文明施工
1.乙方應按甲方統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
2.乙方須加強安全管理教育工作，嚴格實施安全防護措施，嚴禁違章指揮，違章作業，違反安全操作規程施工。持證上崗，杜絕安全事故發生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承擔全部損失和責任。
七、 雙方責任
甲 方：
1、 甲方向乙方進行技術交底，負責工程施工用電、機械（攪拌機、裝載機）、材料的采購、運輸、供應。
2、 對乙方安全生產、文明施工的落實情況進行監督。對發現的各種不安全、不文明的行為立即制止，解決和排除其隱患。有權對不符合安全生產、文明施工的行為提出相應整改意見。
3、 甲方負責人對施工階段質量、進度以及現場工程量簽證進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
乙 方：
1、按工程需要自備施工機械和人工，負責本工程施工范圍內的施工安全工作，做好現場設備、材料的照管工作。
2、在工程期間，乙方應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用。
八、 違約責任
甲方違約：
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
乙方違約：
1.因乙方原因，未按本合同所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
2.因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，甲方有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由乙方承擔。
九、 其 他
1、 如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收及開通，甲方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并開通后，甲方無息支付。
2、本合同一式貳份，經雙方代表簽字與蓋章后生效，本合同未約定事宜，如有特殊情況或不可抗拒的自然因素，由雙方協商另簽補充協議。
甲 方：
乙 方：
年 月 日
年 月 日
最新道路施工安全責任書 道路施工合同模板篇三
根據我村的道路較差的實際情況，經代表會討論通過，將我村部至小四家界建成標準砂石路，由村委會采用公開招標的方法發包修建。勝利村為甲方，李巖為乙方。經雙方協商特制定如下承包合同。
一、發包修建村部至小四家界砂石路長7公里。
二、質量標準必須達到7米寬，25公分厚，邊溝寬1米，深80公分。
三、承包費用，工程投資9。82萬元，碎石砂料由乙方負責。
四、承包修路時間，從xx年10月2日開工至xx年10月30日前必須完工，等候鄉村兩級共同驗收。
五、修路期間，必須按要求施工修建，注意安全，如發生一切事故有乙方自己承擔解決。
六、違約責任，合同雙方必須信守合同條款，按時按期竣工，甲方有權拒付部分承包費，作為維修費用。
七、本合同一式三份，甲乙雙方及鄉政府各一份，從簽訂之日起生效。
甲方（簽章）
乙方（簽章）
年月日：
最新道路施工安全責任書 道路施工合同模板篇四
1.1 工程名稱：道路工程
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：總平面圖中 標段所示道路路基工程(包括素土夯實、碎石壓實、路基排水溝)
1.4 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
1.5 合同價款：合同總價(暫定) 元 單價 (綜合單價包干)
1.8 質量標準：合格。
1.9 工 期：工程總日歷工期 天。具體開工日期以招標單位書面通知為準。
二.技術標準及圖紙
2.1 圖紙
2.1發包人提供：
2.2 技術標準：
2.2.2 質量評定執行相關質量檢驗評定標準。
三.雙方權利和義務
3.1 發包人的權利和義務
3.1.2發包人主要工作：
3.1.2.1 負責場地三通一平;
3.1.2.3 提供地下管線布置圖、有關隱蔽障礙物資料;
3.1.2.5進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序;
3.1.2.6按合同約定支付工程款。
3.2 承包人的權利和義務
3.2.1承包人主要工作：
3.2.1.1本合同簽訂后收到發包方通知 2 天內，承包人進場完成施工準備。
3.2.1.2嚴格按照發包人提供的施工圖進行施工，不得擅自更改設計要求及工程內容。
四、工程價款
a、本工程采用綜合單價方式，此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變，不受市場價格及政策性價格的調整而增減。
b. 設計變更所增加的費用，有合同單價的按合同單價，沒有合同單價的根據上海市93土建定額再結合上海市有關文件進行編制,如93土建定額中沒有的子項，可套用市政定額中相應的子項，費率按93土建定額四類下浮 計取.設計變更中所增加的材料：報價書中有的按報價書，報價書中沒有的承包人應報所需材料的名稱、品牌、規格型號、等級、產地、價格，經發包人審定后方可使用，并作為結算依據。
五、工程價款的支付
六.竣工驗收
6.1承包人在工程具備竣工驗收條件前24小時通知發包人組織竣工驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
6.2承包人在通過竣工驗收合格后7天內向發包人提供符合上海市城市建設檔案管理要求的竣工資料肆套。竣工資料包括文字資料、竣工圖、工程照片，并提供相應的電子文檔資料。
七.違約責任
7.1發包人違約：
7.1.1因發包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
7.2承包人違約：
7.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9條所示工期按時竣工，每延誤一天，承包人按3000元/天向發包人支付逾期違約金，并承擔由此給發包人帶來的全部損失。
7.2.2 因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，發包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。
7.2.3 承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，除責令返工并賠償損失外，每發現一次罰款5000元。
8.2.4 如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收及開通，招標方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并開通后，發包人無息支付。
八、合同生效與終止
8.2合同訂立時間：年 月 日;合同訂立地點：上海市。
8.3發包人、承包人履行合同全部義務，承包人向發包人交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。
九、合同份數
9.1本合同正本貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力;
9.2副本陸份，雙方各執叁份。
本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議明確。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
簽訂地點：
最新道路施工安全責任書 道路施工合同模板篇五
乙方（承攬方）：
為確保工期、質量，雙方協議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。
四、承攬期限：自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。
七、質保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。
九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）