建設工程的過程中，需要充分考慮社會公眾的利益和參與，注重溝通與合作。在下面的內容中，我們將分享一些寫好建設工程總結的技巧和注意事項，希望對大家有所啟發和指導。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇一

為了全面履行甲方、乙方簽訂的分包合同，進一步明確在施工過程中甲、乙雙方各自的安全責任和文明施工責任，保護施工人員的身心健康和身體不受傷害，防止傷亡事故和因生產作業環境不良影響員工健康的情況發生。依據《中華人民共和國建筑法》《國務院建設工程安全生產管理條例》及有關法律、法規規定，簽訂本協議。本協議為《分包合同》的補充條款，在雙方簽訂《分包合同》的同時簽訂本協議，經雙方簽字蓋章生效，具有同等法律效力，雙方應認真履行。凡進入我公司項目的分包單位，必須簽定本協議書，并承擔由于責任不落實而造成的后果和經濟損失。

1．工程名稱：_________________。

2．工程地點：_________________。

3．責任期限：自____年____月____日起至乙方所承擔的工程項目經甲方驗收合格，人員撤離現場時止。

4．目標杜絕重傷、死亡事故發生。一般輕傷事故率控制在3‰以內。杜絕各類環境污染事件。符合安全文明施工要求。

5．甲、乙雙方共同責任。

5.1甲、乙雙方共同遵守國家有關安全生產、文明施工的法律、法規和規定，認真執行國家、行業、企業安全技術標準和文明施工標準。

5.2在甲方統一領導下，組織建立施工現場安全生產和文明施工管理小組，定期召開工作會議，建立健全安全生產責任制、文明施工責任制和群防群治制度，制定各項安全生產、文明施工規章和安全生產、文明施工目標責任，形成一體化的安全生產、文明施工監督管理體系和保證體系，并按照職責分工抓好落實。

5.3堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，不得違章指揮和違章作業。在組織施工生產時先落實安全保護措施、勞動保護措施和文明施工保障措施，防止工傷事故和影響員工健康的事件發生。

5.4抓好安全生產和文明施工教育；嚴肅安全生產和文明施工紀律；規范安全生產和文明施工行為；凈化作業環境，禁止野蠻施工，防止施工擾民。

5.5發生事故立即采取措施保護現場搶救傷員貨病員，防止事故擴大，并應分別及時向上級主管部門報告，組織事故調查小組，查清事故原因，確定事故責任，按照“四不放過”原則擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。

6．甲方的責任。

6.1甲方對施工現場安全管理和文明施工管理負責。組織指揮現場安全生產、文明施工，向乙方公布本企業、本施工現場安全生產和文明施工管理規章制度。核查乙方安全生產、文明施工保證體系和規章制度，對乙方安全生產、文明施工實施監督管理。

6.2編制工程項目各項安全專項施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包項目。組織指導乙方編制分包工程內容的安全、文明施工方案，制定安全技術措施和文明施工措施并監督實施。

6.3在安排乙方工作時針對其施工內容、工藝要求，提出施工方法和安全操作規程，提供必要的安全保護設施。以書面形式向乙方施工負責人進行安全技術和有關文明施工的交底，交底由甲、乙雙方負責人和安技人員簽字備案。施工中監督乙方按交底內容實施。

6.4對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

6.5對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

6.5對乙方施工工序和操作崗位的安全行為進行日常監督檢查，糾正違章指揮和違章作業。發現嚴重違章違紀和事故隱患，立即責令停工，監督整改并按有關規定進行處理。嚴重者中止合同，清退出場，所造成的一切經濟損失由乙方承擔。

6.6對施工現場的各種安全設施和勞動保護用品定期檢查和維護，及時消除隱患，保證其安全有效。

6.7提供符合衛生、通風等標準要求的職工生活環境，在容易發生火災的地區，設置靈敏有效的消防器材。

6.8發生傷亡事故按規定立即報告有關部門。

7．乙方的責任。

7.1乙方在甲方統一指揮監督下對本單位施工中安全工作和文明施工工作直接負責。

7.2接受甲方的指揮和監督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，參加工地安全生產和文明施工管理小組，出席安全和文明施工工作會議，執行會議議決。

7.3按照甲方的統一管理規定制定本單位安全和文明施工目標責任，管理規章制度，并向甲方備案。

7.4根據甲方安全和文明施工專項施工方案，編制本單位分包工程范圍的安全和文明施工施工方案，制定安全技術措施和文明施工保障措施，編制安全技術和文明施工措施費用計劃，報甲方審批執行。

7.5對本單位的施工人員應登記造冊，如實向甲方報告，接受甲方入場前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。有人員調整時，要迅即報告甲方，并重新進行教育，未經安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得進入施工現場，不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工。

7.6按規定要求設置安全技術管理人員（施工人員50人以上的應設專職安全技術管理人員；不足50人的，應指定兼職安全技術管理人員；各施工班組應設一名兼職安全員）負責操作中的安全檢查。

7.7負責班前安全教育和工種變換的安全教育，教育應有針對性強的文明施工內容。下達施工任務時，應進行有針對性的安全技術交底和文明施工交底，檢查操作人員安全著裝；發生交叉作業時，應先報告甲方，并進行監護。不得安排非特種工作人員從事特種作業，不得安排患有高血壓、心臟病及其它不適于高處作業的人員從事高處作業。

7.8對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

7.9對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

7.10向甲方申報自帶的勞動保護用品及機具、設備，經甲方同意并檢驗合格后按總平面圖布局擺放使用。禁止任何人私自拆除安全防護設備或設施。

7.11設置必要的職工生活設施，并符合衛生、通風、照明、取暖等標準要求,職工的膳食、飲水供應等符合衛生要求。不得私自接設電熱水器，電爐，自制電熱毯，電風扇等；不得私自容留外來人員住宿。

7.12電焊、氣焊等動火作業，應事前向甲方申請，辦理相應的動火手續得到書面批準，并采取有效的防護措施方可施工。存儲、使用易燃易爆器材時，應當采用特殊的消防安全措施。

7.13有權拒絕甲方的違章指揮和強令冒險作業，發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或采取可能的應急措施后撤離作業場所。

7.14教育本單位職工遵章守紀，不違法違章、不違反紀律，如不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工，因乙方施工人員違反規章；違反紀律；違反安全操作規程；違反國家行業標準；違反甲方有關制度等造成傷亡或影響員工健康的事故、事件發生，其責任和損失均由乙方負責。

7.15接受甲方的安全、文明監督檢查，對檢查提出的問題和隱患，落實人員及時整改，不得以任何理由拒絕整改。

7.16乙方未設置安全管理機構或人員、未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全施工；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，收此引起的后果及損失由乙方承擔。

7.17乙方必須執行甲方有關的安全處罰制度；乙方要教育和約束本單位的職工嚴格遵守，對違反者給予經濟處罰。并從乙方的工程款或保證金中扣除。

8．乙方要工程承包合同簽訂后，應當交付甲方________元的安全保證金。安全保證金從首次工程款中扣除。乙方在施工過程中未違反安全管理規定行為，未發生人身傷害、財產損失、設備損壞、環境污染等事故、事件的，于工程完工退場后將保證金全額退還。否則，按發生事故的經濟損失扣除安全保證金，不足部分從工程款中扣除。

甲方:_____________。

乙方：（章）______。

負責人：__________。

負責人：__________。

簽訂時間：________。

簽訂時間：________。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇二

發包人(全稱)：________________(以下簡稱甲方)。

承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行____開元小區項目室外市政管網工程施工，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定，并結合本工程具體，經甲乙雙方洽商達成如下協議，雙方共同遵守。

一、工程概況。

1、工程名稱：____開元小區項目室外市政管網工程。

2、工程地點：____市新城區。

3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經經甲方確認)。

4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續。

5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。

二、工期。

1、工程工期：乙方完成報批手續后進場施工，于20____年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。

2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。

三、工程質量。

1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業質量檢驗評定標準規定。

2、本工程質量達到合格。

四、合同價款及支付方式。

1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元)。總價款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發生的費用。無論如何，乙方均不(包括數量以及漏項)向甲方提出，24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協商解決。

2、本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：(公章)。

____年____月____日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇三

保證人：_______________(以下稱甲方)。

債權人：_______________(即承包商，以下稱乙方)：

債務人_______________：(即業主，以下稱丙方)。

鑒于乙方與丙方就項目于_______________年_______月______日簽訂編號為________號《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保證的方式為丙方向乙方提供業主支付擔保，甲乙丙三方經協商一致，訂立本合同。

本合同所稱擔保是指甲方為丙方向乙方提供工程款支付保證，保證丙方履行號主合同約定的工程款支付義務。

本合同所稱工程款是指除工程質量保修金以外的全部工程結算款。

第二條保證范圍及方式。

甲方為丙方提供保證的范圍是主合同項下的工程總價的____________%，數額最高不超過_______________(大寫)，幣種_______________。

甲方在丙方發生以下情形時承擔保證責任：丙方未能按照主合同的約定向乙方支付工程款項。

甲方在保證范圍內承擔連帶保證責任。

第三條承擔擔保責任的形式。

甲方承擔保證責任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同約定的應由丙方支付的工程款，但支付總額最高不超過本合同第二條擔保范圍約定的金額，即不超過___________元。

第四條保證期間。

甲方的保證期間自本合同生效之日起至丙方根據主合同約定應完成除工程質量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_______________年_______月______日止。

第五條各方的權利義務。

一、乙方必須全面履行主合同約定的義務，若乙方發生下列違反主合同義務的情形，致使丙方不能全面履行主合同，則甲方不再承擔本合同項下的保證責任：

1、乙方未按照主合同約定的期限交付工程;。

2、乙方未按照主合同約定的質量完成工程建設;。

3、乙方未提供等額承包商履約擔保。

二、丙方應全面履行主合同，乙丙雙方應及時向甲方通報主合同的履行情況，并積極配合甲方進行定期或隨時檢查和監督。

三、乙方將主合同義務轉讓給第三人的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

四、乙方與丙方協議變更主合同的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

五、乙方有義務配合甲方監督丙方履行主合同，并對丙方在履行主合同過程中的違約情況和可能出現的違約情況及時通知甲方。

六、因政府的政策或命令，導致丙方不能履行主合同義務，甲方不再承擔保證責任。

七、依照法律規定或合同的約定或乙方與丙方的另行約定免除丙方部分或全部義務的，甲方亦免除相應的保證責任。

八、甲方在承擔擔保責任后，享有追償權。

第六條承擔擔保責任的程序。

一、乙方向甲方提出書面索賠請求，必須采用書面形式，并提供丙方未全面履行主合同義務的證明材料。如果乙方認為工程質量符合主合同約定的標準，乙方還需同時提供項目總監理工程師、監理單位及建筑工程質量檢測機構出具的檢測報告，否則甲方可以拒絕承擔擔保責任。

二、甲方在收到乙方的索賠通知后個工作日內，按照本合同的約定承擔保證責任。

第七條合同的生效、變更和解除。

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授權代理人簽字或加蓋公章后生效。

二、本合同生效后，任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙丙三方協商一致并訂立書面協議。

第八條爭議的解決。

本合同發生爭議或糾紛時，甲乙丙三方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院(也可以選擇通過_____程序解決)。

第九條甲乙丙三方約定的其它條款：

第十條附則。

本合同正本一式份，甲乙丙三方各執份。

甲方：_______________。

__年___月___日。

乙方：_______________。

__年___月___日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇四

應甲方要求，在原甲方與乙方年月日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

一、工程范圍：20__年__月__日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。

三、新增工程量：

詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》。

四、質量要求：按原合同承諾履行。

五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議六、其它：

1、本協議其它內容仍按原合同執行。

2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

甲方：_______(蓋章)。

乙方：_______(蓋章)。

法定代表人：_______。

法定代表人：_______。

簽約日期：_______年_______月_______日

建設工程與施工合同（實用18篇）篇五

保證人：_______________(以下稱甲方)。

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

債權人：_______________(即承包商，以下稱乙方)：

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

債務人_______________：(即業主，以下稱丙方)。

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

鑒于乙方與丙方就項目于_______________年_______月______日簽訂編號為________號《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保證的方式為丙方向乙方提供業主支付擔保，甲乙丙三方經協商一致，訂立本合同。

本合同所稱擔保是指甲方為丙方向乙方提供工程款支付保證，保證丙方履行號主合同約定的工程款支付義務。

本合同所稱工程款是指除工程質量保修金以外的全部工程結算款。

第二條保證范圍及方式。

甲方為丙方提供保證的范圍是主合同項下的工程總價的____________%，數額最高不超過_______________(大寫)，幣種_______________。

甲方在丙方發生以下情形時承擔保證責任：丙方未能按照主合同的約定向乙方支付工程款項。

甲方在保證范圍內承擔連帶保證責任。

第三條承擔擔保責任的形式。

甲方承擔保證責任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同約定的應由丙方支付的工程款，但支付總額最高不超過本合同第二條擔保范圍約定的金額，即不超過___________元。

第四條保證期間。

甲方的保證期間自本合同生效之日起至丙方根據主合同約定應完成除工程質量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_______________年_______月______日止。

第五條各方的權利義務。

一、乙方必須全面履行主合同約定的義務，若乙方發生下列違反主合同義務的情形，致使丙方不能全面履行主合同，則甲方不再承擔本合同項下的保證責任：

1、乙方未按照主合同約定的期限交付工程;。

2、乙方未按照主合同約定的質量完成工程建設;。

3、乙方未提供等額承包商履約擔保。

二、丙方應全面履行主合同，乙丙雙方應及時向甲方通報主合同的履行情況，并積極配合甲方進行定期或隨時檢查和監督。

三、乙方將主合同義務轉讓給第三人的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

四、乙方與丙方協議變更主合同的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

五、乙方有義務配合甲方監督丙方履行主合同，并對丙方在履行主合同過程中的違約情況和可能出現的違約情況及時通知甲方。

六、因政府的政策或命令，導致丙方不能履行主合同義務，甲方不再承擔保證責任。

七、依照法律規定或合同的約定或乙方與丙方的另行約定免除丙方部分或全部義務的，甲方亦免除相應的保證責任。

八、甲方在承擔擔保責任后，享有追償權。

第六條承擔擔保責任的程序。

一、乙方向甲方提出書面索賠請求，必須采用書面形式，并提供丙方未全面履行主合同義務的證明材料。如果乙方認為工程質量符合主合同約定的標準，乙方還需同時提供項目總監理工程師、監理單位及建筑工程質量檢測機構出具的檢測報告，否則甲方可以拒絕承擔擔保責任。

二、甲方在收到乙方的索賠通知后個工作日內，按照本合同的約定承擔保證責任。

第七條合同的生效、變更和解除。

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授權代理人簽字或加蓋公章后生效。

二、本合同生效后，任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙丙三方協商一致并訂立書面協議。

第八條爭議的解決。

本合同發生爭議或糾紛時，甲乙丙三方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院(也可以選擇通過_____程序解決)。

第九條甲乙丙三方約定的其它條款：

第十條附則。

本合同正本一式份，甲乙丙三方各執份。

甲方：_______________。

法定代表人：_______________。

_______________年_______月______日。

乙方：_______________。

法定代表人：______________。

(或授權代理人)(或授權代理人)。

_______________年_______月______日。

丙方：_______________。

法定代表人：_______________。

_______________年_______月______日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇六

建設工程與施工合同（實用18篇）篇七

發包方：（甲方）

承包方：（乙方）

依照合同法和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的'規定，經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

一、建設內容

（1）工程名稱

二、計價方式

（1）參照結算表價格按實結算。

（2）款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

（1）根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

四、違約責任

（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

（2）發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

（2）本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。

（4）其他相關本項目的約定，見附件。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建設工程與施工合同（實用18篇）篇八

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據中華人民共和國經濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條工程項目。

(三)工成內容：______層棟，建筑面積____________平方米，其它。

第二條工程造價(預算或概算)人民幣大寫：____________萬元，其中土建____________萬元，安裝____________萬元。

工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。

第三條工期。

(一)按定標規定工期為______天(日歷天)，自______年____月____日至______年____月____日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。

第四條工程質量標準和保修期。

(二)工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第五條材料設備供應。

(一)工程所需材料及設備由______方采購供應至________________________場地(倉庫)。

(二)工程所需材料及設備______由方采購供應至________________________場地(倉庫)。

(三)材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。

(五)施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。

第六條工程款支付和結算。

(一)甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：

帳號：______________________________。

(二)根據中國人民建設銀行有關規定，甲方在合同生效后天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：

1.建筑工程按當年計劃工作量35%;。

(三)工程款支付方式：

1.工程進度達到50%以前(保括50%)，按每月完成工程量付(收)進度款;當工程進度累計超過50%時，每次按當月完成工程工作量的______%付(收)款。

2.工程累計進度達到______%時，按合同工程量付(收)款______%;進度達到______%時付(收)款______%;進度達到______%時付(收)款______%;進度達到______%時付(收)款______%，其余工程進度款由備料款抵充，余額______%待驗收后結算____________萬元待保修期滿后______天內付清。

每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦銀行審查后______天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。

第七條雙方責任。

(一)甲方責任：

1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前______天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙______份，機電設備安裝圖______份及有關資料______份，地質勘探報告______份，(其中包括竣工用圖______套)。

2、開工前______天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。

3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內(特殊工程六十天內)回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。

4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔，并調整合同造價。

5、委派____________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。

6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。

7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。

8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

(二)乙方責任：

1、收圖后，在開工前______天內完成施工圖會審，在______天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。

2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。

3、委派____________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。

4、做好施工原始記錄。每月(季)度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇九

甲方：

乙方：

施工地點：

工程項目名稱：

經甲乙雙方共同友好協商，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關法律法規的條款，本著平等、自愿、守信的原則，達成協議如下：

一、甲方土橋社區建設工程交由乙方承建，所承建的項目有社區道路、給排水設施、社區綠化、公益設施、新農村住房等新農村規劃區域內的建設項目。

二、乙方在項目建設施工過程中要按安全規范要求進行施工，對所有的安全生產負有全部責任，定期開展安全教育，避免安全事故發生，嚴把質量關，實行崗位責任制，每一個環節都必須落實到人。

三、甲方將水、電安置到施工現場，施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除，實施無障礙作業并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任，甲方應向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關的工程確認文書，依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協助乙方開展施工，協調施工中出現的問題及施工隊與村民之間的糾紛。

四、本工程采取分項、分期的方式，甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協議，以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。

五、道路工程給排水工程及其它公益設施，乙方應按甲方指定的工程總量的10%為一個結算段與甲方進行結算，待該項工程全部結束時，甲乙雙方將全部款項全部結清。

六、新農村建設的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。

七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結算，基礎完工（士0）甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢，甲方付乙方總工程款的20%.

八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據。

九、附加協議。

1、社區道路原有路面的基礎上加寬6米并取直，每平方120元。

2、按實際工程量結算，20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。

2、社區排水溝。

全封閉排水溝，每米造價30元/m2,按實際工程量結算，24×2m×1m,陰井：按實際工程量結算，每個造價150元。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方蓋章簽字后生效，未盡事宜另行協商。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修方法》，經協商一致，對(工程全稱)簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修范圍和內容。

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體構工程，屋面防水工程、又防水要求的衛生間、房屋和外墻的防滲漏，供熱與共冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

二、質量保修期。

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;。

2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻的防滲漏為年;。

3、裝修工程為年;。

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年;。

5、供熱與供冷系統為個采暖期、供冷期;。

6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為年;。

7、其他項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任。

1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當愛接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

2、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

3、對于涉及結構安全的質量問題，就當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政管理部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

4、質量保修完成后，由發包人組織驗收。

四、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他。

雙方約定的其他工程質量保修事項：

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人(公章)：承包人(公章)：

年月日年月日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十一

甲方：

乙方：

施工地點：

工程項目名稱：

經甲乙雙方共同友好協商，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關法律法規的條款，本著平等、自愿、守信的原則，達成協議如下：

一、甲方土橋社區___建設工程交由乙方承建，所承建的項目有社區道路、給排水設施、社區綠化、公益設施、新農村住房等新農村規劃區域內的建設項目。

二、乙方在項目建設施工過程中要按安全規范要求進行施工，對所有的安全生產負有全部責任，定期開展安全教育，避免安全事故發生，嚴把質量關，實行崗位責任制，每一個環節都必須落實到人。

三、甲方將水、電安置到施工現場，施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除，實施無障礙作業并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任，甲方應向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關的工程確認文書，依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協助乙方開展施工，協調施工中出現的問題及施工隊與村民之間的糾紛。

四、本工程采取分項、分期的方式，甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協議，以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。

五、道路工程給排水工程及其它公益設施，乙方應按甲方指定的工程總量的10%為一個結算段與甲方進行結算，待該項工程全部結束時，甲乙雙方將全部款項全部結清。

六、新農村建設的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。

七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結算，基礎完工（士0）甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢，甲方付乙方總工程款的20%.

八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據。

九、附加協議。

1、社區道路___原有路面的基礎上加寬6米并取直，每平方____元。

2、按實際工程量結算，20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。

2、社區排水溝。

全封閉排水溝，每米造價30元/m2,按實際工程量結算，24×2m×1m,陰井：按實際工程量結算，每個造價150元。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方蓋章簽字后生效，未盡事宜另行協商。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

日期：

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十二

發包方（簡稱甲方）：

承包方（簡稱乙方）：

風險提示：發包人的相對義務。

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規定：結合工程具體情況，經雙方充分協商達成如下協議。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包項目及主要工程量：

四、承包方式：包工包料。

風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

五、開工時間：_______年_____月____日；

竣工時間：_______年_____月____日。

六、工程價款：____萬元。

七、工程質量保證金：

合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數退還乙方。

工程差額保證金：

合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數退還乙方。

八、工程付款辦法：

合同簽訂之日起20個工作日內乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規定扣留工程總價10%即______萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。

九、設計資料提供：

合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。

十、施工中甲方職責：

1、負責建設期內協調土地占用、青苗、樹木賠償等以及其他需甲方協調的事宜。

2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。

3、________工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監督管理、技術指導、辦理現場簽證。

4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。

5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。

十一、施工中乙方職責：

1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。

2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監督，聽從甲方的合理化建議。

3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規范要求，并征得甲方認可，方能使用。

風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責。

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。

十三、工程質量：

風險提示：工程質量未符合標準的歸責。

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工。

2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。

十四、工程設計變更和增減：

施工如需進行設計變更和工程數量增減，必須經甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。

十五、竣工驗收工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。

十六、竣工決算：

竣工報告批準后，乙方按有關規定和協議規定和協議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。

十七、違約的索賠：

風險提示：明確違約責任。

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣_____萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。

乙方在施工過程中，應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。

十九、糾紛解決：

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

二十、合同的生效與終止：

本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。

二十一、合同份數：

本合同一式____份，其中正本____份，甲方執___份，乙方執____份，具有同等效力。

甲方：

法定代表人：

_____年____月____日。

乙方：

法定代表人：

_____年____月____日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十三

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱及地點：_________。

2、工程承包內容及范圍：_________。

(1)變電站一般土建工程：施工圖設計中變電站站址范圍內的基礎及電纜溝開挖、基礎混凝土的澆筑、道路平整、站內綠化工作。

(2)變電站建筑工程：主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建筑物的土建工作及裝飾工作;變電站圍墻、大門的土建工作。

(3)變電站輔助設施工程：全站照明、給排水、通風、空調、消防、防雷接地等輔助設施建筑及安裝工作。

(4)變電站安裝工程：變電站主輔設備的安裝、設備交接試驗、單體調試、系統調試。

(5)線路工程：至送電線路架設;全線基桿塔組裝及附件安裝;全線基桿塔基礎開挖及澆筑;桿塔接地;線路參數測試等工作。(線路全長公里)。

(6)通信工程至光纖通信線路架設工程。(線路全長公里)。

(7)系統試運行。

(8)用于工程實體的設備、裝置性材料、消耗性材料的采購。

以上工程內容的細項最終以甲方審定的概算書或工程量清單相對應的條目為準。

3、工程承包方式：本工程由乙方進行施工總承包。

4、工程合同金額：人民幣整。(項目建設所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產生活家具購置以及甲方生產職工培訓及提前進場費用等均未包含在此合同價格內。)。

5、工程質量要求：單位工程合格率100%，整體工程達到優良標準。

6、工程工期要求：開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期天。

7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

8、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

9、本合同包括：

(1)協議書。

(2)專用條款。

(3)通用條款。

10、本合同訂立時間：________年____月____日，合同訂立地點：_______。本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別加蓋本單位公章(或合同專用章)后生效。

11、本合同一式捌份，其中正本貳份，雙方各執壹份;副本陸份，雙方各執叁份。

甲方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十四

乙方（承包方）：_____________。

法定代表人：_________________。

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

第一條：工程項目。

1、工程名稱：________________。

2、工程地點：________________。

3、工程內容：________________。

4、承包形式：________________。

第二條：工程期限。

1、合同工期。

開工日期：_____年____月____日

竣工日期：_____年____月____日

2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延。

（2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

第三條：工程價款、結算及付款方式。

甲方付款前，乙方應提供發票。

本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。

1、本合同簽訂后___日內，甲方支付人民幣________元工程款；

2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；

3、余款人民幣______元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。

第四條：建筑材料、設備的供應和采購。

1、工程材料、設備由乙方采購。

2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的.，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

第五條：施工與設計變更。

1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。

3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條：工程質量管理及驗收。

1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

3、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。

第七條：安全施工。

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第八條：質量保修。

1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

2、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

乙方保修聯系電話：___________；乙方保修聯系人：______________。

第九條：違約責任。

1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

2、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

3、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條：糾紛解決辦法。

因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條：附則。

1、甲方代表為，乙方代表為。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

甲方（蓋章）：______________。

聯系人：_____________________。

聯系方式：___________________。

地址：_______________________。

乙方（蓋章）：______________。

聯系人：_____________________。

聯系方式：___________________。

地址：_______________________。

簽署時間：_______年____月_____日。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十五

答：我個人認為仲裁處理該類案件是同樣應當把《司法解釋》第四條規定作為法律依據的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當事人非法所得進行收繳的相關規定，如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行，在仲裁時不處理，在理論上是講不通的，在實踐中也是行不通的。

這個問題與法院和仲裁在處理優先受償權時碰到的問題有些相似。當時，在最高院頒布有關工程價款優先受償權的司法解釋后，也有人提過相同的問題，即該司法解釋規定行使優先受償權的拍賣工程應由法院處理，那么仲裁案件時能否判優先受償權?當時有人就說仲裁不能裁，因為合同法第286條規定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執行，而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執行，和仲裁裁決本來就由人民法院執行也是不相沖突的。

答：這本身就是黑白合同的認定問題。《司法解釋》規定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質性內容另行約定，應以中標合同為準。當然，這并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協議對實質性內容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據。這個問題就像是夫妻結婚后可以離婚可以再結婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續，未履行這個手續就是非法的。當然，黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中，有的黑合同并非當事人的真實意思表示，是承包人出自無奈或者為了中標或承包工程而不得已而為的。我認為《司法解釋》第21條規定的本意是限制當事人以真實意思為由規避法律和政府的相關規定，這是法律對當事人的不正確的“真實意思”的干予。因此，履約過程中如要簽訂與中標合同實質性內容發生變更的補充協議的關鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續。

答：這涉及到變更的簽證確認及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關鍵是看變更的簽證手續應該如何規范操作。如果對簽證具體價款變更已經作了明確約定的，那就作為合同結算依據加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的，那么就以圖紙為依據來確定變更價款，按照《司法解釋》第16條和第19條來操作，也即當事人對變更的價款不能協商一致，可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應限制當事人，即便過了7天期限，仍可繼續提出變更價款請求，其適用的是時效依據，即不超過二年。

答：《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結算工程價款，鼓勵雙方對結算期限的法律后果作明確約定，以體現“過期視為認可”這樣一種原則,這對制約某些發包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認可，實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神，自然視為沒有約定。關于"不予答復"的理解，我認為是發包人對承包人申報的結算價款的同意與否是否作了答復。而且，如果發包人不同意結算，要注意其限制條件是“沒有正當理由”。如果發包人有正當的理由沒有同意承包人的結算，則不能當然視為“不予答復”。

答：這種既沒有設計圖紙，也沒有計價的設計依據，卻又以固定價格承發包工程的情況是根本違反建設程序中的基本規則的。我認為，如果實際情況就是如此，則應適用按實結算的原則，即按《司法解釋》第16條的規定處理。只要干活了，就要計價。邊施工邊設計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標的的，如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干依據，應當全部打開，予以鑒定，對實際發生的工程量計價，叫做"約而不定，包而不實"，因為包干的標的就是設計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙，那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。

答：這里有很多個概念，利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等，這和《合同法》有關違約責任的規定是相符的。違約責任的承擔方式基本有兩種，一種是補償性的，一種是懲罰性的。當事人可以根據合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責任的承擔方式。問題是所涉及的利息和滯納金標準，如果當事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題，當事人約定了比較高的違約金后，當需要依約定追究責任時一方當事人認為約定的標準過高要求降低的，按《合同法》第114條規定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低，如何降低，則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關于標準的高低應從合同的具體情況出發由當事人自己約定，就標準而言不應該有限制，只要當事人自己有約定即可。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十六

為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規,住房城鄉建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現就有關問題說明如下:。

《示范文本》由合同協議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。

(一)合同協議書。

《示范文本》合同協議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經理、合同文件構成、承諾以及合同生效條件等重要內容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。

(二)通用合同條款。

通用合同條款是合同當事人根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。

度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現行法律法規對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。

(三)專用合同條款。

專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:。

1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;。

3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。

《示范文本》為非強制性使用文本。《示范文本》適用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發包活動,合同當事人可結合建設工程具體情況,根據《示范文本》訂立合同,并按照法律法規規定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。

目錄。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十七

__________（發包人名稱）（以下稱發包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于______年______月______日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。

1．本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。

2．本合同包括下列文件（示例）。

（1）協議書（包括補充協議）；

（2）中標通知書；

（3）投標報價書；

（4）專用合同條款；

（5）通用合同條款；

（6）技術條款；

（7）圖紙；

（8）已標價的工程量清單；

（9）經雙方確認進入合同的其他文件。

上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。

3．承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。

4．發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。

5．本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦理公證或鑒證手續后生效）。

6．本合同一式_______份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_______份，發包人執_______份，承包人執_______份，其余副本由發包人分送有關單位。

發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________。

法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________。

附件（略）。

注：若承包人為聯合體，除責任方處，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均應在本協議書上簽名并蓋單位公章。

建設工程與施工合同（實用18篇）篇十八

甲方：

乙方：__________工程隊。

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、公路建設路線為____________________。

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。

公路路基開挖工程。

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大xx不得大于10%，xx長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

3、土質邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用；整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。

2、乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。

3、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

甲乙雙方因合同發生爭議，向___________的單位或人員要求調解；調解或者協商不成的向_______________人民法院起訴。

本合同一式_____份，甲乙雙方各執___份，自雙方簽字之日生效。

甲方：代表：________年____月____日。

乙方：代表：________年____月____日。