在居間合同中,居間人充當中間人的角色,促成雙方之間的交易。接下來,我們將為大家提供一些居間合同的模板,供大家根據自己的需要進行修改和使用。
承包工程居間合同(優質18篇)篇一
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人。
應當按按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與。
此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由。
乙方介紹的該工程發包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇二
居間合同是由居間人向委托人提供居間服務的合同。居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務,委托人是否與第三人訂立合同,與居間人無關,居間人不是委托人與第三人之間的合同的當事人。以下是本站小編整理的承包工程居間合同,歡迎參考閱讀。
甲方(代表):
乙方(代表):
經甲、乙雙方協商,達成如下居間協議,共同遵照執行。
一、居間事項:乙方協助甲方取得位于山西省交城縣開發區天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務:乙方為上述項目提供信息、推介服務,并促成甲方取得工程施工總分包權。
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規定,按如下方式支付居間費用:
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權,土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方,鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式:甲方收到預付款時,付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費,作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件:甲方如不履行本居間協議,乙方有權直接通過發包方扣取居間費,居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
甲方(委托人):身份證號碼:乙方(居間人):身份證號碼:甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業承包。
二、乙方的義務。
1、乙方有義務協助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務。
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方元整,在施工方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內付清,共計元整。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關費用)。
六、合同終止。
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章):乙方(簽章):
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發單位直接洽談,并利用自身的社會資源關系開展協調工作,以最終促成甲方與開發商《》簽訂該工程項目的專業承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費萬元人民幣,剩余的居間費用。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為:行戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇三
甲方:
乙方(實際施工方):
甲方承建大西鐵路大荔樁基工程項目,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容,具體為工程。
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心的結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
1)乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
1、甲方責任:
1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生,否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3)工人進入施工現場必須戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業中必須配備所需安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施,并且必須符合所在地有關施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自行承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方指定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
9)乙方不得將依據本協議書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期____日,按結算總價的%或元向甲方支付罰金。
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方賬戶后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收兩年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在受到甲方書面通知____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
1)若乙方無正當理由單方終止本協議書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本協議書之上述有關約定,不按期竣工、質量達不到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為,甲方有權單方解除本協議書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
十、本協議書一式兩份,甲、乙方各執一份,具有同等法律效力。該協議書自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:
乙方(實際施工方):
代表:
代表:
經辦人:
施工責任人:
簽約日期:________年____月____日
承包工程居間合同(優質18篇)篇四
居間合同是指居間人為委托人和第三人提供訂約的機會或充當介紹人而取得報酬的協議。以下是本站小編整理的承包工程居間合同,歡迎參考閱讀。
甲方委托方(蓋章):乙方居間方(蓋章):法人代表或委托代理人:法人代表或委托代理人:聯系地址:聯系地址:
電話:電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
五、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
六、合同終止。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
1、如果發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
委托人:_____________________________________________(以下簡稱甲方)聯系地址:聯系電話:居間人:_____________________________________________(以下簡稱乙方)聯系地址:聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
第一條委托事項。
1.1乙方接受甲方委托,負責就省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
第二條乙方義務。
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標。
通知書。
合同條件工程量清單總價工程量子目單價建設單位供應材料品種及單價棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
2.3乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
2.4乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2.5乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
2.6乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
第三條甲方義務。
甲方按約定的時間和要求做好以下工作:
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
第四條居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
4.1本項目居間費用為工程施工合同金額的。人民幣(大寫)。
4.2居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;。
在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
4.3甲方可以轉帳或現金的方式支付。
第五條居間費用的承擔。
5.1居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差等費用)。
第六條保密事項。
6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
6.3乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
第七條合同終止。
7.1本合同簽字生效后,如果至合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
第八條爭議解決方式。
8.1如發生合同爭議,雙方協商解決;。
8.2協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
第九條其他事項。
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
9.3合同簽訂地:
甲方(委托人)乙方(居間人)。
法定代表人或委托代理人::法定代表人或委托代理人::甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
電話:電話:
合同訂立時間:年月日合同訂立時間:年月日。
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人。
應當按按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與。
此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由。
乙方介紹的該工程發包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇五
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發單位直接洽談,并利用自身的社會資源關系開展協調工作,以最終促成甲方與開發商《》簽訂該工程項目的專業承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費萬元人民幣,剩余的居間費用。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為:行戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇六
鑒于_______,公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技術針對項目投資注冊的全資控股公司,注冊資本萬元,營期限為________年。鑒于_______,甲方有意將其所屬的占%股權的轉讓公司按本協議規定的條款和條件轉讓給乙方,乙方愿意按同樣的條件受讓轉讓公司。故此,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、政策之規定,并本著平等互利、友好協商的原則,雙方簽訂本協議。
二、員工的安置:本合同公司轉讓時所涉及員工的安置,經甲、乙雙方約定按如下方式處理:一并由乙方接收。
三、債權、債務處理經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
四、土地使用權使用方式本合同轉讓公司坐落場所的土地性質為,經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫)元,雙方約定在本合同簽訂后____日內,乙方預支付甲方%轉讓價款(包括20%定金,適用定金規則)。
2、甲方收到乙方上述%轉讓價款后,乙方支付給甲方剩余%轉讓價款。
六、產權交割甲方收到乙方100%轉讓價款后,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續。
八、爭議處理在本合同履行過程中,甲、乙雙方發生爭議,經協商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任。
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除當發生下列情況之一時,可以變更、解除合同;
1、因情況發生變化,當事人雙方協商一致,并訂立了變更或解除協議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由于一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協議。
十一、權證變更甲、乙雙方在交割完成后,由負責,于____日之內辦妥權證變更事項。
十二、雙方約定的其他條款:
十三、合同的生效本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
十四、其他本合同共頁,附件件(共頁)。一式份,甲、乙雙方及委托的會員各執份;產權交易機構備。
甲方:______________。
乙方:______________。
________年____月____日。
承包工程居間合同(優質18篇)篇七
發包方(甲方):貴陽xx公司。
承包方(乙方):____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據。
第一卷。
第六冊全所照明及。
第一卷。
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱:清鎮xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮xx110變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條工程價款支付及結算方式。
1.該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的.工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第四條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
第五條雙方協作事項。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第六條違約責任。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第七條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
承包工程居間合同(優質18篇)篇八
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方將____省____市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權利與義務關系,達成如下協議,供雙方嚴格遵照執行:
第一條涉及的工程:
一、工程名稱:____市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程。
二、工程地址:____市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規劃館等。
四、建筑面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最后造價為審計部門的審計決算價。
六、工期:工程擬于年____月底前進場籌建,年底全部主體工程封頂,年____月底前全部工程驗收合格后交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包范圍及內容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調安裝、電梯設備安裝等)室內外裝飾裝修。
九、質量標準:達到優質工程,并獲得中國建筑行業魯班獎。
第二條工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方后,甲方支付工程合同總價款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付給甲方后________年度內付清。即________年期滿甲方支付乙方30%工程款,________年期滿甲方支付乙方除5%質量保證金外的其余工程款。甲方按同期銀行貸款基準利率支付乙方利息。
3、本協議中未明確事宜由雙方協商解決。
第三條工程結算約定:
甲方按b方式執行,按國內通行慣例,由______公司擔保(擔保協議作為本協議的重要附件,與本協議書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分________年支付乙方墊付的建設款。工程造價根據國家建設工程《工程量清單計價規范》(gb50500-)及省市現行有關定額規定執行,材料價格執行____市施工同期造價信息指導價執行,沒有指導價的由合同雙方認質認價,并經審計部門審計決算后,以造價不下浮作為最終結算依據。
第四條。
1、甲方應極力配合乙方辦理相關施工手續,相關費用的承擔按國家規定執行。
2、管理班子:乙方為建筑工程國家總承包一級資質,乙方選派公司管理人員齊全、技術力量雄厚、管理制度先進、設備優良、施工隊伍素質高、擅長本類結構施工的優秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質量擺在。
第一位,工程一次驗收合格率達100%,并做到“目標管理,全過程監控”。
4、乙方保證嚴格執行國家安全施工規范,確保本工程無重大事故發生,負責所有治安保衛、消防、市容、保潔、衛生和現場文明施工管理工作,達到“標準化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責任事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關。
第五條違約責任。
1、如乙方由于自身資金不能及時到位或其他原因導致不能順利施工或停止施工10天以上,甲方有權要求中止合同并要求乙方退場,乙方自愿承擔500萬元違約金,退場后的工程價款按已完工程量審計決算結算。
2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發包、分包、轉包,如有上述情況甲方有權終止合同并由乙方承擔一切違約責任。
第六條。
本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,雙方簽字、蓋章后生效。本補充協議與施工合同具有同等法律效力。
承包工程居間合同(優質18篇)篇九
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的法律效力與日俱增,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的實用承包工程合同,希望對大家有所幫助。
一、施工責任。
1、工程隊獨立自主,完成分包下去的工程,施工現場必須指派一名熟練固定的施工負責班長,工程過程中我公司專指派現場負責人指導、監督工程施工進度及質量。
2、施工任務承包后,施工人員必須按照甲方、監理方、現場負責人和國家標準質量要求進行施工,不得偷工減料,減少工藝流程。
4、因工程隊原因導致工程返工、延工所引起工程額外增加費用,將由工程隊承擔,工程合同外增加的.施工任務將根據工程量或標準有償承擔施工任務。
5、施工過程中,施工隊施工人員必須服從工地現場負責人的指揮。
1.甲方責任:
2.乙方責任:
自備穿線所需的輔材和工具,包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
嚴格按照附件中圖紙所述工程內容和質量要求完成穿線,并嚴格做好電纜的標號。標號一定要根據圖紙標好,如有更改要通知甲方負責人。
乙方自行做好成品的保護工作,發生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理,所發生的費用由乙方負責。
乙方施工人員食宿自理,出現安全事故責任自負。
二、付款方式。
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付7,500元。
2、線路施工完畢經我方驗收合格支付工程款的45%,付6,750元。
4、系統正常運行三個月支付工程款的5%,付750元。
三、設計。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
四、工期。
五、施工安全。
在施工過程中乙方應嚴格遵守安全規章制度來施工,不得破壞裝修,否則造成的一切后果由乙方自己負責。
六、工地現場管理。
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
七、維修。
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、施工安裝要求。
1、弱電線路安裝時,必須用有合格證書的布線產品材料。
2、弱電線路按國際通行方式綜合布線eaa568b標準施工。
5、預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的,必須保證管道內有30%的空間預留。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范gb50312-進行施工。
1
1、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工承包方應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前我方有權拒付人工費。
1
2、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約日期:簽約日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇十
承包方:_____________________,簡稱乙方。
企業經營者_____________________________甲、乙雙方經協商,簽訂本合同。
一、承包期限:____________________________。
二、承包形式為下列第____種:
1.定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼__________元,其中________年________元;________年______元;________年______元。
(3)乙方虧損數額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2.虧損補貼,減虧分成乙方的全部虧損,由財政給予補貼:減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。
四、主要經濟技術指標:_________________________。
五、技術改造任務:_________________________。
六、固定資產的增值和維護:_________________________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規、政策規定的經營管理自主權。企業經營者______________為乙方法定代表人,對企業經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_________________________。
十一、爭議的解決方式:_________________________。
十二、合同的生效條件和生效日期:_________________
十三、其他事項甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
承包工程居間合同(優質18篇)篇十一
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的用途越來越廣泛,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的承包工程合同模板,僅供參考,大家一起來看看吧。
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經雙方充分的`在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內容:________________________
四、工程期限
本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣:_________
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修________年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲。乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:____日期:____________________
簽訂合同地點
承包工程居間合同(優質18篇)篇十二
發包方:_________(以下簡稱甲方)。
承包方:_________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國安全生產法》、《金屬非金屬礦山安全規程》及其它有關汗毛、行政法規的規定,甲乙雙方本著平等、互惠互利的原則,甲方將其石膏礦的開采采掘工程承包給乙方施工,為明確雙方責任、權利和義務,特簽訂本施工合同,以供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_________。
二、工程地點:_________。
三、工程承包范圍及生產量:
采礦含爆破、開挖、巷道掘進、裝運、提升到井上貨場。
第二條承包限期。
承包期限為__________年,即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三條工程質量及技術要求、驗收方法。
一、所有的要求均符合國篆安全標準和行業技術質量要求。
二、符合礦山井巷采掘施工的質量標準。
三、以甲方下達的月采掘施工技術交底為準。
四、乙方將礦石運至甲方指定地點堆放(乙方不負責上車,堆碼場地內裝車由甲方自行安排)。
第四條合同價格及支付方式。
一、合同單價:
本合同為固定單價合同。
固定單價是甲方為乙方完成合同標明的單位工作內容及處理其涉及的或衍生的各種風險應支付的全部費用,包括人工、材料、供電、供風、通訊、標示、消防器材、照明設備、管線、局部通風、排水及照明設施的安拆、運輸、管理、安裝、維護、保險、勞保、施工措施費、臨時設施費、責任等各項應有費用及所需的其他全部費用。且不因人工、材料、機械、能源消耗、乙方采購材料費用、政府有關部門規定支付的管理費的變化而調整,本合同另有約定的按照合同約定條款執行。
采礦費計算以甲方地磅過磅數量為依據。
巷道掘進計算以雙方驗收合格的數量和技術規范為依據。
年產量及采礦單價:_________年度為_萬噸/年,單價_元/噸,20__年度至合同期滿保底_萬噸/年,開采價格:_________年_元/噸,_________年度至本合同期滿_元/噸。
主巷道掘時:1000元/m;產品不計產量、支巷200元/m;計產量。(材料一切由甲方提供)。
二、支付方式。
雙方每月底進行一次工程款的結算。工程款于次月15日以現金和轉帳形式支付給乙方,以乙方出具收據為證。
第五條雙方的責任、權利和義務。
一、甲方的責任和權利、義務。
1、甲方負責辦理每次開工所需的一切手續,不得因此影響乙方開工和停工(如果開工后腳甲方原因造成乙方停工一個星期以上)由甲方賠償乙方一切經濟損失。
2、按約定和時間向乙方支付工程款。
3、審查乙方的作業資格(由乙方配合甲方辦理作業資格證)。
4、制定年度和月度采掘計劃,下達產量、掘進工程量計劃。
5、提供供電變壓器和供電電源到配電室。
6、安排管理個人監督、檢查、指導、協調乙方的安全生產管理工作,宣傳貫徹執行甲方安全管理的理念。對查出的安全隱患,督促乙方落實、整改。
7、組織對乙方重要施工作業的安全環保措施的審查。
8、甲方應當督促乙方經常性開展對職工安全教育培訓,督促乙方嚴格執行安全規章制度和安全操作規程,告知乙方與工作相關的安全要求(包括作業風險、職業危害因素、安全標準、hse程序、個人防護要求、工作許可要求等)和作業場所、工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。
9、根據生產計劃編制和批準火工品用量計劃。
10、監督乙方按技術要求組織生產,搞好技術服務,并派出專業技術人員在現場進行開采指導。
11、接到乙方安全事故報告后,及時協調并參與事故調查處理。
13、對乙方發生的任何事故、均應納入乙方評審紀錄,若乙方在生產過程中發生死亡事故、乙方負責拾萬元,余下由甲、余下由甲方全部賠償。
14、有權對乙方使用的工具、設施設備及個人防護用品的性能、質量進行監督檢查,以符合安全作業要求。
15、有權掌握乙方從業人員變動狀況,監督乙方對新進人員的hse教育培訓,符合作業安全要求、指令和甲方所制訂的一切安全生產管理制度。
16、監督并參與乙方每日乙方每周安全例會,督促檢查班前會。
17、督促指導乙方進行應急預案的演練。
18、甲方無償向乙方提供辦公室住房供乙方經營和安全管理使用。
19、甲方應建立健全安全生產責任制和安全技術操作規程、生產流程、工作規范和勞動安全衛生制度及其標準;有完善的安全生產管理制度,乙方在作業過程中必須遵守國家的法律、法規、規章和政策,按照采掘石膏礦安全規程操作,遵守上級有關安全指令和甲方所制訂的一切安全生產管理制度。
二、乙方的責任和權利、義務。
1、乙方應取得合法有效的礦山作業資質證,工程開工前,乙方應提交合法、有效的作業資質證書于甲方審查歸檔,并保證其聘用人員符合從事礦山作業的從業人員。
2、乙方自行聘用工作人員,但乙方有責任對其聘用人員進行職業技術、安全生產知識、職業病防治、勞動保障、規章制度等必要的教育與培訓,保證乙方從業人員具備必要的安全生產知識,熟悉有關的安全生產物章制度和安全操作規程,掌握本崗位的安全操作技能,確保所有作業人員經過培訓并考核合格,特殊工程人員取得特種作業資格證書。
3、乙方自行負責人員聘用、配備、人員安排和自行決定員工的工資報酬、保險、勞保福利、食宿,并應按勞動法規的規定向聘用人員支付勞動報酬和為聘用人員辦理各項社會保險(含工傷保險),管理好員。
4、按甲方的要求乙方在生產中每月必須交納電費捌仟元整,剩余由甲方承擔。
5、乙方是安全生產責任主體,對合同約定的工程承包范圍內發生的人員傷亡事故承擔拾萬以內責任和費用(不包括政府行政部門懲加給甲方的費用)。開工前,乙方應向甲方一次性交納安全生產風險抵押金拾萬元。
6、負責本礦井的的安全教育并定期召開安全例會,承擔礦井生產全過程的安全管理和勞動組織管理。
7、應按規定建立安全生產管理機構,安全管理人員的配備須達到如下要求:
a、礦井主要負責人和安全管理人員應取得國家、省安監局核發的安全資格證書。
b、按當地安監部門規定配備專職安全員。
9、應從管理層指定一名代表負責hse工作,及時理解、貫徹甲方hse管理要求,并負責編制安全作業方案。
10、至少配置一名生產技術管理人員負責生產技術工作。
11、認真落實“五想五不干”現場作業安全行為準則。
12、乙方應按規定對其工作人員進行入職、在崗、離職的職業健康身體檢查,符合安全作業要求,并建立員工職業健康檔案。
13、乙方施工中所需的各種機械、設施、設備、工具均由乙方負責,乙方應使用狀況完好的設施設備、工具及個人防護自行用具以保證安全工作,特種設備取得檢測檢驗證書。
14、火工品的使用必須符合國家民爆物品安全管理規定和公安部門要求結算。
15、嚴格執行出入井登記管理制度。自開工日起,每天向甲方報送當天的入井人數、安全動態等甲方安全生產日報制度要求的相關情況。
16、及時向甲方報告從業人員的變更情況。
17、保證安全管理人員和技術骨干的相對穩定,若有變更須報甲方批準。
18、制定防止中毒、窒息、邊坡坍塌、冒頂片幫、透水及墜井等安全事故及自然災害、地質災害誘發的安全事故的專項應急救援預案。
19、及時向甲方報告生產作業中發生的事件和事故,主動積極參加事故調查分析。
20、未經甲方同意,乙方人員不得擅自動用甲方設備設施;。
21、積極參加甲方組織的各項安全教育和演練活動。
22、有權對甲方的違章指揮提出建議和修正意見。
23、負責采購完成合同工作內容所需的原材料并承擔相關費用(合同約定甲方提供的材料除外)。
24、乙方負責對借用甲方房屋、設備設施的使用和日常維修、保養并承擔費用(詳見附后財產借用清單)。合同期內,若因乙方未盡維修保養義務造成的各種事故引發的人身和財產損失,由乙方自行承擔責任,與甲方無關。合同期滿后,乙方應交甲方驗收后移交甲方,如有損壞,照價賠償。
第六條獎勵與處罰。
1、全年完成計劃任務,無安全事故獎勵乙方2萬元,超出計劃部分每噸獎勵2元(未完成部分懲4元/t)。
2、生產人員出入井日不按時簽字或代簽的,罰款50元/人次;未經許可與生產無關的人員下井,人次處罰1000元。
3、安全違章,不戴防護品,罰款100元/人次,隊長500元/人次。生產人員帶病上崗,罰款200元/人次。
4、出現安全事故20分鐘要報告主要負責人,重大安全事故15分鐘內要報告總經理。
5、輕傷事故罰款50元/人次。
6、不按規定開口,礦壁、頂板達不到規定,每處罰款500元。不按時封口的,每處罰款200元。
7、其他按本礦安全管理制度及規章制度執行。如拒不服從管理罷工、辭工罰款1000元/人次。
8、電路、線路安裝包扎要固定、要規范,如有不規范,一處罰款50元。
9、乙方所領爆破物品未按炸材有關管理規定存放退還入庫或爆破員未按爆破作業要求作業,罰款20__元/人次。
10、甲、乙雙方關于本礦技術、經營等資料信息,雙方要保密。如有違反,罰款5000元。
11、在承包期間,乙方財產被盜、丟失由乙方負責。
第七條違約責任。
l、甲方不按時支付乙方工程款,每月22日前如甲方未位-清工資款,乙方有權停工。由甲方承擔乙方損失和費用,按乙方上月出勤人數每天100元/補償給乙方,直至升工為止。
2、乙方應嚴格甲方下達的月度生產計劃和技術交底,保質保量的完成汁劃量,否則即為違約,若發生上述違約,乙方應按本月計劃量合同總價的5%的比例支付甲方違約金。
3、乙方在生產期間施工組織過程中,應建立嚴格的安全施工規章制度,并確保按安全標準和安全方案進行施工,提取和使用安全經費,確保人身及工程安全。同時實行安全目標管理,達到無死亡事故、無重傷事故、無重大設備安全事故、無火災事故。
4、雙方約定的其他違約責任:甲乙雙方不按合同履行自己的各項義務,或發生單方無故解除合同的行為,應承擔違約責任,賠償金額為守約方投資額壹倍。
一、工程性質:本工程禁止任何分包和轉包行為。
二、不可抗力,按安監局文件執行。
三、承包期滿后,若甲方繼續對外承包,乙方也愿意承包的,甲乙雙方需另行協商重新簽訂承包合同后,乙方方可繼續承包。
若甲方不愿繼續對外承包,乙方應與甲方結清承包費后離礦。
第八條本合同簽訂后,確因情況發生變化,雙方可以協商變更,也可依法解除,但不得單方終止合同。如因甲乙雙方單方而無法履行合同時,需提前一個月以書面形式通知對方,在取得雙方同意后可終止合同,否則須按解除時上一個月生產量的價值全額賠償對方經濟損失。
第九條本合同簽訂后,甲乙雙方如需要提出修改,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法定效力。
第十條爭議的解決方式。
因履行本協議所發生的爭議,甲乙雙方應友好協商解決,如協商不成,由甲方住所地的人民法院管轄。
第十一條本合同自雙方代表簽字并加蓋章雙方公章即時生效。
第十二條本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
委托代理人:_________(簽章)委托代理人:_________(簽章)。
承包工程居間合同(優質18篇)篇十三
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范,經過甲乙雙方充分協商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
1、工程地點:_________________。
2、工程名稱:_________________。
1、承包內容污水站全部土建工程。
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期:_________________自開工內完成承包全部承包內容。
1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量:_________________合格。
1、保修期:_________________發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金:_________________承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期:_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
日期:_________________日期
承包工程居間合同(優質18篇)篇十四
就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:________________________。
二、工程地點:________________________。
三、工程項目內容:____________________。
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
六、付款方式。
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)。
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的`無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修________年。
十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲、乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方:
乙方:
________年____月____日。
承包工程居間合同(優質18篇)篇十五
建設單位:(以下簡稱甲方)。
施工單位:(以下簡稱乙方)。
為了明確甲乙雙方的權利和義務,本著平等互利、協調一致、等價有償的原則,根據國家《合同法》、《建設工程質量管理條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,在平等自愿的條件下,經雙方充分協商一致達成如下條款,共同遵守。
2、建設地點:
3、主要工程內容:工程量以甲方提供的設計資料和經雙方審定后的施工預算為準。
本工程施工用地征用協調、規劃手續、路面開挖、青苗補償、障礙排除等部分由甲方自行負責解決。
本工程所涉及的土建工程,包括所有基礎土建及電纜溝道或電纜通道所需要的橋架部分,配電房內空調、風機、事故切換、應急照明部分由甲方自行負責解決。
1、價款:經過雙方協商一致審定后,乙方承包范圍內工程價款為人民幣____萬元(大寫:____)。
工程價款支付:經雙方協商一致,決定采用以下____付款方式:
(1)合同簽訂后,甲方在____個工作日內一次性向乙方支付全部合同價款:
(2)本合同簽訂后,甲方在____個工作日那日向乙方支付合同價款的%;作為工程預付款;工程竣工,驗收合格后____個工作日內,甲方向乙方支付合同價款的____%;其他余款的.____%合同價款作為工程質保金,由甲方在合同約定的質保期滿后____個工作日內支付給乙方。
乙方在承包范圍內包工包料、包干使用。
1、甲供設備、材料需要符合設計圖紙及相關國家規范、行為標準等技術要求;
2、乙供設備、材料需要符合設計圖紙、相關國家規范、行業標準以及甲方提供的技術要求。
1、甲方履行完前期手續,具備施工條件,乙方進場施工,整個工程有效工期____個工作日。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期應順延:
(1)由于不可抗力而被迫停工的;
(2)甲方未按照約定的時間和要求提供相應的便利條件的;
(3)甲方變更計劃或變更施工圖紙,不能繼續施工的;
(4)甲方未按照合同的約定支付相應的工程款的;
(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、緩建的。
1、乙方堅持按施工圖施工,若甲方需對設計進行變更,必須由甲方提請原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,如需調整工程費用待雙方協商后簽訂補充合同,乙方才按照修改后的圖紙及補充合同約定予以實施。
2、如實際施工范圍或工程質量超出設計或雙方確認的預算以及合同約定,應在雙方協商的基礎上,對合同費用進行調整。
3、如因工程屬分期付款,且實施時間較長,則需根據設備、材料市場價格的變化,在雙方協商的基礎上,對合同費用進行調整。
工程開工前,乙方必須接受甲方的安全教育并做好隊、組二級安全教育。
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準組織施工,應嚴格按著施工規范和按工程需要作好安全防護措施,如:設置施工安全使用的照明、圍欄等明顯警示標志和看守、防護警視、警衛等,并隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查,由于乙方安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
2、乙方法定代表人及工程的項目經理作為此項工程的第一安全負責人及現場安全負責人,應保證施工現場的各項安全施工,一旦出現安全事故,造成工程、他人財產和人身傷害,由乙方承擔全部法律責任。
3、乙方要在施工之前,組織安全教育培訓,增強現場施工人員的安全施工意識,沒有經過安全教育培訓的的員工不允許進入施工現場進行施工。
1、工程安裝質量應符合《電氣裝置安裝工程實施及驗收規范》及電力系統行業規范、技術規程所規定的各項技術要求。
2、工程竣工驗收,應以施工圖紙、圖冊、交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量驗收標準為依據。
3、工程結束后,甲方在收到乙方書面驗收申請三個工作日內應組織工程驗收,乙方對工程存在的缺陷應無條件整改,整改完畢后,再通知甲方進行驗收。如甲方不按期組織驗收,則視為本工程已驗收合格。
4、本工程質保期兩年,自本次施工驗收合格之日起開始計算,保修期內若因甲方原因或者不可抗力事由造成設備損壞,乙方不承擔保修責任;乙方應甲方要求可以對損壞設備進行維修,其設備維修費及工時費由甲方支付。
(一)甲方義務。
1、按合同約定按時付款。
2、為乙方施工提供必需的是施工條件和環境:
(1)施工電源;
(2)設備、材料、施工機具等物資的運輸同道或臨時專設措施;
(3)施工作業場地;
(4)工地臨時材料庫;
(5)現場施工需要的其他必要條件。
3、向乙方提供符合國家電力行業標準的施工設計資料。
4、按照雙方的約定,甲方對自行承建部分的工程負責(包括質量、安全責任以及由此產生的一切后果)。
5、在施工過程中,因甲方原因致使工程中途停建、緩建的或對已安裝完畢,尚未正式投運的設備,甲方應盡到安全防護的義務。
6、根據相應法律法規規定應承擔的其他義務。
(二)乙方義務。
1、嚴格按照甲方提供并經雙方確認的施工圖紙,以及說明和交底紀要、設計變更通知單進行施工,做好自檢工作,確保工程安裝質量。
2、按施工安全規范的規定,采取預防事故的措施,確保施工的安全,并對承包范圍內的施工安全負責。
3、做好施工組織管理,保持施工現場的清潔,做到文明施工。
4、按照雙方約定的范圍,做好設備材料的采購、管理工作,并對所采購的設備材料質量負責。
1、為保證工程工期,經雙方友好協商,甲方同意乙方可對工程進行分包;
2、甲方負責協調工程施工所涉及的當地這個政府、單位和個人的關系,保證工程順利進行。
1、雙方應嚴格履行合同,若乙方施工工程質量問題個甲方造成損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、甲方未按本合同第二條約定的期限支付合同價款的,每延期一天向乙方支付合同金額的3‰作為違約金。
3、乙方不得無故拖延工期,若因乙方原因導致未按期完工的,每延遲竣工一天,乙方向甲方支付合同金額的3‰作為違約金,若甲方因協調不力,工期順延。
4、在施工過程中,因甲方原因致使工程中途停建、緩建的或對已安裝完畢,尚未正式投運的設備,甲方未盡到安全防護義務的,應承擔相應賠償責任。
1本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗、質保期滿、結清工程款后自然失效。
2、本合同未盡事宜,雙方可另行協商,另行協商達成的協議與本合同具有同等效力。
3、在合同履行過程中發生爭議的,雙方協商解決。協商不成的,任何乙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
4、本合同一試六份,甲、乙雙方各執三份,均有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
承包工程居間合同(優質18篇)篇十六
施工單位:_______公司(以下簡稱甲方)。
承包單位:_______公司(以下簡稱乙方)。
經甲方對乙方承建專業資格的考核,同意將公司防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款共同遵守執行。
1、工程名稱:公司梅__生產、生活基地。
2、3樓。
2、工程地點:上梅____石料公司大院內。
3、工程內容:根據公司工程施工聯系單和設計變更通知單要求,廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(厚),屋面防水工程采用聚氨酯;851;防水涂膜(找平層上作基層處理)。
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
廚衛間聚合物防水每平米_______元;屋面;851;聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。
乙方應確保公司梅__生活、生產基地。
2、3樓防水工程達到優良標準,嚴格參照____省防水工程新規范標準db15-19-97和____市現行有關標準及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求。
1、甲方責任:
(1)應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。
2、乙方責任:
(1)聽候甲方通知,即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、檢測報告及____市建設局頒發的準用證,由甲方現場負責人抽檢合格后使用,必要時由甲方抽送市;建科院;檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司梅__生活基地整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度,不得有違規行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規范施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保修________年。
本工程無預付工程款,甲方按乙方進度支付進度款,待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方,留_______%的工程款作保修金,________年保修期滿后乙方無質量問題,甲方支付余款。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,待________年保修期滿,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
代表:代表。
________年____月____日。
承包工程居間合同(優質18篇)篇十七
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一卷。
第六冊全所照明及。
第一卷。
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
一、工程名稱:清鎮xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮xx110變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
1.該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的'《清鎮xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收、
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第七條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
承包工程居間合同(優質18篇)篇十八
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范,經過甲乙雙方充分協商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
1.工程地點:__________________________。
2.工程名稱:__________________________。
2.工程造價_____________一次性包死。
3.工程工期:自開工_____________內完成承包全部承包內容。
1.污水地底板驗收合格后付______%,主體驗收合格后付至______%,發包方進行竣工驗收合格后付至______%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
幫助乙方解決水源電源,協助乙方解決施工現場出現的問題,給乙方提供施工圖紙并交底。
嚴格按照施工圖及相關規范進行施工,必須遵守安全文明施工相關規定,承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
1.保修期:發包方竣工驗收后日歷______天共計______個月。
2.質保金:承包總價的______%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4.合同生效日期:合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
甲方:____________。
簽字:______。
乙方:____________。
簽字:_________。
日期:__________年____月____日
日期:__________年____月____日