在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么合同應該怎么制定才合適呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇一

委托方： (以下簡稱甲方)

承攬方： (以下簡稱乙方)

根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規定，經過甲、乙雙方充分協商約定，由乙方承擔甲方的作業，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

一、 承攬項目： 具體內容和要求：

二、數量(設計數量)：

三、質量標準：

四、價款

1、合同價款說明：生產成本按現時現地條件勞動定額執行

(一)輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。

(二)附加費：(費率20%)

內容包括：1、承攬作業人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

2、承攬作業人員的直系親屬因疾病或死亡而發生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。

3、承攬作業人員所有的福利方面和補助費。

4、承攬作業人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

5、承攬作業人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

6、不可遇見費及其他費。

五、承攬作業地點：

六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

七、驗收：

1、乙方應在甲方規定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

2、甲方應按照同行業的標準及本合同第三條規定的標準進行驗收。

八、結算

1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進行結算。

2、結算的價款應以本合同第四條規定的單價和驗收手續確認的實際工作量為計算依據。

九、雙方的權利和義務

1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業成果定期檢驗。

2、甲方有權根據本行業驗收規范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監督檢查，發現作業大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規定的有權取消作業資格，并按照違反規定的程度追究責任。

3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的時間及時進行驗收和結算。

4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產工具、設備或畜力完成承攬勞務作業;自主決定其內部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

5、乙方應遵守林業政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規等規范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

十、違約責任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。

5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

十一、合同解除的條件

1、 雙方協商一致。

2、 發生不可抗力導致合同無法履行的。

3、 合同履行期限未滿，但根據乙方的現有工作進度和生產能力不可能在規定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。

十二、其他約定事項：

十三、本合同在執行過程中發生糾紛應協商解決，協商不成的，在泉陽林區人民法院提起訴訟。

十四、本合同經雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時 間： 時 間：

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇二

乙方：________________

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定，甲乙雙方作為平等的民事主體，經協商一致，確立勞務合作關系，自愿就具體勞務內容簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

第一條 雙方是建立在地位平等，協商一致的前提下，就勞務事項達成的勞務協議，雙方僅僅是勞務合作關系，非雇傭關系。本勞務合同期限為______（大寫）年，自______年____月____日至______年____月____日止。合作期屆滿，雙方不再具有任何法律關系，但乙方享有優先繼續合作的權利。

第二條 乙方負責牌號為_________的汽車駕駛工作。

第三條 乙方應愛惜公司的車輛，注意車輛的平時保養，經常檢查車輛的主要機件。每周實施定期檢查及保養，以維護機件的壽命，確保行車安全。

第四條 乙方應每天清理所駕車輛，以保持車輛的清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）。

第五條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油、車燈、剎車系統、輪胎及其它部件的性能是否正常；發現不正常時，要立即加補或維修。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油。

第六條 乙方發現所駕車輛有故障時，要立即檢修；不能自行檢修的，應立即報告總經理，提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。

第七條 乙方對所駕車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。

第八條 因工作性質特殊，乙方需機動作業。經雙方協商同意，乙方實行不定時工作制。

第九條 甲方按月以貨幣形式支付乙方工資，月工資為______元。其中試用期間工資為______元。

第十條 工資發放時間為次月___日，遇節假日順延或提前。

第十一條 不得出車時才臨時去加油。

第十二條 未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

第十三條 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在“不準停車的路段”或“危險地段”停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。

第十四條 乙方在晚間要注意休息，不準開疲勞車。嚴禁酒后駕車。

第十五條 乙方駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包括超速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等）。

第十六條 乙方因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷；如屬用車人執意所為，則由司機和用車人共同負擔。

因乙方違章導致的賠償費用超過保險公司理賠金額的部分，由乙方自行承擔，因違章造成的其它后果概由乙方自行負責。

第十七條 上班時間內司機未被派出車的，應在公司隨時等候出車，不得擅自外出；出車回來，應立即向甲方報到。

第十八條 乙方必須保持電話暢通，隨時與甲方保持聯絡。

第十九條 下班后，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。

第二十條 乙方未經甲方領導批準，不得將所駕車輛交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛。任何人不得利用公司車輛學開車。

第二十一條 乙方假如患病、因事不能提供服務，必須提前向甲方請假，否則甲方有權向乙方追償損失。休假期間未能向甲方提供服務的，甲方免于支付相應天數的服務費。

第二十二條 乙方在工作中有突出貢獻的，甲方可根據實際情況給予獎勵。

第二十三條 乙方全年安全無事故的，甲方可獎勵乙方______元。

第二十四條 乙方負有保守甲方商業秘密的義務。商業秘密是指：甲方未公開的財務數據資料；甲方的所有客戶信息；甲方未公開進行中或計劃談判的投資項目信息及資料；甲方相關科研項目信息；甲方技術配方、技術秘密的信息及資料；因乙方勞務范圍知悉的能給甲方帶來經濟利益的信息及資料、甲方所有其他的非為業內同行所知悉的信息及資料等。包括但不僅限于包括客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道、技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數據庫、研究開發記錄、技術報告、檢測報告、實驗數據、實驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電等等。

除了勞務需要或經過甲方書面同意，乙方不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業秘密，如果使用、發表、泄露有關甲方商業秘密將使甲方的業務及聲譽受到損害，乙方在勞務合作期間，應盡其最大努力避免此種情況發生。此種保密要求不受時間限制；只有法庭判定應當公開的信息或甲方已經通過紙質媒體公開該信息。乙方違反保守商業秘密事項，給甲方造成經濟損失的，乙方應依法承擔經濟賠償責任，甲方保留進一步追究乙方相關法律責任的權利。

第二十五條 本合同經甲、乙雙方協商一致可以解除。

第二十六條 有下列情形之一的，甲方可與乙方提前解除本勞動合同：

1、在試用期間，乙方被證明不符合錄用條件的；

2、乙方被開除、除名、勞動教養或被依法追究刑事責任的；

3、乙方不履行甲方規定義務的；

5、甲方按國家法律規定宣布破產、瀕臨破產處于法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難，無法安排乙方工作的。

第二十七條 乙方解除本合同，應提前___日以書面形式通知甲方。

第二十八條 本合同期限屆滿______日內，甲、乙雙方應將終止或續訂本合同的意向以書面形式通知對方。如雙方都有續訂合同的意向，經雙方協商一致，可以續訂勞動合同。

第二十九條 本合同期滿，甲、乙雙方即終止勞動關系，辦理有關手續。當事人愿意續訂合同的，經雙方協商同意，在本合同期滿前辦理續訂手續。

第三十條 本合同生效后，甲、乙雙方必須全面履行本合同約定的義務。當事人擅自解除勞動合同，給對方造成經濟損失的，依法承擔賠償責任。

第三十一條 因履行合同發生勞動爭議，當事人應當在勞動爭議發生之日起______天內，以書面形式向甲方所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁或依法提起訴訟。

第三十二條 本合同一式___份，甲、乙雙方各執___份。

第三十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。

甲方：___________乙方：___________

代表人：_________代表人：_________

電話：___________電話：___________

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇三

建設單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱發包方）

施工單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱承包方）

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限（開工、竣工時間）

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

１．開工前＿＿＿天，甲方給乙方施工圖一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）

２．按協議分工，開工前＿＿＿天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

３．負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

４．按協議負責按期撥款。

５．……

第九條：承包方義務

乙方負責：

１．按協議分工負責材料供應。

２．編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前５天交甲方一式二份。

３．按施工圖負責組織施工，按期竣工。

４．竣工后，５天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

５．保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

６．……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本＿＿＿份，承包方、發包方各一份，報送＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：（蓋章）

承包方：（蓋章）

法定代表人：＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇四

定作人：______________

簽訂地點：___________

承攬人：______________

簽訂時間：___________

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內容

計量單位

數量或工作量

報酬

單價

總價

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

第十二條結算方式及期限：_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

（二）依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：___________________

定作人

定作人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

承攬人

承攬人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

日期：

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇五

乙方：________________

根據國家相關法律、法規，甲乙雙方經平等協商，自愿簽訂本協議，并共同遵守本協議所列條款。

本協議期限類型為____期限協議。本協議生效日期自______年____月____日至______年____月____日止。

甲方負責對乙方進行政治思想、職業道德、遵章守紀、業務技術、勞動安全及有關規章制度的教育和培訓。

乙方應遵守勞動紀律和甲方的規章制度（含口述規定），若乙方違反勞動紀律或規章制度（含口述規定）甲方可依據本方的規章制度處理，乙方承擔甲方在此期間造成的經濟損失，直到解除本協議。

甲方安排乙方執行不定時工作制，隨時保持通信暢通，乙方在保證安全行車、完成甲方任務的前提下，乙方休息和休假時間報甲方批準后執行。

1.本月工作滿___天，付運價的___%，另計獎勵金額若干（具體算法依甲方盈利而定）。

2.本月工作滿___天及以上，付運價的___%。（如遇強降水、路滑、路斷等特殊情況不計）

3.本月工作不滿___天及以下，付運價的___%，若因無故不出車或推延出車扣發______元/天（如遇強降水、路滑、路斷等特殊情況不計）。

1.在聘用期內，被證明不符合錄用條件或不服從甲方管理的；

2.嚴重違反勞動紀律或甲方規章制度的；

3.嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

4.被有關部門吊銷《機動車駕駛證》、《準駕證》的；

5.被依法追究刑事責任的；

7.工作期間不得帶學員，不得把車交由其他人駕駛。

乙方未經甲方允許不得發生下列條款所列事宜，如若違反，并因此發生的事故均由乙方自行承擔所有責任（含民事及刑事責任）及甲方在此期間的經濟損失。

1.不帶學員、不把車交由其他人駕駛；

2.不私自出車、不酒駕、不違反交通信號燈、不違規操作等國家相關法律法規規定的條款。

甲乙雙方當事人任何一方違反本協議規定，給對方造成損失或損害的，應當依據國家有關規定承擔賠償責任。

本協議未盡事宜，甲、乙雙方友好協商再行定奪。本協議一式___份，甲乙雙方各持___份。

甲方：___________乙方：___________

代表人：_________代表人：_________

電話：___________電話：___________

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇六

委托方： (以下簡稱甲方)

承運方： (以下簡稱乙方)

運輸車輛：

甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的`木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇七

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙_____由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為____合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的____%），在加工量達到____%，定作方付給承攬方____元（即總價款的____%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的____%），預留____元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的`損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿年＿月＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿份，交＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：（蓋章）

承攬方：（蓋章）

_____年____月____日

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇八

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業執照號碼：_____________________

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

1、本合同簽訂后 萬元為定金， 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

甲方： (蓋章)乙方：

年 月 日

最新貨運司機承攬合同 承攬合同優秀篇九

承攬人：(以下簡稱甲方)

定作人：(以下簡稱乙方)

1.設計制作內容

1.1設計名稱:;

1.2設計類型:;

1.3參數規格:;

1.4具體費用:;

1.5備注:;

2.質量要求及標準

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求：

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點：

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅：rmb元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式：

4.3甲方賬戶如下：

開戶銀行：

戶名：

賬號：

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權。

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利。

6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項：

11.合同的生效。

11.1本協議未盡事宜，雙方協商解決，并簽訂補充協議。

11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

_____年____月____日