在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

模具維修協議 維修合同篇一

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經協商雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條 建筑消防設施概況：

(一)建筑名稱：

(三)開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日

第二條 合同價款、撥款和結算

(一)合同價款：

(二)付款方式：

第三條 雙方責任

(二)乙方：應及時采購設備，嚴格按操作規程施工，確保安裝質量，服從甲方的進度安排，按時提供有關資料并參加驗收。

第四條 保修

(一)保修合同：見安裝施工范圍;

(二)保修期限：自驗收合格之日起保修 半 年;

(三)保修期滿后，按《山東省建筑消防設施使用維修保養管理辦法》的規定簽訂維修保養合同。

第五條 違約責任

(一)甲方責任：

3、提前使用，發現質量問題，自己承擔責任;

4、超過合同規定日期驗收或付合同款，每日按工程造價的0.3%向乙方償付逾期的違約金。

(二)乙方責任：

1、乙方逾期交工中或質量不符合合同規定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造價的0.3%向甲方償付逾期的違約金。

2、保修期內發生質量問題，有乙方無償修復;因甲方原因造成的，由乙方修復，甲方支付相應費用。

a向仲裁委員會申請仲裁。

b向人民法院提起訴訟。

第七條 如需擔保，另立合同。

第八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。

第九條 本合同正本肆份，雙方各執兩份。

甲方(章)： 乙方(章)：

地 址： 地 址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 賬 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

合同訂立時間： 年 月 日

模具維修協議 維修合同篇二

甲方：???? （以下簡稱甲方）

乙方：???? （以下簡稱乙方）

　維修房屋必須在保證不影響甲方居住安全、正常起居等前提下進行。維修項目：樓頂做防水、室內因漏雨產生的起皮、掉漆的房間墻面、屋頂的維修等。維修費用：維修所產生的一切費用由乙方承擔。

（1）乙方提前一周通知甲方維修時間，以便甲方做好準備。

（2）乙方在維修時按照甲方的要求，使用甲方指定的品牌乳膠漆，并按照常規居民室內墻面裝修流程維修。

（3）乙方維修后負責清理維修所帶來的垃圾雜物。

（4）乙方在維修過程中損壞甲方物品，應按照當前市場價賠償。

（5）未盡細節之處，由甲方提出方案，商量確定。

　在正常天氣下 天內完工，否則，延期按照每天50元的標準賠償甲方誤工等損失。

：自簽訂合同之日起，至年乙方必須在合同約定期限內維修完工。

本合同未盡事宜，由雙方協商后簽訂補充協議（附后），與本合同具有同等法律效力。

模具維修協議 維修合同篇三

乙方：

經甲乙雙方協商，就汽車修理廠承包一事達成以下協議條款：

一、甲方承包給乙方汽車修理場地，部份設備設施，辦公用設施，簡易的居住屋等(詳細清單附后)。

二、承包期限：承包期限為3年一簽，乙方在當年十二月一日前交清次年的租金，其承包期限以此類推順延;甲方若改變修理廠用途，應提前三個月告知乙方終止承包期。

三、租金：承包期的第一年租金為人民幣160000.00元(大寫：壹拾陸萬元整)。第二年起每年在上一年租金基數上遞增壹萬元整(10000.00元)，以此類推直到承包期滿為止。

四、約定事項

1、承包期間乙方實行獨立核算、自己經營、自負盈虧，按時上繳有關部門的各種費用，甲方不干涉乙方的經營管理活動。

2、甲方向乙方提供正常的水電使用，費用由乙方承擔。

款，承包期滿后乙方應將承包物完整的歸還甲方，遺漏或損壞的按實價賠償。

4、承包期間，各種機器設備和設施的正常維修及產生的費用由乙方負責;房屋及場地遇不可抗拒的自然災害而造成損失的，甲乙雙方共同承擔。

5、乙方在承包期內所產生的債權債務以及法律行為由乙方全部承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

6、乙方在承包期內要注意承包物的防火，防盜等安全隱患，造成事故災難的乙方承擔全部經濟損失。

五、本協議一式兩份，雙方各持一份，協議經雙方簽字后生效，并具有法律效力。

六、未盡事宜，須經甲乙雙方共同友好協商解決。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

簽約時間：二0__年 月 日

模具維修協議 維修合同篇四

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

2、 甲方提供的服務內容：

（1）每隔250或500的終身免工時費定期保養服務；

（3）每天每周例行保養的指導和技術咨詢；

（4）提供專業、快捷的維修服務；

（5）提供小松、山推等工廠的純正配件；

（6）在南京xx加購買的零件可免運費送貨上門（大件除外）；

（7）因甲方保養或維修不當所引起的機械故障由甲方承擔；

（8）甲方在接到乙方報修電話后24小時內出發，承諾以最快的速度到達現場。

3、 乙方需履行的義務：

（1）凡享受以上優惠服務條件的乙方，需在南京xx加零件供應中心或所屬服務網點購買配件。

（2）乙方在南京xx加零件供應中心或服務網點購買配件時，需索要正規發票。 甲方將依據提供的正規發票實施相關的質量保證。

4、 保證期外維修的收費規定：

（3）里程收費標準為：按來回公里數向乙方收取，單價里程以2。00元公里。

5、 收費方式及質量保證：按每次發生的費用合計金額當次收取，乙方有權要求甲方在提供正規發票后支付費用。 乙方可憑發票享受修理的保證期三個月，零件可享受六個月的保證期。

一、 甲方權利義務

（一）甲方應當向乙方明示維修工時定額和收費標準，并保證具備與維修業務相適應的設施和技術力量。

（二）甲方維修機械應當執行國家有關技術標準、規范，遵守雙方約定，保證維修質量。

（三）甲方應當向乙方如實說明維修配件的真實質量狀況。 甲方使用可再利用舊配件進行維修時，應當征得乙方同意，并保證安全性能符合國家有關技術標準。

（四）在維修質量保證期內，托修機械出現維修質量問題的，甲方應當返修。 返修后維修質量保證期自返修竣工交付日起重新計算。 因維修質量問題給乙方造成人身傷害或財產損失的，甲方應當承擔賠償責任，但《維修單》上載明的乙方拒修項目造成的除外。

（五）在維修質量保證期內，托修機械因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的，甲方應當負責聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。

二、乙方權利義務

（一）乙方有權監督甲方按照約定提供維修服務。

（二）甲方在維修過程中需要乙方提供協助的，乙方應當履行協助義務。

三、收費條款 此次維修費共計人民幣 元整（大寫）。（小寫：b4264。00）

四、雙方違約責任

（一）甲方未按照約定時限完成維修的，應當按照約定標準支付違約金，并賠償由此給乙方造成的損失。

（二）乙方自約定竣工交付之日起滿____日仍未驗收的，自第____日起應當按照約定標準支付違約金。

（三）乙方無正當理由遲延支付維修費用的，甲方可行使留置權并通知乙方，乙方應當按照約定標準支付違約金。

（四）甲方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的，乙方有權解除合同。 甲方應當在____日內退回托修機械，雙倍賠償相應的維修費用。 因甲方上述行為造成托修機械損壞的，甲方還應當承擔賠償責任。

（五）未經乙方同意，甲方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的，乙方有權解除合同。 甲方在接到解除合同的通知后____日內，應當退回托修機械并返還乙方已經支付的款項。 因擅自轉托行為造成托修機械損壞的，甲方還應當承擔賠償責任。

四、其他條款 本合同項下發生的爭議，由承托修甲乙雙方協商解決，協商或調解解決不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟或依據另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

甲方簽章：

乙方簽章：

簽訂日期

模具維修協議 維修合同篇五

模具維修協議 維修合同篇六

甲方：____（以下簡稱甲方）

乙方：____（以下簡稱乙方）

因華興電力蒸汽管道施工影響福前村老年過渡房，依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就福前老年過渡房房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

合同工期：開工日____年____月____日，竣工日____年____月____日，該工期包工、包料，總工程款一次性定價為____元。

二、施工責任

1、乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

2、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，乙方在施工中要保護好小區內的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業規定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。

3、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

4、本合同壹式貳份，甲。乙雙方各執壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

模具維修協議 維修合同篇七

乙方：

1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

模具維修協議 維修合同篇八

模具維修協議 維修合同篇九

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

模具維修協議 維修合同篇十

乙方：

甲乙雙方本著公平、合理的原則，經友好協商，達成以下協議：

一、甲方愿將____________所有空調器簽約給乙方清洗、保養、維修。

二、乙方在貴單位施工過程中，每臺空調的維修、保養、清洗都必須有貴單位指定人員在現場監督及指導下完成并由甲方每個科室負責人簽字。此單方可結算。

三、乙方在貴單位施工期間，所有施工人員都必須佩戴安全繩索方可施工，若甲方人員發現乙方施工現場未佩戴安全繩索，甲方可立即終止此合同，并且無需向乙方支付任何費用。（出現安全事故由乙方自理）

四、乙方在貴單位辦公室和_____內保養及維修空調過程中。必須保證甲方的財產，物品、資料不損壞及遺失，乙方的施工人員必需自己的每個細節，嚴格要求自己，樹立乙方公司的良好形象。

五、本次合同空調清洗、保養______元/套，若合同期間出現其它故障，按本次合同的補充條款標準結算。

六、本次合同的補充條款如下：

1、分體掛機補加氟_____元/臺。（氟醫院自備，以下同）電路故障的材料費用按市場通價加維修費______元/臺結算。

2、分體機管路破裂漏氟，換四通閥、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/臺。

3、分體機移機，拆裝_____元/臺

4、3p、5p柜機補加氟_______元/臺，電器故障材料按市場通行價格加維修費______元/臺結算。

5、3p、5p柜機焊接、堵漏、更換四通閥、抽空、加氟______元/臺。

6、3p柜機拆裝機_______元/臺。

7、5p柜機拆裝機_______元/臺。

七、本次清洗自簽約起7天內完成，合同的保修期為壹年，簽約日期

______年_____月____日，截止日期______年_____月____日。

八、合同期內，甲方空調器出現任何故障乙方必須在1小時內向甲方

作出回應，___小時內處理好一般常見故障，_____小時疑難雜癥必須征得甲方領導的同意，乙方積極配合，盡快處理。

九、合同期內乙方所修空調若三個月內出現同一故障，甲方不支付乙

方第二次維修費用，由乙方負責修好。

十、本次合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

委托代理人： 委托代理人：

日期： 日期：