委托合同很多人都有接觸過了，這就一起寫一篇吧。依據法律規定，委托合同出現可撤銷情形時，如欺詐、重大誤解、有失公平等，則當事人可以申請撤銷合同。你是否在找正準備撰寫“法律委托合同范本”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！

委托方：__市__村

受托方：__律師事務所

一、乙方接受甲方之委托，指派律師謝__、__為甲方提供法律服務。甲方指定__協助委托律師開展工作并負責與甲方的聯絡、溝通。

二、乙方律師根據甲方要求，應認真負責地完成甲方委托事項，并向甲方書面或口頭匯報結果。

三、甲方必須如實向乙方律師敘述委托事項背景情況并提供乙方律師所需的各方面材料;如甲方敘述或提供材料有捏造事實、弄虛作假，乙方有權終止合同，所收費用不予退還。

1.接受委托后甲方預付乙方交通費、文印費、通訊費、住宿費等 元，據實結算。

2.乙方提起訴訟后，甲方依判決可拿回被扣上繳的__畝土地的，甲方支付乙方代理費按土地價值__萬元的x%計算。

五、甲方在本合同簽訂后，應向甲方支付x萬元風險押金，若乙方的代理達到第四條規定的條件，乙方可直接將押金扣交為代理費，多退少補。

六、如甲方未按以上協議如期正確履約，則乙方有權單方終止本協議。

七、如甲方無故終止履行委托合同，已收和應收律師費不予退回;如乙方無故終止履行合同，律師費全部退還甲方。

甲方獲賠償金額包括但不限于律師通過訴訟程序和非訟程序取得的任何現金、支票、有價證券其他財物及相應權益等。

八、一方要求變更合同內容，須經對方同意。甲方的委托及其授權范圍均不可撤銷。

九、授權范圍為特別授權，即：代為承認、放棄、變更訴訟請求，代為進行調解、和解，代為簽收法律文書，代為領取賠償和補償款并扣交律師費等。

十、乙方接受委托后，可根據事實和法律選擇村民為原告提起訴訟。在任何階段乙方均可放棄和解。若基本達到訴訟目的，乙方可放棄訴訟。

十一、本合同自簽訂之日起生效至委托事項完成之日終止。

十二、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽章即生效。

委托方：

受托方：__律師事務所

年 月 日

委托人(以下簡稱甲方)：

受托人(以下簡稱乙方)：

1.一審;

2.二審;

3.執行;

第二條 委托權限為一般授權。

第三條 甲方的權利和義務：

1.甲方應真實、完整、客觀地向乙方律師介紹本合同所涉民事法律事務的有關情況，并提供有關的資料，不得隱瞞虛構。

2.甲方應積極配合乙方辦案。

3.甲方應按照本合同約定的金額和支付方式向乙方支付律師服務費、差旅費。

4.甲方認為乙方指派律師在服務過程中不負責任或不適合辦理甲方委托的法律事務，有權要求乙方更換。但甲方應向乙方說明要求更換律師的具體理由。

5.甲方不得要求乙方律師進行違法活動。

6.乙方無正當理由單方解除本合同，甲方有權要求乙方退還律師服務費、差旅費。

第四條 乙方的權利和義務：

1.了解案情，根據案情的需要調查取證。

2.分析案情，確定代理思路及辦案策略。

3.代理出庭參與訴訟，依法提出有利于甲方的證據或意見。

4.在委托過程中，對涉及與本案有關的活動向甲方提供法律意見;若為特別授權代理，應遵循有利于甲方利益的原則謹慎行事。

5.乙方律師應嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，不得泄露在提供服務過程中所知悉的當事人的商業秘密或者個人隱私，非因法律規定或當事人同意，不得向任何第三方披露。

6.乙方律師不得私自向甲方收取費用。

7.乙方按照本合同的約定收取律師服務費、差旅費。甲方無正當理由單方解除本合同，乙方收取的律師服務費、差旅費不予退還，甲方尚未支付律師服務費、差旅費的，乙方有權繼續追討。

8.乙方同意并保證，一旦出現甲方認為乙方指派律師在服務過程中不負責任或不適合辦理甲方委托的法律事務時，乙方在收到甲方正式投訴及核實后三個工作日內向甲方另行推薦候選律師，經甲方確認后，立即另行指派律師予以接替，以完成本合同約定的法律服務。

第五條 律師服務費、差旅費和其他費用的約定：

1.律師服務費

甲方按起訴時借款人 欠款本息 元(大寫：)之%的標準即元(大寫： )向乙方支付律師服務費。

戶 名：

開戶行：

帳 號：

乙方律師在區辦理甲方委托事務，乙方律師自行承擔差旅費。

乙方律師如需到以上區域外進行與甲方相關的工作，乙方律師差旅費由甲方承擔，但需按甲方標準進行據實報銷。

2. 乙方律師在辦理甲方委托的法律事務過程中發生的訴訟費、保全費、執行費、公告費、鑒定費、公證費、查檔費及應由甲方支付的其他費用，由甲方另行支付。

3. 除非乙方書面同意，因甲方未按照約定足額付清上述費用，導致乙方律師不履行或未及時履行本合同約定義務的責任由甲方承擔。

第六條 本合同未盡事宜，可由雙方共同協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第七條 本合同有效期自簽訂之日起至執行完畢時止。本合同有效期屆滿，如甲方需委托乙方繼續提供法律服務，雙方應另行訂立合同。

第八條 甲、乙雙方在履行本合同中發生糾紛時，應協商解決，協商不成的，可以提請乙方所在地的司法行政部門或律師協會調解處理，也可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條 本合同壹式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

第十一條 本合同經雙方簽字或蓋章生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

合同編號：

委托人(以下簡稱甲方)：

身份證號碼(或法定代表人)：

受托人(以下簡稱乙方)：

負責人：

1.刑事偵查;

2.審查起訴;

3.一審;

4.二審;

5.再審;

6.

犯罪嫌疑人(被告人、被害人)與甲方之間系 關系。

第二條 甲方的權利和義務：

1.甲方應真實、完整、客觀地向乙方律師介紹本合同所涉刑事法律事務的有關情況，并提供有關的資料，不得隱瞞虛構。

2.甲方應積極配合乙方辦案。

3.甲方應按照本合同約定的金額和支付方式向乙方支付律師服務費、差旅費，不得向乙方律師支付任何費用。

4.甲方認為乙方指派律師在服務過程中不負責任或不適合辦理甲方委托的法律事務，有權要求乙方更換。但甲方應向乙方說明要求更換律師的具體理由。

5.甲方應在乙方辦理法律事務終止時，如實完整地填寫《重慶市律師服務質量反聵意見卡》，并及時交由乙方歸檔。本合同所涉及的《重慶市律師服務質量反聵意見卡》的編號為 。

6.甲方不得要求乙方就本刑事訴訟案件實行風險代理。不得要求乙方律師進行違法活動。

7、乙方無正當理由單方解除本合同，甲方有權要求乙方退還律師服務費、差旅費。

第三條 乙方的權利和義務：

1.在偵查階段擔任犯罪嫌疑人的法律幫助人時，應向偵查機關了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，會見犯罪嫌疑人并了解案件有關情況。符合法定條件的，可為犯罪嫌疑人申請取保候審，代理其提出申訴和控告。

2.在審查起訴、審判階段擔任犯罪嫌疑人或者被告人的辯護人時，應查閱、摘抄、復制案件材料，會見犯罪嫌疑人或被告人，提出辯護意見，出庭為被告人辯護。

3.在擔任刑事附帶民事訴訟案件的被害人、刑事自訴案件的自訴人或刑事申訴案件的當事人的代理人時，應查閱、摘抄、復制案件材料，提出法律意見和建，出庭參加訴訟。

4.乙方根據案情的需要，可以調查取證。

5、乙方應依法忠實地維護當事人的合法權益。

6、乙方律師應嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，不得泄露在提供法律服務過程中所知悉的甲方和當事人的商業秘密或者個人隱私，非因法律規定或甲方或當事人同意，不得向任何第三方披露。

但以下內容除外：

(2)可以公開查閱或取得的信息和資料;

(3)為履行本合同約定的法律服務必須披露的信息和資料。

7.乙方不得對本刑事訴訟案件實行風險代理。

8.乙方不得私自向甲方收取費用。

9.乙方律師不得私自向甲方收取費用。

7.乙方按照本合同的約定收取律師服務費、差旅費。甲方無正當理由單方解除本合同，乙方收取的律師服務費、差旅費不予退還，甲方尚未支付律師服務費、差旅費的，乙方有權繼續追討。

10.乙方同意并保證，一旦出現甲方認為乙方指派律師在服務過程中不負責任或不適合辦理甲方委托的法律事務時，乙方在收到甲方正式投訴及核實后三個工作日內向甲方另行推薦候選律師，經甲方確認后，立即另行指派律師予以接替，以完成本合同約定的法律服務。

第四條 律師服務費、差旅費和其他費用的約定：

1.律師服務費：甲方應向乙方支付的律師服務費為人民幣(大寫)元。

2.差旅費:乙方按照下列第項方式收取差旅費：

(1)乙方與甲方約定包干差旅費的，乙方按不超過律師服務費10%收取差旅費人民幣(大寫) 元。

(2)乙方預收差旅費的，由乙方向甲方提出差旅費預算并經甲方同意后預收差旅費人民幣(大寫)元，乙方憑差旅費清單及有效憑證與甲方據實結算。

3.律師服務費、差旅費支付時間和方式

甲方應于本合同簽訂之日向乙方一次性付清以上費用。如有特殊情況經雙方協商可在本合同第七條中另行注明。

4.乙方律師在辦理甲方委托的法律事務過程中發生的鑒定費、公證費、公告費、查檔費及應由甲方支付的其他費用，由甲方另行支付。

5.除非乙方書面同意，因甲方未按照約定足額付清上述費用，導致乙方律師不履行或未及時履行本合同約定義務的責任由甲方承擔。

第五條本合同有效期自簽訂之日起至委托事項終止時止，其中：

1.律師在偵工階段擔任法律幫助人的，委托事項于偵查機親偵查終結時止。

2.律師在審查起訴階段擔任犯罪嫌疑人幫助人的，委托事項于檢察機關作出起訴可或不起訴決定時止。

3.律師在審判階段擔任被告人的辯護人的，委托事項于審判機關作出判決或終結審理的裁定時止。

4.律師擔任刑事附帶民事訴訟案件、刑事自訴案件或者刑事申訴案件辯護人、代理人的，委托事項于案外和解、不起訴、撤訴、調解結案、判決、終結審理的裁定、駁回申訴時止。

本合同有效期屆滿，如甲方委托乙方繼續提供法律服務，雙方另行訂立合同。

第六條 本合同未盡事宜，可由雙方共同協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第七條本合同以上條款不能概明之事項，可在本條款下特別約定：

乙方按上述通訊地址向指定的聯系人履行了通知義務，視為乙方已向甲方履行了通知義務。

甲方如變更通訊地址或聯系人，需提前七日通知乙方。

1.向重慶仲裁委員會申請仲裁;

2.向人民法院提起訴訟。

第十一條 本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。

第十二條 本合同經雙方簽字或蓋章生效。

第十三條 甲方承諾：已認真審閱本合同所有條款并完全了解其詳盡內容，本合同所有條款均由甲、乙雙方協商一致達成。

甲 方： 乙 方：

簽約代表： 簽約代表：

簽約時間： 年 月 日

簽約時間： 年 月 日

聯系電話： 聯系電話：

隨著國家改革和建設的需要,項目委托現象日益增長，項目委托合同又是怎么一回事?以下是本站小編為大家整理的項目委托合同范文，歡迎參考閱讀。

甲方：

乙方：

為了

一、工程地點：

二、工程內容

三、工期

1.開工日期：

2.施工期內，若因停水、停電、暴雨天等不可控因素或客觀條件導致不能推進項目進程的情況，經甲方書面確認工期可順延。

3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

四、項目合同價款

經三輪議價和協商，本合同總價款為人民幣： 元(大寫：

五、甲方權利和義務

(一)權利

2.甲方在本項目實施過程中有監督乙方，確保項目按照既定方案

4.甲方在本項目施工結束后負責項目驗收。

5.若發現乙方有不符合施工要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

6.甲方依照雙方約定，預留全項目報價的5%，合計人民幣 元(大寫： 元)作為質保金，工程質量質保期一年，一年內因施工質量造成的修復工作由乙方負責。

(二)義務

1.甲方為乙方校園施工提供水、電、通行等便利;

2.甲方在施工過程中若因既定方案有改動，因提前三天和乙方溝通;

3.甲方在項目驗收合格后，三個工作日內向乙方出具書面驗收證明。

4.項目驗收合格后，甲方應在15個工作日內向乙方結清質保金外的所有項目款，計 元(大寫： 元整)。一年后(截止 年 月 日)經確認無重大工程不達標問題，應結清乙方預留的5%質保金。

六、乙方權利和義務

(一)權利

1.乙方依據既定策劃方案自助實施本項目的準備、施工工作;

2.乙方在項目實施過程中遇到需要甲方協調處理的問題，及時向甲方反饋，由甲方負責協調解決。

3.甲方有增加或更改項目內容導致項目實施成本增加的，乙方視實際情況提高報價，并與甲方簽訂補充協議。項目按照最終費用結算。

(二)義務

2.乙方應確保項目質量、在施工期間保證安全、保證工期、保證文明施工、確保驗收合格。

3.施工期間若有需要使用水電設施，乙方應提前與甲方協調。

4.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理。

5. 乙方于竣工后三天內向甲方提請驗收。

七、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣1000元(大寫：壹仟元整);若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

八、合同生效與終止

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

九、合同份數

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執壹份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

委托人：（以下簡稱甲方）

受托人：（以下簡稱乙方）

委托人系 工程的業主，受托人是一家具有相應建設工程項目管理經驗的公司，委托人現委托受托人承擔該項目的工程管理工作，雙方依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就 工程的委托管理事項經友好協商，達成如下一致意見并訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：

地 點：

工程建設規模：

投資規模：

目前工程形象進度：

(工程概況的具體內容由雙方根據項目所處的不同建設階段的不同情況進行填寫)

二、委托工作范圍和內容

委托管理工作范圍和內容由雙方在合同條款中具體約定。

二、項目管理費

項目管理費總額大寫： 。

四、組成本合同的文件：

1.本合同協議書。

2.本合同通用條款及其附件。

3.本合同專用條款及其附件。

4.本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件。

5.雙方在履行合同過程形成的會議紀要、來往函件等書面文件。

五、本協議書中的有關詞語定義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

六、受托人向委托人承諾，根據委托人的委托，全面履行本合同約定的義務，全面實現本合同確定的管理目標，維護委托人合法權益。

七、委托人向受托人承諾，全面履行本合同約定的義務，及時向受托人支付本合同確定的項目管理費。

八、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方履行完合同約定的義務之日終止。

九、合同訂立

合同訂立時間： 年 月 日

合同訂立地點：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方經平等協商一致，就甲方將相關工作委托給乙方一事，簽訂如下合同。 一、甲方承擔的(國家林業局)委托的 工作，因甲方 ，甲方將部分工作任務委托給乙方，乙方同意接受甲方的委托。

二、甲方委托乙方的工作范圍如下：(工作范圍應具體明確)

三、乙方應在 年 月 日前完成甲方委托的工作并向甲方提交工作成果(包括電子文檔和紙質文件等)。(注意給甲方完成項目、向國家林業局交付工作成果留有時間余地)

四、乙方應按照甲方項目組制定的總體框架完成工作，其工作成果應當達到甲方項目規定的要求。(項目工作成果的要求如下或詳見合同附件)

五、甲方可以對乙方的工作情況進行必要的監督檢查。乙方應對項目資金專款專用，因乙方未將項目資金專款專用而引起的一切法律責任和后果均由乙方自行承擔，甲方及其相關人員不承擔任何責任。

六、甲方向乙方支付項目報酬 元人民幣。支付方式如下：

七、乙方完成委托工作所取得的工作成果的專利申請權、著作權等相關知識產權均歸甲方所有。未經甲方書面同意，乙方不得自行使用、向第三方擴散或轉讓有關工作成果。

八、如乙方未按時完成甲方委托的工作或工作成果達不到項目的規定要求，乙方應向甲方支付違約金 元，并賠償因此給甲方造成的損失。

九、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，自委托事項完成之日終止。

十、本協議一式 份，甲、乙雙方各執 份，有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

委托別人運輸東西記得要簽好合同,免得受損,這里給大家分享一些關于運輸委托合同范本，希望對大家有所幫助。

合同編號：

托運方(簡稱甲方)：

聯系人： 聯系電話：

聯系地址：

承運方(簡稱乙方)： 身份證號碼：

聯系電話： 聯系地址：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為保證雙方的合法權益，經甲乙雙方協商一致，甲乙雙方在自愿、平等、誠信的基礎上簽訂本合同。

一、委托事項

甲方將 的運輸委托給乙方。 合同期為年，自年月日至年月 日止。

二、運輸方式及車輛要求

1、具備車輛行駛證、道路運輸證等應具備的有效證件;

2、已繳納當年度的機動車交通事故責任強制保險、第三人責任險、車上人員責任險、承運貨物責任險等保險。

三、貨物的裝卸以及簽收 本合同項下貨物的裝卸由乙方主要負責，收貨單位協助。乙方按照甲方委托的貨物運到指定的地點，由收貨單位接收貨物，收貨單位在收貨或結算單據上進行簽收確認，乙方負責將收貨或結算單據及時交給甲方。

四、貨物保證

1、乙方保證運輸過程無少量、無丟失。

2、應采取防潮、防雨、防盜等措施。

3、驗收：收貨單位收到貨物與發貨單位的數量減少或其他損失，由乙方承 擔責任，賠償標準以貨物買賣雙方交易價格及造成的損失為準。

五、運費結算

1、支付方式：月結：次月日之前。

2、結算方式：固定報酬：每個月甲方給與乙方 元(人民幣)作為 委托運輸費用。

六、風險承擔

2、乙方對貨物的毀損、滅失的賠償額為該貨物買賣雙方實際交易價格及給甲方造成的其他損失。

七、安全責任及要求

1、在提貨及交貨過程中，乙方應遵守甲方及收貨單位的要求及有關規章制度，在裝運過程中增強安全及環保意識，確認人員健康安全。

2、乙方在運輸過程中如發生交通事故或違章超限等情形，應由乙方自行負責并承擔因此造成的全部責任和損失。

八、爭議的解決方式

在本合同履行過程中，雙方如發生爭議，應友好協商解決;如協商不成，甲乙雙方應向江門市蓬江區人民法院起訴。

九、本合同如有未盡事宜，雙方協商訂書面補充協議。補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十、本合同那個自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

時間： 時間：

甲方： (托運方)

乙方： (承運方)

第一條 運輸貨物名稱：煤炭。運費單價： 元人民幣(不含運輸稅)/噸。煤炭運輸過程中裝貨地點、卸貨地點發生變化時，視情況由雙方協商對運費進行調整。

第二條 甲方每月必須向乙方保證最低提供 萬噸以上的煤炭量給乙方車輛承運。如果甲方停運必須提前三天通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。

第三條 乙方必須按照甲方要求，分批次派車共計 臺，到礦場參加運輸。

第四條 乙方司機必須服從甲方人員的安排在合同指定的地點裝車，并按照甲方提供承運煤炭的質量和數量保質保量、安全、準時運到甲方指定的卸貨地點，如乙方將貨物錯運到合同規定外的到貨地點，乙方應無償運至合同規定的到貨地點。(不可抗力因素除外，每車煤炭允許有 公斤的損耗)

第五條 甲方必須為乙方車輛提供專用的煤炭裝卸場地。甲方協助落實乙方車輛停放場地和人員住宿場所。

第六條 運輸協議辦法及運費負擔：

1、運輸中車輛一切過路費和裝卸費用由乙方自行承擔。

2、運輸車輛路保(交警、路政檢查費用)由乙方負責處理，確保車輛運輸暢通。

第七條 裝貨地點： 。

第八條 卸貨地點： 。

第九條 運費結算辦法及依據：由甲方統一向乙方結算。具體結算時間為：每天下午四點和上午9點將到貨車輛運費結清打入乙方指定賬戶。結算運費時憑甲方提煤單、煤礦過磅單、煤場過磅單、乙方派車單結算運費，以上票據缺一不可，否則不予結算。

第十條 甲乙雙方在簽訂合同之日起，甲方在乙方第一天的運輸中扣除五萬元人民幣運費作為保證金(在運輸任務完成后，甲方需在5天原數退還給乙方，若乙方違約甲方拒絕退換保證金)。

第十一條 違約責任：

(一)、甲方責任

1、合同簽約后，甲方及時給乙方結算，如因拖延運費結算引起車輛停運所造成的損失，按照每車每天不低于200元的標準進行賠償(具體視情況雙方協商)。

2、由于甲方無法提供煤炭運輸合同簽訂最低量而造成的車輛停工，由甲方按照每車每天不低于200元的標準進行賠償(具體視情況雙方協商)。

輸的，按照每車每天不低于200元的標準進行賠償(具體視情況雙方協商)。

(二)、乙方責任

1、乙方煤車丟失或失控，或者乙方司機在運輸過程中所出現的一切交通事故以及一切違法亂紀行為等全部由乙方自行解決，甲方概不負責，由此給甲方造成的損失全部由乙方負責。

2、在合同執行期內，乙方不得隨意停車拉煤，或者不經甲方許可，乙方與甲方之外第三方的單位或個人建立業務關系。

3、在到站卸貨時如發現乙方調換煤炭、摻假等行為，乙方應賠償該車煤的全部損失，即：每發現一車，乙方按照原煤炭價格賠償給甲方。

4、乙方妥善保管好發煤單，甲方提煤單、煤礦過磅單、煤場過磅單、乙方派車單并以此作為結算運費的依據，如需貼封條，必須保證封條的完好，否則視情況輕重進行處罰。

5、乙方如有一臺車偷煤、換煤、丟失煤炭的，將由乙方所有簽訂合同的所有車輛共同聯保承擔賠償甲方所損失煤炭的同等價錢。

6、甲方應隨市場價格的變化而隨時給乙方上調價格。

第十二條 合同期限：暫定一年，合同執行期限為從 年 月 日至 年 月 日止。

第十三條 其他約定

1、甲方應提前三天通知乙方車輛進場。

2、甲方必須保證乙方車輛每月25個工作日正常運行。

第十四條 未盡事宜，雙方協商解決。協商不成提交合同簽約地法院裁判。

第十五條 如發生道路擁堵等嚴重影響拉運的情況，甲方應為乙方開辟新的運煤線，乙方積極配合拉運，超出 公里時，按規定補償給乙方。

第十六條 本合同一式兩份，甲乙雙方自簽訂之日起生效,具有法律效力。如遇到新的問題，甲乙雙方可進行協商后簽訂補充協議，補充協議主合同具有同等法律效力。

日期： 年 月 日于西安

委托方： (以下簡稱甲方)

承運方： (以下簡稱乙方)

第一條：運輸費用

1、1 甲乙雙方建立戰略商業伙伴關系，乙方給甲方最優惠的價格。

1、2 運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。

1、3 如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認后，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。

第二條：甲方責任

2、1 運輸時間 年 月 日起至 年 月 日，甲方預報當月運輸計劃，貨柜數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。

2、2 甲方需調用車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《托運單》并注明裝柜地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯系人及電話，落重日期等。并對所提供托運資料的真實性負責。

2、3 特殊原因需臨時增加拖柜量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意后，由乙方安排拖柜來廠裝貨。

2、4 廠方正常裝柜時間為每天24小時。

甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。

第三條：乙方責任

3、1 乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，并購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料復印件(行駛證、營運證、保險卡、駕駛證、身份證)

3、2 乙方需按甲方《托運單》準時安排貨柜到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時書面通知甲方，并經甲方同意后方可延遲。否則，所產生的費用由乙方承擔。

3、3 貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，并隨時通報事故處理情況。

3、4 本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方泄露，否則，由此所產生的后果由乙方負責。

3、5 乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。

第四條：費用及結算方式：

用為 元/天，由甲方支付。

4、2 運輸費用以月結方式結算，乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方，甲方須在10天內核對完后回傳給乙方確認，經雙方確認無誤后，提交給甲方財務部，于10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。

4、3 乙方同意采用以下方式收款：

由甲方將款項付至乙方如下賬號：

賬戶名： __物流有限公司

開戶行： 建行 支行

賬 號：

以上信息如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。

第五條：合同的終止

5、1 如因不可抗力(僅指戰爭 四級以上地震)無法履行本合同的，本合同自動終止，甲 乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。

5、2 乙方在一個月內延遲到柜 10 次，六個月內累計延遲到柜 60 次，甲方有權終止本合同并追究乙方的違約責任。

5、3 除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。

第六條：違約責任

6、1 乙方需按甲方的裝柜時間表安排到柜，在未經甲方同意而延遲到柜，每延遲 6 小時按該柜的運輸費用10%向甲方支付違約金。

6、2 甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。

第七條：其它

7、1 凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交__人民法院管轄，訴訟解決。

7、2 本合同自簽訂之日起生效，有效期至 20__ 年12 月31 日止。合同期滿前二個月， 雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。

甲方簽章：___公司 乙方簽章：___貨運有限公司

授權代表： 授權代表：

道路的不斷修建對我們的生活有很大的便利，那么修路合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的修路合同范文，感謝您的欣賞。

甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規，結合本工程實際，經甲乙方雙方協商一致，甲方委托乙方負責承建其 ，為了明確雙方各自的權利義務，特簽訂本合同。

第一條 工程概況

l、工程名稱：

2、工程范圍：

第二條 承包方式和工程價款

1、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包驗收通過。

2、工程總價款：按工程施工標準，以萬元/公里進行全包干方式(包含但不限于材料費、輔材費、設備費、配件費、人工費、管理費、機械費、運輸費、協調費、堆土場費、坍塌土方運費、安全責任及安全措施費、勞動保護費、有關保險費、利潤、稅金及其它與該工程有關的一切費用在內);款約 米，全長約 公里，大約總計人民幣 萬元(大寫 )。

3、工程款支付方式：款項由甲方按合同簽訂的帳戶分次付款，簽訂合同之日施工隊進入場地后3天支付合同15%的款項，計人民幣萬元(大寫)，當施工隊進場施工后，每完成2公里經甲方驗收后支付乙方所完成工程款的80%，所有道路施工驗收完畢后乙方提供合法有效的稅務發票。

第三條 工期

該工程竣工后乙方提交給甲方待驗收的時間為： 年 月 日。本工期未包含因天氣原因而影響的工期。

第四條 工程質量

必須按照甲方提供的施工方案施工：

1、修復并加深、加寬排水溝，更換或增加排水涵管。

2、部分路段需要砌筑擋土墻，防止雨水天道路受到沖毀下陷。

3、路面清理灑水，攤鋪碎石嵌縫找平，混合料(碎石、風化巖碎石、就近山體取材鋪設20cm經過反復碾壓后最終厚度不低于15cm(中間稍高防止路面積水)。

第五條 安全責任

1、乙方負責一切施工的安全措施和設施。

2、乙方若出現安全事故，所造成一切損失均由乙方全部承擔，甲方不承擔任何責任。

第六條 施工變更

在施工過程中，若需對道路線路進行變更，必須由甲方出具書面《道路施工變更通知書》，經甲方負責人簽字并加蓋甲方單位公章。

第七條 雙方權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權對乙方承包的施工單位的安全生產進行監督。

2、甲方有權對乙方的施工質量、施工進度情況進行監督。

3、甲方有權對乙方給施工人員工資發放情況進行監督。

4、甲方須及時向乙方按時支付工程價款。

二、乙方的權利和義務

1、及時組織施工隊伍，負責對施工人員的管理，并確保工程進度和質量。

2、乙方負責協調一切村民事務。

3、根據國家相關規定，在道路質量保證期內，乙方將受質量保證期的約束。

第八條 工程驗收

1、本工程以山東省實施的《中華人民共和國道路交通安全法》的技術要求和甲方施工方案要求等作為質量評定驗收依據。

2、本工程質量要求：驗收達到優良。

第九條 違約責任

1、甲方不按合同約定支付工程款，每延期一天，將按到期未付金額的萬分之二向乙方支付違約金。

2、乙方不按期完成道路工程，每延期一天，將按到期未付金額的萬分之二向甲方支付違約金。

3、乙方管理工程質量達不到甲方要求的，乙方負有全部責任。

第十條 合同的變更和解除

1、經甲乙雙方協商一致，可以對本合同的約定進行變更，但合同變更須以書面形式進行。

2、因一方原因，合同無法繼續履行欲終止合同時，應提前15日書面通知對方，經協商簽訂書面合同終止協議，并由責任方向對方賠償由此造成的經濟損失。

第十一條 爭議的解決方式

1、本合同在履行過程中發生爭議，在不影響工程進度的情況下，雙方可協商解決或請有關部門進行調解。

2、當事人不愿意協商、調解或協商、調解不成時，可向人民法院起訴。

第十二條 合同的生效

1、本合同經甲方代理人簽字加蓋公章，乙方代理人簽字后即生效。

2、本合同內容手工填寫或手工改寫無效。

本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效

力。甲方： 乙方： 代理人(簽字)：

開戶行：

賬 號：

合同簽署時間：

代理人(簽字)：年 月 日

甲方：

乙方：

第一條：工程概況

1、工程名稱：道路維修

2、工程地點：

3、承包方式：包工包料

第二條：工程期限、合同金額、付款方式

1、本合同工期為三十天

2、工程總造價： 元整，大寫 。本合同簽訂生效后，即開始進場施工。施工結束后經甲方驗收合格，按預算價下浮17%結賬。乙方出具由稅務局監制的有效發票。(工程預算見附件)

3、預留工程造價的5%，即玖仟元整為工程質保金，保修期兩年，兩年后返還，若兩年內出現由工程質量造成的問題，由乙方負責維修，維修費由乙方承擔。

第三條：雙方責任及義務

1、乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償維修或返工，否則將賠償甲方的一切損失。

2、乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工程順延。非不可抗力因素形成的工程延后，視為違約，并賠償甲方工程總造價10%的違約金。

3、使用過程中，如出現由工程質量造成的問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。

第四條：違約責任

1、乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換。

2、合同糾紛解決方式：雙方協商，若達不成一致，可法院起訴。

本合同一式貳份，甲乙二方各執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

發包人：xx村委會(以下簡稱甲方)

承包人：xxx 以下簡稱乙方)

一、工程概況

工程名稱：道路硬化

工程地點：xxx市xx鄉xx村

二、工程承包范圍及內容

按照發包方提供的施工圖紙和實質性

承諾的所有內容，硬化道路長1070米，寬4.0 米0.2 米。

三、工程期限

本工程期30天，工期從開工期的最后一天算起，逾期一天罰乙方20xx元，因不可抗拒的自然災害和甲方因素造成的延誤，經甲方同意可按時順延工期。

四、材料供應方法

該工程所需材料由乙方自行采購，所有材料必須符合設文檔沖億季，好禮樂相隨計要求和國家標準。

五、質量驗收

工程質量驗收按施工圖紙及國家規范進行，如達不到驗收標準者，乙方必須返工，直至合格，并承擔由此引發的一切損失。

六、合同價款合同金額：貳拾壹萬肆千圓整(214000元)，一次包死，不再調整。如遇變更，需經建設單位、監理單位簽證后再作調整。

七、付款辦法工程開工后預付合同價款的30%;按施工進度拔付30%;工程竣工驗收合格后拔付合同總價款的30%自竣工驗收合格之日起一年，經檢驗工程無質量問題的拔付合同總價款的10%。驗收付款時應有群眾代表簽字和監理公司指派人員簽 字。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，自行負責工程質量和安全，由此引發的事故費用均由乙方承擔;甲方負責路面的養護工作。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付 合同價款及其經應當支付的款項。

十、本合同一式五份，

雙方簽字蓋章后生效，全部工程竣工驗收后自行失效。

十一、合同未盡事宜，雙方協商解決。

十二、合同訂立時間：20xx年7月22日。

十三、合同訂立地點：xx村委會，雙方約定本合同簽訂后十日內開工。

發包人： 承包人簽字

年月日