- 合同協議是一種法律約束關系的文書,它規定了各方在特定事項上的權利和義務。小編為大家準備的合同協議范文中,注明了重要條款的解釋和說明。
商品物購買合同(實用23篇)篇一
買方(甲方):賣方(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上,就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本合同。
第一條工程概況建設單位:
施工單位:____________。
工程名稱:_________________________。
第二條混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術質量要求等內容,詳見合同附件。
第三條供貨數量及質量的驗收及造成責任的確認。
1.甲乙雙方共同依據國家gb107-87、gb14902-20xx的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆筑時間等內容進行驗收,并在發(送)貨單上簽字確認。
2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發(送)貨單載明的數量有差異時,甲方應當即時通知乙方核實;并以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。
3.乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異常現象的,甲方應即時通知乙方進行核實,經核實后甲方有權作退貨處理。
4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發現有質量異常時,應在24小時內書面通知乙方進行核實;如有爭議,應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任,并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養護不當原因,責任由甲方承擔;屬于產品質量責任的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔(包括甲方直接及間接損失如:由此造成的拆除加固、材料、人工的增加及工期延長造成的機具、管理費用的增加、業主及客戶的索賠費用等。)。
5.乙方供貨到施工現場的混凝土,甲方應當及時組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的,甲方應承擔由此給乙方造成的損失。
6.甲方要按照上述標準及合同約定對砼質量、數量、澆筑時間等內容進行驗收,并在發(送)貨單上簽字確認.甲方每澆注一次混凝土量超過300m3,應提前48小時通知乙方申報混凝土生產委托單,300m3以內混凝土量應提前24小時向乙方申報混凝土生產委托單,如因各種原因需要更改供應計劃的,甲方應提前8小時通知乙方.乙方按甲方提交的委托單的混凝土型號組織生產,因甲方填寫委托單出現的錯誤或8小時內接到通知來不及變更的,導致的一切損失由甲方承擔.
第四條價款結算及支付。
一、結算。
1.依據合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發(送)貨單載明的數量為準辦理價款結算。每澆筑一批次砼,若發現有一車不夠數量,則本批次砼所有車的砼數量均按不夠數以每車結算。甲方有權隨即對每車砼的數量在任何計量準確的秤上抽查。
2.對混凝土砂漿、墊層、施工現場路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發(送)貨單載明的數量為準辦理價款結算。
3.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務之日起3日內辦理完畢價款結算確認手續(具體付款方式見二條)。
二、付款方式。
1.甲方必須預付每次用量的80%價款。
2.每次價款完全支付期限:1條所指日期的15日內(如遇法定休息日,日期后推)。
3.甲方未按本合同約定期限給付價款,乙方可在2條提到日期后的15日內以書面形式通知甲方后暫停供應混凝土。
第五條雙方義務。
1.甲方義務。
(1)根據工程進度需要,應在三、6條提到的時間內提前以書面形式或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆筑部位、混凝土澆筑方式,并對技術質量要求進行交底,以保證乙方有足夠的供貨準備時間。
(2)應保證現場場地平整、堅實、暢通,有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境,并應安排專人負責調度指揮,保證乙方車輛及人員進出現場的安全,以及車輛駛出現場達到環保要求。
(3)應負責提供現場作業用水及照明環境,作業現場由于混凝土運輸攪拌、泵送及澆筑等原因所引起的交通、市容、擾民或民擾問題,由甲方負責協調解決(混凝土在運輸中的遺撒而造成的相關責任乙方負責)。
(4)應指派專人(提前24小時將專人名單書面通知乙方)負責對運送到施工現場的混凝土發(送)貨單載明的內容進行驗收簽認。
(5)應遵守國家和設計部門的有關技術規范要求,不得自行添加水、外加劑等材料,由此出現的質量問題由甲方負責。
(6)承擔對施工澆筑過程中混凝土的跑模、漲模、多要或澆錯部位造成的損失。
2.乙方義務。
(1)供貨前到施工現場實地勘察并進行技術交底。
(2)乙方車輛及人員進入現場后,必須服從甲方負責人員的統一調度指揮,積極配合甲方,提供優質服務。
(3)應嚴格按照甲方提供的混凝土澆筑通知單,保質、保量、及時供應混凝土。(4)接到甲方就混凝土數量及表觀質量提出的書面異議后,應按約定或法定方式解決。
(5)澆筑混凝土前后,按要求向甲方提供與混凝土相關的技術質量資料。(6)乙方在施工現場負責混凝土泵車及罐車的安全責任,如發生翻車、傷人等事件乙方承擔一切責任,乙方有權不服從甲方的違章指揮。
(7)混凝土在運輸、澆筑等過程中發生意外(如車禍等)而造成乙方或第三方的損失均由乙方負責。
(8)商品混凝土的質量檢驗應采取抽樣檢測,即見證取樣.同批混凝土按每100m3取樣一次,每批不足100m3的,可取樣檢測一次,對于取樣檢測的試塊,每次由乙方負責制作標養一組、600℃.d一組,同條件二組(規范、標準、質檢站要求),由甲方自行送至監理指定的檢測中心檢測,其費用全部由甲方承擔。若試塊不合格、回彈則由乙方負責并出具所有費用;若回彈不合格,其相關一切責任(經濟、社會)由乙方負責。
第六條違約責任。
1.甲方未按本合同約定給付價款的,自應付價款之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付所欠價款的利息。
2.如因乙方原因造成混凝土沒有連續澆筑而造成施工過程中出現。
3.乙方在接到甲方澆筑通知單后,乙方安排生產并在甲方通知乙方澆筑砼的時間基礎上提前8小時通知甲方準備。沒有按甲方的要求及時供應所需混凝土,甲方有權扣除乙方20xx元每次作為違約金。
4.如乙方人員野蠻作業不服從指揮,辱罵甲方管理人員,甲方有權每次罰款1000元(從結算款中直接扣除)。
5.乙方按甲方。
第七條爭議解決方式。
本合同履行中發生爭議時,雙方應協商解決,解決不成的,任何一方可向工程所在地人民法院申請裁決,一切費用由敗方承擔。
第八條其他約定事項。
1.在合同履行過程中,因需變更合同或行使抗辯權中止合同的,應提前5日書面通知對方。
2.本合同的債權債務不得轉讓給第三方。
3.供應量預計10000m3左右.但甲方可據兩家商砼廠家的供貨速度、砼質量(塌落度控制、和易性等指標)及服務質量給予適度增減.商砼廠家供應量及質量、服務不能滿足要求者,甲方有權隨時終止合同。
第九條未盡事宜,經雙方協商一致可另行補充約定。補充約定與附件均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十條本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式4份,甲方2份,乙方2份,具有同等法律效力。
買方(蓋章):
賣方(蓋章):
商品物購買合同(實用23篇)篇二
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、供貨貨物名稱、數量、價格、型號規格。
二、貨物質量要求。
1、乙方提供的貨物必須符合中華人民共和國國家及行業標準。
2、乙方提供的貨物必須是全新的,且貨渠道合法,產品必須具備出廠合格證。
3、乙方貨物如有質量問題,由乙方負責。
三、送貨及驗收。
1、送貨地點:宜良縣匡遠鎮環城西路3號。
2、送貨時間:20xx年11月20日前。
3、乙方必須按甲方指定的的交貨地點,按時免費送貨上門。
4、貨到一天內驗收,驗收條件以雙方簽定的合同為準。
5、按合同簽訂的產品、作為質量驗收。
四、付款方式。
待貨到甲方指定地點經甲方驗收合格后,付清全額386450元大寫叁拾捌萬陸仟肆佰伍拾元正。發票由乙方按國家有關財稅規定開給甲方。
五、質量保證及售后服務條款。
1、乙方應保證合同下所供貨物是全新的質量合格的廠家正品,是目前合同規定的產品,貨物享受原廠維修服務。
2、保修期限:在貨物經甲方驗收合格之日起一年為免費保修期,乙方在保修期內免費提供貨物正常使用情況下的維修。
六、違約責任。
1、乙方未能按時交付貨品,則按逾期處理,乙方應向甲方支付逾期貨款總額百分之一/一天計的違約金。逾期交付超過15天,甲方有權終止合同。
2、乙方交付的貨物不符合合同規定,甲方有權拒收,乙方需向甲方支付貨款總金額20%的違約金。乙方在征得甲方同意的時間內未能調換的,按逾期交貨的.違約責任處理。
3、如果乙方提供的產品存在質量問題,給甲方或第三方造成損害的,乙方負責賠償甲方或第三方的損失。
4、甲方無正當理由拒收貨物,拒付貨款,甲方需向乙方支付合同總金額的20%的違約金,乙方并有權按法律法規(程序)向甲方索賠損失。
七、爭議解決方式。
因本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成時,應向有管轄權的人民法院起訴。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。未盡事宜。經雙方協商一致可簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇三
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
中國芝麻。
水分最高8%,雜質最高2%,含油量(濕態、乙醚浸出物)以52%為基礎。如實際裝運貨物的含油量每增減1%,價格應該相應增減1%,不足整數部分,按比例計算。
____噸,以毛作凈,賣方可比合同規定的貨物數量溢裝或短裝5%,溢短裝部分按合同價格計算。
每噸100美元fob上海含5%傭金。
鐵桶裝,每桶凈重25公斤。
1.至合同簽訂之日起45天內裝運。
2.裝運港:上海,目的港:倫敦。
買方應通過賣方所接受的銀行與裝運期前20天開立并送達賣方的不可撤銷即期信用證,有效期至裝運后15天在中國議付。
保險由賣方代為辦理,按發票金額的110%投保水漬險,以中國人民保險公司1981年1月1日的海洋運輸貨物保險條款為準,保險費由買方承擔。
1.買方在驗收時如發現貨物的`品種、質量不合約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后10日內向乙方提出書面異議;未及時提出異議或者自收到貨物之日起60日內未通知賣方的,視為貨物合乎規定。
2.買方因保管不善造成產品質量下降的,不得提出異議。
雙方同意以裝運港中國進出口商品檢驗局簽發的品質與數量檢驗證書作為信用證項下議付所提出單據的一部分。買方有權對貨物的品質與數量進行復驗,復驗費由買方負擔,如發現品質與數量與合同不符,買方有權向賣方索賠。但須提供經賣方同意的公證機構出具的檢驗報告。
1.買方逾期付款的,應按逾期付款金額每日萬分之一計算,向賣方支付逾期付款的違約金。
2.買方違反合同規定拒絕接受貨物的,給賣方造成損失的,應給予賠償,但以賣方損失金額為限。
1.賣方不能按期交貨的,向買方償付不能交貨部分貨款10%的違約金。
2.賣方所交貨物品種、包裝、質量不符合同規定的,買方有權拒絕接收貨物并要求損害賠償。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在14日內提供事故發生地或商會出具的證明事故的文件,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會的仲裁規則進行裁決。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用除仲裁庭另有裁決外,應由敗訴方承擔。
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇四
甲方(買方):。
(蓋章)。
地址:
電話:
聯系人:
乙方(賣方):。
(蓋章)。
地址:。
電話:
聯系人:。
甲乙雙方根據民法典,平等互利,協商一致,同意簽訂本合同,共同信守。
1.貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及合同價見表1:(滿足招標文件要求)。
號序貨物名稱。
型號規格。
基本配置。
單位。
數量。
單價。
金額(元)計:人民幣(大寫)。
備注:
2.技術資料。
乙方應隨貨物提供下列技術資料:
2.1各系統的運用手冊。
乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。
3.交貨地點____________時間____________或另見甲方書面通知。
4.售后服務:____________。
4.保修期____________。
5.驗收。
5.1本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內。
5.2貨物驗收合格后,甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規定的驗收期的.,則視為其已驗收通過。
6.付款(詳見雙方說明的其它事項)。
6.1本合同以人民幣付款。
6.2乙方所供貨物經甲方驗收合格并出具結算驗收證明書后,由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。
7.質量保證。
7.2在質量保證期內,如果貨物的數量、質量或規格與合同不符,或證實貨物是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方或使用單位應盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.3乙方應在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7.4如果乙方在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,沒有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但其風險和費用將由乙方負擔,甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8.誤期賠償。
8.1如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法,賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按七(7)天計算,不足七(7)天按一周計算。并且,買方可考慮終止合同。
9.合同轉讓和分包。
9.1乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。
10.適用法律。
10.1本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。
11.合同生效。
11.1本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
11.2本合同一式四份,以中文書就,甲、乙雙方各執一份,另一份報雨城區國庫科支付貨款,另一份報雨城區政府采購中心備案。
12.雙方需要說明的其他事項。
簽約方:
甲方單位:乙方單位:
(蓋章)(蓋章)。
甲方法定代表人乙方法定代表人。
或授權委托人:或授權委托人:
(簽章)(簽章)。
____年____月____日____年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇五
銷方(甲方)合同編號:
簽訂地點:
購方(乙方)簽訂地點:年月日。
甲方在開發商品房,乙方要求購買,現根據中華人民共和國經濟合同法及有關規定,經協商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
購房地址:
數量:乙方購買(套、間),每(套、間)建筑面積為平方料,合計建筑面積為平方米。
戶型及分布。
住宅房間廳分布在單元樓號。
住宅房間廳分布在單元樓號。
住宅房間廳分布在單元樓號。
辦公用房間分布在單元樓號。
經營性用房間分布在單元樓號。
住宅房建筑面積元/m,乙方購買平方米,合計金額元。
辦公用房建筑面積元/m乙方購買平方米,合計金額元。
經營性用房建筑面積元/m,乙方購買平方米,合計金額元。
總計價款(人民幣大寫)(預購商品房價暫定價,結算時以房屋竣工后物價部門核價通知書為準。
房屋質量按國家規定的設計圖紙要求,以質量監督部門的質量鑒定合格證書為標準,如質量達不到合格準,乙方有權拒絕接收,甲方應按標準負責無償修理或返工。
乙方購買現貨房屋,必須在簽訂本合同后十日付足購房款。
乙方購買在建、未建房屋必須在簽訂本合同十日內預付(房款、定金)元。余款在房屋交付使用前十日內付清。
乙方購買的房屋,甲方應于年月日之前交付給乙方使用,如因不可抗力因素造成不能按期交付使用,交付期順延。
1、房屋交付時,甲方應同時向乙方交付有關房屋的購買發票等證明材料。
2、乙方在接到房屋交付通知書十日內,應辦妥接收手續。
土建保修期為壹年,水電保修期為半年,屋面積保修為三年,凡因施工或設計造成的.質量問題,均屬保修范圍,保修期從房屋交付使用之日算起,如因乙方原因推遲交房。保修期不順延。
甲方應在合同規定的時間內將乙方所購買房屋交給乙方,如不能按時交會付(含因工程質量或設計變更造成逾期交付的),應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交房部分房款總值計算,向乙方償付違約金。乙方接到甲方交房通知后,應及時辦理交持手續,乙方因故拖延房款,或不按時辦理接收手續,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付逾期付款的違約金。乙方向甲方交付定金后,如乙方不履行合同,乙方無權請求返還定金。甲方不履行合同,根據雙方對等原則,甲方應雙倍返還定金給乙方。
4、甲方不能交房的,應向乙方償付不能交房部分房款總值%的違約金。
5、乙方中途退房的,應向甲方償付退房部分房款總值%的違約金。
6、乙方超過兩個月不辦理接收手續,甲方有權另行處理乙方預購房屋。
本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,向________工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁。向__________人民法院起訴。
本合同一式份,合同雙方各執份,合同副本份,送備案。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇六
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】__________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條項目建設依據。
出賣人以________方式取得位于__________、編號為____________的地塊的`土地使用權,面積_______平方米,規劃用途為____________,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。
出賣人經批準,在該地塊上投資建設_________商品房。
該項目的有關批文如下:
1、《國有土地使用證》。
頒發機關:_______________;編號:_______________;。
2、《建設工程規劃許可證》。
頒發機關:_______________;編號:_______________;。
3、《建筑工程施工許可證》。
頒發機關:_______________;編號:_______________。
第二條商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現房,出賣人已于______年_______月_______日向武漢市城市綜合開發管理辦公室備案。
2、該商品房作為預售商品房,已取得武漢市城市綜合開發管理辦公室核發的《武漢市商品房預售許可證》,編號為武開管預售[]______號。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人所購商品房為本合同第一條規定的項目中的第____【幢】【座】_____單元_____層____號房。
該商品房所在樓宇的主體結構為_____結構,建筑物地上層數為_____層,地下層數為______層。
該商品房的用途為_______,層高為______米。該商品房戶型結構為______房_____廳_____廚______衛,封閉式陽臺______個,非封閉式陽臺_____個(見附件一)。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共________平方米,其中,套內建筑面積________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_______平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
如無特別約定,該商品房在建筑材料、設計、防火、給排水、隔音、照明、節能、車庫等方面均應當符合有關的國家強制性標準的規定。________________________________________________________。
第四條買受人所購商品房所在項目的基本情況。
2、停車場建筑面積_______平方米;。
3、會所建筑面積_________平方米;。
4、其它:___________________________________________。
第五條計價方式與價款。
該商品房【屬于】【不屬于】政府定價的商品房。
出賣人與買受人約定按下列方式計算該商品房價款:
1按建筑面積計算,該商品房單價為(________幣)每平方米________元,總金額(_____幣)______千_____百______拾______萬______千______百____拾______元整。
出賣人(簽章):_________買受人(簽章):_________。
簽訂地點:___________簽訂地點:___________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇七
賣方(以下簡稱甲方):身份證號:
買方(以下簡稱乙方):身份證號:
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本合同,雙方同意按下述條款全面履行:
1、交貨時間:
2、交貨地點:
經甲乙雙方協商,達成一致意見,甲方貨到月日后,送貨到乙方指定的交貨地點,經乙方授權代表當場試驗貨合格后,乙方收到產品向甲方付%設備款,月款%的管理費。
1、賣方保證其所提供產品的質量符合國家產品質量規定的性能、技術參數的要求。
2、賣方提供廠家生產證明,保證正廠真貨。
1、售后服務按照國家“三包規定”執行:自開具發票之日起計算,七天內如有質量問題可包退、十五天可包換。其它售后服務按照相應產品保修手冊三包憑證執行。
2、買方維修需保存好保修卡和購機發票。丟失保修卡或購機發票,后果由買方自負。
3、由于買方和消費者人為損壞(如摔壞、雷擊、其它物件受潮、灰塵、通風不好、散熱不良毀壞)或其它自然災害毀壞,不在保修范圍內。(買方必須在二個至三個月內清掃一次灰塵)。
合同履行過程中發生的任何爭議,雙方通過友好協商解決。
賣方保證其所提供的設備不會直接或間接導致侵犯任何國家、地區的第三人擁有的或使用的知識產權。
1、本合同一式四份,買賣雙方各執二份,雙方簽字后立即生效。
2、本合同適用于中國法律。
3、本合同的任何改動、修改、補充,須經買、賣雙方協商同意后方可進行,并應以書面形式進行確認。
4、任何經買、賣雙方同意的有關合同的改動、修改、補充的書面文件均與本合同具有相同的法律效力,為合同的不可分割的部份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
商品物購買合同(實用23篇)篇八
傳真:_____________________。
出賣人:___________________。
電傳:_____________________。
傳真:_____________________。
本合同由買賣雙方訂立,根據本合同規定的條款,買方同意購買,賣方同意出售下述商品:
(1)貨名及規格。
(2)數量。
(3)單價。
(4)總價。
(5)生產國別和制造廠商:_______________。
(6)裝運期限:_________________________。
(7)裝運口岸:_________________________。
(8)到貨口岸:_________________________。
(9)保險:_________________________。
由買方投保。
(10)包裝:
須用堅固的新木箱/紙箱包裝,適合長途海運,防濕,防潮,防震,防銹,耐粗暴搬運。由于包裝不良所發生的損失,由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何銹損,賣方應負擔由此而產生的一切費用和/或損失。
(11)嘜頭:
賣方應在每件包裝上,用不褪色油墨清楚地標刷件號、尺碼、毛重、凈重、“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣,并刷有下列嘜頭:
(12)付款條件:
信用證付款:在貨物裝運前一個月,買方應由_______銀行開立以賣方為受益人的不可撤銷的信用證,憑本合同第13條甲項規定的裝運單據交到_________(銀行)后付款。
托收付款:貨物裝運后,賣方應將以買方為付款人的匯票連同本合同第13條甲項所列各種裝運單據,通過賣方銀行寄交買方銀行即_______銀行轉交買方,并托收貨款。
信匯付款:買方收到本合同第13條甲項所列單據后,應于____天內信匯付款。
(13)單據。
賣方應將下列單據提交付款銀行議付貨款/托收付款,如為信匯付款,下列單據應徑寄買方:
1.全套可議付的潔凈已裝運海運提單,空白抬頭,空白背書。注明“運費到付”,并通知到貨口岸___________公司。
2.郵包收據注明郵費/空運提單。
3.保險單或保險證明書注明投保險種,一切險包括tpnd。破碎,滲漏。無百分比限制,并注明貨物到達后倘發現殘損情況,須向到貨口岸之_____檢驗局申請檢驗。
4.發票五份,注明合同號,嘜頭。
5.裝箱單兩份,注明毛、凈重、尺碼和所裝貨物每項的品名數量。
6.按照本合同第18條甲項規定由制造廠簽發的質量和數量/重量證明書及檢驗報告各兩份。
7.按照本合同第15條規定的貨物裝船后立即發給買方裝運通知電報真實副本一份。
買方(簽章):_________賣方(簽章):_________。
簽訂地點:___________簽訂地點:___________。
商品物購買合同(實用23篇)篇九
甲、乙雙方經友好協商,就乙方代理甲方的碩碼手機在授權地區的代理銷售事宜,達成如下協議:
1、自本協議簽訂之日起至20xx年_____月______日止。
2、本合同約定甲方和乙方的經銷關系的基本內容,指定乙方為區域獨家代理商,代理期限屆滿后,如果雙方一致同意續延,在本協議規定的條款、條件下,附上補充文件,可續簽協議。
3、如乙方超出規定的區域銷售,即視為乙方竄貨,按照《竄貨亂價協議》處理。
4、甲方分階段制定乙方區域任務和價格體系,乙方完成本階段提貨任務后才可以享受相應的價格體系,如乙方未完成本階段提貨任務需繼續按前階段價格體系執行。
1、雙方就本著合作相關的商業秘密不得向第三方透露,甲乙雙方均有保守價格機密的責任。甲方給予乙方的代理價格以另行通知為準。
2、乙方作為甲方的經銷代理商,應保證該產品在經銷區域內的規范運作。乙方保證按照與甲方協商共同確定的價格體系供貨,并在甲方指導下,約束下級經銷商不正當的銷售行為,防止竄貨亂價等不正當的商業行為,具體按防竄貨亂價執行。
3、甲方統一進行價格調整;
4、廣告促銷管理,甲方統一制作、發行雜志及其他媒體的品牌廣告;
5、甲方組織的促銷推廣活動,乙方必須配合甲方執行。
2、乙方務必在甲方規定時間內完成提貨任務,否則甲方有權取消乙方對該產品后續的經銷權。如乙方按照合同規定的時間完成規定的提貨數量后,可優先享有后續產品的經銷權。
3、在乙方銷售不力的情況下,甲方可直接對乙方無法供貨的大賣場、連鎖店或核心售點進行直供,或由甲方另行指定第三方負責直供。
4、20xx年_____月______日至20xx年_____月______日,必須完成保底提貨量______臺。
1、結算方式:款到發貨。
2、提貨方式:甲方負責發貨至乙方指定的一個收貨地點(門到門)。
3、產品執行買斷價格。
1、甲方保證乙方所需供貨的數量和供貨時間。
2、在協議范圍內,甲方應嚴格遵守協議內容并采取必要措施,保證乙方在代理區域內的各種利益。
3、為規范市場行為,乙方應向甲方交納貳萬元竄貨保證金,協議終止時可抵沖貨款或返現金。
4、甲方嚴格執行區域獨家銷售(按機型)的政策,乙方只能在授權區域內銷售產品,禁止跨區域銷售。否則甲方有權扣除乙方部分或全部竄貨保證金,直至取消乙方代理資格。
5、乙方負責在授權地區內獨家銷售甲方的產品,乙方如在非授權的區域銷售甲方的產品,一經發現,甲方將扣除全部返利并取消代理資格。
6、在協議范圍內,乙方應嚴格遵守協議內容,保證甲方在代理區域內的各種利益,并且不得代表甲方作出任何擔保、承諾及其他對甲方有約束力的行為。對于乙方超出協議范圍所做的一切行為及其發生的后果,甲方都將有權不承擔任何責任。
7、乙方在授權的區域內,應積極組織分銷渠道,配合甲方做好市場推廣,樹立良好的品牌形象,提高該產品的市場占有率,并積極反饋銷售信息。
8、在協議范圍內,甲方向乙方提供的產品達到行業標準及國家有關規定。在按照國家對手機的三包政策確定為甲方應承擔責任的產品質量問題,由甲方負責。
甲、乙雙方另簽訂《售后服務協議》來補充此項約定。
1、乙方收到貨物時,應該當場拆開運輸包裝進行驗貨,檢查收貨數量是否與隨貨同行的送貨清單相符,每箱手機卡通箱包裝是否完好,尤其要仔細檢查封口有無被揭開后用透明膠紙重貼作二次封箱的跡象。
2、乙方在簽收前驗貨時如發現有異常現象,必須立即開箱檢查,如果出現貨損或丟失,需立即通知甲方和承運商,由雙方協商后確定解決辦法。應甲方要求時乙方需向保險公司和公安機關報案,索取相關證明,作為甲方向保險公司或承運商索賠的依據,否則甲方將不承擔任何責任。乙方同時在送貨清單簽收單上注明所有異常情況,包括包裝異常和貨物損失情況。
3、乙方簽收貨物后,如果再提出包裝異常造成貨損或貨物缺失等問題,甲方將不給予受理,一切損失由乙方承擔。
4、乙方驗貨無誤后,需簽收送貨清單。對于送貨上門貨物,簽收單需交給送貨的承運商返回。對于機場自提貨物,每月的簽收單需在下月5日前集中寄回甲方財務部。如果乙方拒絕提交簽收單,則甲方有權終止發貨并視為乙方已安全收貨。
5、貨物運輸費用及保險費用由甲方承擔,貨物所有權自乙方提取貨物或被視為提取貨物后自甲方轉移給乙方,貨物所有權發生轉移后的風險由乙方承擔。
乙方不得向任何第三方透露甲方的有關商業機密。甲方如發現乙方的行為有嚴重違反本協議條款,嚴重違背商業道德和法律或損害甲方利益,甲方可以書面形式單方終止本協議。
1、乙方務必在甲方規定時間內完成提貨任務,否則甲方有權取消乙方對該產品后續的經銷權。如乙方連續3個月以上未完成月度最低銷售量,甲方即視乙方自動放棄在該區域的代理資格,并視違反本協議所約定事項,甲方有權在該區域另設代理商。
2、甲方應按照本協議約定,不在授權地區另行許可第三方銷售代理本協議中的產品,甲方的后續新產品在該區域的代理權可以優先選擇乙方。
本協議到期終止前一個月,甲乙雙方應共同協商協議的續延。本協議內容僅限于乙方內部使用,禁止向甲方的競爭對手及外界的第三方傳播,如果一經確認實為乙方所傳播本協議內容,則甲方有權取消乙方代理資格。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇十
買方:
賣方:
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
中國芝麻。
水分最高8%,雜質最高2%,含油量(濕態、乙醚浸出物)以52%為基礎。如實際裝運貨物的含油量每增減1%,價格應該相應增減1%,不足整數部分,按比例計算。
20__噸,以毛作凈,賣方可比合同規定的貨物數量溢裝或短裝5%,溢短裝部分按合同價格計算。
每噸100美元fob上海含5%傭金。
鐵桶裝,每桶凈重25公斤。
1.至合同簽訂之日起45天內裝運。
2.裝運港:上海,目的港:倫敦。
買方應通過賣方所接受的銀行與裝運期前20天開立并送達賣方的不可撤銷即期信用證,有效期至裝運后15天在中國議付。
保險由賣方代為辦理,按發票金額的110%投保水漬險,以中國人民保險公司1981年1月1日的海洋運輸貨物保險條款為準,保險費由買方承擔。
1.買方在驗收時如發現貨物的品種、質量不合約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后10日內向乙方提出書面異議;未及時提出異議或者自收到貨物之日起60日內未通知賣方的,視為貨物合乎規定。
2.買方因保管不善造成產品質量下降的,不得提出異議。
雙方同意以裝運港中國進出口商品檢驗局簽發的品質與數量檢驗證書作為信用證項下議付所提出單據的一部分。買方有權對貨物的品質與數量進行復驗,復驗費由買方負擔,如發現品質與數量與合同不符,買方有權向賣方索賠。但須提供經賣方同意的公證機構出具的檢驗報告。
1.買方逾期付款的,應按逾期付款金額每日萬分之一計算,向賣方支付逾期付款的違約金。
2.買方違反合同規定拒絕接受貨物的,給賣方造成損失的,應給予賠償,但以賣方損失金額為限。
1.賣方不能按期交貨的,向買方償付不能交貨部分貨款10%的.違約金。
2.賣方所交貨物品種、包裝、質量不符合同規定的,買方有權拒絕接收貨物并要求損害賠償。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在14日內提供事故發生地或商會出具的證明事故的文件,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會的仲裁規則進行裁決。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用除仲裁庭另有裁決外,應由敗訴方承擔。
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇十一
承攬方:____________________________________。
地址:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
定作方:____________________________________。
地址:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的',應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向_____機關申請_____;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
商品物購買合同(實用23篇)篇十二
甲方:
乙方:
代理人:
根據中華人民共和國以及市房地產法規的有關規定,甲、乙雙方經過平等協商,簽訂本協議。
一、銷售模式說明。
本項目商業類產品施行分期銷售。
本協議不表明甲乙雙方對商業類產品進行認購或者進行類似性質的活動,而僅是甲、乙雙方約定,待商業類產品正式發售后,乙方有按優先權順序依次享有優先挑選、認購、購買產品的權利。
二、標的物。
1.產品:商業產品。
2.物業地址:。
三、優先權確認。
姓名/公司名稱:
代理人:
身份證號碼/護照號碼:
公司注冊號/法人代碼:
地址/法定地址:
電話:
郵政編碼:
傳真:
電子郵箱:
乙方有意購買本協議第二條第一款所指明的物業產品類型,本協議確認的優先權號碼為。居住類產品正式發售后,乙方按優先權順序依次享有優先挑選、認購、購買本種類產品的權利。
四、優先權保證金。
1.為了確保在項目正式開盤銷售時,乙方能夠按照所擁有的.優先權享有相應的優先挑選及購買產品的權利,經甲乙雙方協商一致,乙方愿意以每套產品元金額向甲方支付優先權保證金。乙方意向購買的產品數量為套,乙方向甲方支付人民幣元整。
2.甲、乙雙方正式簽訂《市商品房預售合同》,本協議優先權保證金自動充抵部分乙方所購產品首期款。首期款不足部分根據甲、乙雙方簽訂的《市商品房預售合同》,乙方需另行補齊。
五、優先權終止及失效。
1.甲方在正式簽訂《市商品房預售合同》前三個工作日電話或書面通知乙方選房,并辦理相關購房手續。
2.乙方與甲方正式簽訂《市商品房預售合同》之前,乙方有權放棄優先權。
3.在甲方正式通知乙方選房后的三個工作日內,若乙方尚未與甲方正式簽署《市商品房預售合同》,則視為乙方自愿放棄本協議約定的優先權。
4.自甲方接到乙方書面告知其自愿放棄優先權之日起,甲方開始為乙方辦理免息退還優先權保證認金的手續,并在十五個工作日內將乙方按本協議支付的優先權保證認金無息退還給乙方。同時,本協議自動終止。
六、其他。
本協議共三頁,一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽章之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
法定代表人(簽字):代理人(簽字):
年月日年月日。
簽訂地點:簽訂地點:
商品物購買合同(實用23篇)篇十三
二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。
三、房屋交付日期:_______年______月______日。
四、雙方協商房屋單價一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元,電視天線費每戶____________元。
六、預購付款結算辦法
1.簽訂合同時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行合同,無權請求返還定金。乙方不履行合同,應當雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購房價款。
2.自簽訂合同后,甲方應在10日內預付第一次購房價款。工程主體完工后預付第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。
甲方逾期付款,按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行合同,應提前通知甲方,經雙方協商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在___日內返還預收房款,不計利息。
八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑒證后正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內發現因施工質量影響生產、生活的,由乙方在限期內負責維修。
十一、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、本合同正本二份,副本_______份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日
商品物購買合同(實用23篇)篇十四
出賣人(甲方):_____(以下簡稱甲方)
買受人(乙方):_______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在____,位于第____層,共_____(套)(間),房屋結構為___,建筑面積為____平方米,房屋用途為____。并附帶____一間,位于____,面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備:包括_______________。
第三條、本合同中所述房屋為_______,是______的家庭(夫妻)共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格:
成交價格為:人民幣____元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,并已在_____年____月____日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣_壹_拾_壹_萬元整于_____年____月____日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日(_____年____月____日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應在交房當日(_____年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據交付乙方,(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應在房屋交付(_____年____月____日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的__%(大寫數)向乙方支付違約金,合同繼續履行;逾期超過60天(大寫數),則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1、甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫數)向乙方支付違約金,合同繼續履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起______天內交付房屋。
2、終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_____利率付給利息。
3、______。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔(是否要注明損失的范圍)。甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。
第九條、關于產權登記的約定:
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)向房地產產權登記機關辦理權屬登記過戶手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數)(遇法定節假日順延)內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數)內將乙方已付款退還給乙方,按_____利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數)賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,并在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢后______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續,所須費用由_________承擔。如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢后______天內取得姓名標注為乙方______(姓名)的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及復印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件,其他房屋共有人同意的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、本合同主體
1、甲方是_____共_____人,委托代理人為_____即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋,簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方是_______,代表人是______。
第十一條、本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽之日(xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填寫的文與印刷文具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____一份,留存備查。
第十三條、本合同發生爭議的解決方式:
雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交______仲裁委員會仲裁。 2、任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本合同同具法律效力。
第十五條、本合同說明:
1、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文視為雙方同意內容。
2、對本合同文本中空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。對于實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應當在空格部分打x,以示刪除。
第十六條、雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_____
購買方(乙方):_____
簽訂日期:______年____月____日
商品物購買合同(實用23篇)篇十五
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
:中國芝麻
水分最高8%,雜質最高2%,含油量(濕態、乙醚浸出物)以52%為基礎。如實際裝運貨物的含油量每增減1%,價格應該相應增減1%,不足整數部分,按比例計算。
20xx噸,以毛作凈,賣方可比合同規定的貨物數量溢裝或短裝5%,溢短裝部分按合同價格計算。
每噸100美元fob上海含5%傭金
鐵桶裝,每桶凈重25公斤
1.至合同簽訂之日起45天內裝運。
2.裝運港:上海,目的港:倫敦。
買方應通過賣方所接受的銀行與裝運期前20天開立并送達賣方的不可撤銷即期信用證,有效期至裝運后15天在中國議付。
保險由賣方代為辦理,按發票金額的110%投保水漬險,以中國人民保險公司1981年1月1日的海洋運輸貨物保險條款為準,保險費由買方承擔。
1.買方在驗收時如發現貨物的品種、質量不合約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后10日內向乙方提出書面異議;未及時提出異議或者自收到貨物之日起60日內未通知賣方的,視為貨物合乎規定。
2.買方因保管不善造成產品質量下降的,不得提出異議。
雙方同意以裝運港中國進出口商品檢驗局簽發的品質與數量檢驗證書作為信用證項下議付所提出單據的一部分。買方有權對貨物的品質與數量進行復驗,復驗費由買方負擔,如發現品質與數量與合同不符,買方有權向賣方索賠。但須提供經賣方同意的公證機構出具的檢驗報告。
1.買方逾期付款的,應按逾期付款金額每日萬分之一計算,向賣方支付逾期付款的違約金。
2.買方違反合同規定拒絕接受貨物的,給賣方造成損失的,應給予賠償,但以賣方損失金額為限。
1.賣方不能按期交貨的,向買方償付不能交貨部分貨款10%的違約金。
2.賣方所交貨物品種、包裝、質量不符合同規定的,買方有權拒絕接收貨物并要求損害賠償。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在14日內提供事故發生地或商會出具的證明事故的文件,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會的仲裁規則進行裁決。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用除仲裁庭另有裁決外,應由敗訴方承擔。
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
商品物購買合同(實用23篇)篇十六
銷方(甲方)合同編號:
簽訂地點:
購方(乙方)簽訂地點:年月日
甲方在開發商品房,乙方要求購買,現根據中華人民共和國經濟合同法及有關規定,經協商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
購房地址:
數量:乙方購買(套、間),每(套、間)建筑面積為平方料,合計建筑面積為平方米。
戶型及分布
住宅房間廳分布在單元樓號
住宅房間廳分布在單元樓號
住宅房間廳分布在單元樓號
辦公用房間分布在單元樓號
經營性用房間分布在單元樓號
住宅房建筑面積元/m,乙方購買平方米,合計金額元
辦公用房建筑面積元/m乙方購買平方米,合計金額元
經營性用房建筑面積元/m,乙方購買平方米,合計金額元
總計價款(人民幣大寫)(預購商品房價暫定價,結算時以房屋竣工后物價部門核價通知書為準。
房屋質量按國家規定的設計圖紙要求,以質量監督部門的質量鑒定合格證書為標準,如質量達不到合格準,乙方有權拒絕接收,甲方應按標準負責無償修理或返工。
乙方購買現貨房屋,必須在簽訂本合同后十日付足購房款。
乙方購買在建、未建房屋必須在簽訂本合同十日內預付(房款、定金)元。余款在房屋交付使用前十日內付清。
乙方購買的房屋,甲方應于年月日之前交付給乙方使用,如因不可抗力因素造成不能按期交 付使用,交付期順延。
1、房屋交付時,甲方應同時向乙方交付有關房屋的購買發票等證明材料。
2、乙方在接到房屋交付通知書十日內,應辦妥接收手續。
土建保修期為壹年,水電保修期為半年,屋面積保修為三年,凡因施工或設計造成的質量問題,均屬保修范圍,保修期從房屋交付使用之日算起,如因乙方原因推遲交房。保修期不順延。
甲方應在合同規定的時間內將乙方所購買房屋交給乙方,如不能按時交會付(含因工程質量或設計變更造成逾期交付的),應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交房部分房款總值計算,向乙方償付違約金。乙方接到甲方交房通知后,應及時辦理交持手續,乙方因故拖延房款,或不按時辦理接收手續,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付逾期付款的違約金。乙方向甲方交付定金后,如乙方不履行合同,乙方無權請求返還定金。甲方不履行合同,根據雙方對等原則,甲方應雙倍返還定金給乙方。
4、甲方不能交房的,應向乙方償付不能交房部分房款總值%的違約金。
5、乙方中途退房的,應向甲方償付退房部分房款總值%的違約金。
6、乙方超過兩個月不辦理接收手續,甲方有權另行處理乙方預購房屋。
本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,向________工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁。向__________人民法院起訴。
本合同一式份,合同雙方各執份,合同副本份,送備案。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
商品物購買合同(實用23篇)篇十七
合同當事人:
郵編:_______________________________________________________.
委托代理人姓名:___________;國籍:____________;
郵編:____________________;聯系電話:____________________.
郵編:_______________________________________________________.
第一條項目建設依據
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經批準,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱)。該項目的有關批文如下:
1、《建設工程規劃許可證》
頒發機關:___________;編號:___________;
2、《國有土地使用權證》
頒發機關:廣州市國土資源和房屋管理局;
編號:___________;
3、《建設工程施工許可證》
頒發機關:___________;編號:___________;
4、_______________________________________________________。
第二條商品房銷售依據
乙方購買的商品房為。
1、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;并領取了,編號為___________。2、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,編號為:___________;頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局。
第三條合同標的物基本情況
乙方所購商品房為本合同第一條規定的項目中的第_________________________________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建筑物地上層數為_______層,地下層數為___________層。
該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛,封閉式陽臺___個,非封閉式陽臺____個。
該商品房(適用于預售)(適用于現售)建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
郵編:_______________________________________________________。
第四條物業管理
物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區(大廈)物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應采取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務合同》。
甲方應制定《業主臨時公約》向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時,對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術語的含義
雙方同意,合同中出現的基本術語作如下理解:
1、首層:本合同所指首層以經市規劃管理部門批準的設計圖紙的標注為準;
3、套內建筑面積:套內使用面積、套內墻體面積與套內陽臺建筑面積之和;
4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)。
5、共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套(單元)套內建筑面積之和,并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內容包括:
(2)套(單元)與公共建筑之間的分隔墻以及外墻(包括山墻)水平投影面積一半的建筑面積。
6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限于乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
8、_____________________________________________________________________。
第六條計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬,按套內建筑面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾___元)整。
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設費用已分攤計入上述套內建筑面積銷售單價內,不再另行計價。
2、商品房屬,按出售并計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款:
1、一次性付款
總金額(___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在年月日前支付。
2、分期付款
(1)第一期:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過5日),即______年____月___日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(2)第二期:在______年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額(_________幣)_________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(3)第三期:在______年____月___日前支付全部房價款的____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(4)第四期:在_____年____月___日前內支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(5)第五期:在_____年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
3、按揭貸款方式付款
首期款:本預售合同簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過5日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣):________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
除首期款外,剩余房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應于_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續,并按照按揭方式付款。
按揭銀行是_______________________________________________。
郵編:____________________________________________________。
(1)甲方代理乙方辦理按揭手續
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行辦理按揭貸款手續
甲方應在乙方支付首期款后_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4、其它方式:
___________________________________________________________。
第七條付款方式
甲乙雙方同意乙方支付的預售款應“專款專用”于工程建設,在工程竣工前不得用于其它用途。
為保證預售款專用于工程建設,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。
監控賬號:____________________________________________________。
第八條備案確認
應于本合同網上備案之日起10個工作日內持本合同向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。
第九條逾期付款的違約責任
1、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
2、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
3、按揭付款
乙方以按揭方式購房的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金,并有權解除合同。
第十條交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付后,甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。
第十一條交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;
2、該商品房項目已辦理初始登記手續。
雙方可以在上述條件之外,
3、另行約定交房條件:___________________________________.
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本合同的附件。
第十二條房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志是_______________。
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,并簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低于建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________。
第十三條延期交房的違約責任
甲方如未能按本合同規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期不超過_____日,自本合同第十條規定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款0.5‰的違約金,合同繼續履行。
(2)乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續履行的,合同繼續履行,自本合同第十條規定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5‰的違約金。
2、
_______________________________________________________。
第十四條風險責任的轉移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理
根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付后,實測計價面積與合同約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:
1、方式一
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照合同約定的價格據實結算;
(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。
乙方同意繼續履行合同,房屋實際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=(實測計價面積-合同約定計價面積)/合同約定計價面積×100%。
2、方式二
雙方自行約定如下:
(4)_______________________________________________。
第十六條規劃、設計的變更
該商品房預售后,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應征得乙方同意并報規劃管理部門審核批準。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的30日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
商品物購買合同(實用23篇)篇十八
經雙方協友好商一致,就《商品房買賣合同》(下稱“本合同”)未盡事宜,訂立如下補充協議。如補充協議的約定與本合同正文的約定不一致的,則以本補充協議的約定為準。
一、買賣雙方同意按產權登記面積及本合同約定的單價最終結算本商品房價款,結算房價款與本合同約定的價款不一致時,按多退少補處理,雙方互不因此追究對方責任。
二、根據本合同之約定,出賣人要給買受人寄發有關通知等文書的,均應按該合同首頁載明的地址、收信人名稱,以郵政特快專遞或掛號信形式發出。買受人通訊聯系地址、電話等如有任何變化,均應在十日內以書面形式通知出賣人,否則,因此而導致遲延或不能送達的后果,由買受人承擔。從發出之日起計算第三天(最后一日遇法定節假日順延),不論買受人或其授權代表是否實際收到該通知,即視為買受人收到該通知之日,亦即視為該通知已于是日送達買受人。如買受人拒絕提供通訊地址,致出賣人無法使用郵寄方式送達的,則視為買受人免除了出賣人的送達義務,采取自取方式,因此而導致延遲或不能送達的后果,由買受人承擔。
三、買受人以銀行貸款按揭或公積金貸款按揭方式支付房款時,在出賣人承擔還款擔保責任期間,如買受人未按約定的時間償還貸款本息而導致銀行向出賣人劃扣相應款項時,買受人除應在出賣人被劃扣之日起十日內償還出賣人全部被扣款項外,每逾期一日還應向出賣人支付被劃扣款項萬分之五的違約金。如買受人拖欠銀行貸款累計達3個還款期,或致使銀行要求買受人提前清償全部貸款本息,在出賣人承擔連帶擔保責任后,出賣人有權單方面解除《商品房買賣合同》,出賣人解除合同后,可將該商品房另行銷售,買受人應賠償出賣人的損失,并按合同房價款的5%向甲方支付違約金和放棄《商品房買賣合同》項下的一切權利,由出賣人單方辦理備案注銷手續。對于買受人已付的房款,扣除代償的貸款本息和向出賣人支付的違約金及出賣人其他損失后如有余額,由出賣人據實返還;若不足應由買受人補足。
四、買受人以銀行貸款按揭或公積金貸款按揭方式支付購房款的,若因買受人自身的原因造成銀行或公積金管理中心拒絕為其提供購房貸款,出賣人有權解除《商品房買賣合同》,并扣除購房款總額百分之二的違約金后,在解除《商品房買賣合同》之日起30個工作日內無息退還買受人已支付的購房款余款,同時收回相關資料;出賣人若不解除《商品房買賣合同》,有權對房價、付款方式、付款時間及交房時間、產權證辦理時間等事項另行與買受人簽訂補充協議。
五、買受人委托出賣人代辦產權證的,買受人必須于交房款同時交納有關辦理產權登記的所有稅費及辦理產權登記所需的全部真實有效材料,同時根據實測面積對所有款項進行結算,以確保產權證的及時辦理,否則,由此產生的一切后果由買受人負全部責任。買受人若不能按期交納有關稅費、不能按期提交辦理產權登記所需的全部真實有效資料或不能按約結算,出賣人有權依據買受人遲延的時間,相應順延本合同第十五條約定的出賣人向產權登記機關交付辦理產權證所需資料的時間。買受人采用按揭貸款方式付款的,必須委托出賣人辦理契稅繳納、產權證、國土證等相關手續。
六、本《商品房買賣合同》簽訂后,若買受人要求退房,如出賣人同意退房,則買受人按照房款總價的10%支付違約金;如出賣人不同意退房的,則繼續履行本《商品房買賣合同》。
七、房管部門提供房屋實測面積后,若買受人因對面積存在誤差而要求退房的,買受人須于收到實測面積通知之日起15日內向出賣人書面提出,買受人逾期提出退房要求的,視為買受人放棄退房權利。買受人因出賣人逾期交房要求解除合同的,須于約定期屆滿后30日內提出書面退房要求,否則視為放棄解除合同的權利。
八、出賣人在交付房屋時已經具備第八條所規定的交房條件,買受人單方面認為房屋存在質量問題或其它問題影響其入住而拒絕接受房屋的,應在《商品房買賣合同》第八條約定的交房時間起15日內提交國家權威部門出具的正式的檢驗報告,若檢驗報告認定存在不合格,出賣人按合同規定承擔違約責任,否則視為該商品房不存在影響買受人入住的問題。買受人仍拒絕按照《商品房買賣合同》第十一條之規定履行相應收房義務的,視為出賣人已經按約交付房屋。
九、雙方確認:出賣人關于本項目的廣告、銷售樓書、影視宣傳片、樣板房、沙盤、模型及其他關于本銷售樓盤、銷售房屋的宣傳資料對本銷售樓盤、銷售房屋之環境、景觀、綠化、建筑物形態以及室內裝修、家具、家電、飾品所作的描述僅作為買受人了解本銷售樓盤、銷售房屋和自行裝修時參考之用,并非本銷售樓盤、銷售房屋的交房標準。最終交房標準以主合同附件三約定的標準為準。
十、出賣人承諾按國家有關規范保證商品房質量,如出現質量事故由出賣人依法承擔全部責任。
十一、出賣人承諾按期按質將商品房交與買受人并按約定交付辦理產權證書所需資料,如因公共管理部門原因(指政府及水、電、市政等從事公共事業的單位的原因等)所致延誤時,雙方另行友好協商重新確定時間,但出賣人須出具合法有效之證明。
十二、出賣人按國家規范對商品房進行規劃、設計;并在合同約定和國家、政府規范要求范圍內承擔所出賣商品房的保修責任。買受人對該商品房周邊環境(包括周邊公建、學校、寫字樓、商業、市政道路、工廠、配套設施等生產生活環境)已充分考察和知悉,入住后承諾對周邊環境現狀不持任何異議。
十三、該商品房所在地塊內以下部分所有權歸屬如下:
(一)地塊內車庫、車位(含地下停車場及獨立的自行車車庫、汽車車庫)所有權歸出賣人所有。
(二)地上車位所有權歸出賣人所有,但占用業主共有的道路用于停放汽車的車位,屬于業主共有。
(三)地塊內會所、配套幼兒園的所有權歸出賣人所有。
買受人可有償取得上述物業的使用權。
十四、本合同第八條約定的特殊原因還包括為配合政府、地方政府及其下屬部門發布的命令、活動以及其他直接影響項目進展之政策要求而影響工程進展的。
十五、買受人同意為公共利益需要各種管道管井線纜穿越買受人所購房屋,買受人同意不據此提出任何索賠要求。
十六、買受人承諾不對外立面進行任何修改,包括不做各式防盜門(網)、卷簾門(網)、防盜窗(網)、封閉原非封閉陽臺(通道)等,否則出賣人或物業公司有權拆除,造成的損失由買受人自行承擔。導致的消防等部門的罰款也由相應買受人無條件承擔。
十七、買受人承諾裝修、及裝修后的消防等各項審批手續由買受人自行完成,并承擔由此產生的費用,若因裝修造成罰款由買受人自行承擔。
十八、以下項目未含在房價內:公共維修基金及其他國家政策法規、地方政府規定的稅費按規定向買受人收取;電話、網絡、有線電視、天然氣等由買受人自行報裝,若有初裝費或配套費由買受人自理。
十九、本物業實行交付使用后將實施物業管理,買受人應按時足額繳納物業管理費。
二十、出賣人如實告知:本商品房所處樓座范圍內的在建工程、國有土地使用權已經由出賣人向銀行設立貸款抵押。出賣人承諾,上述抵押在辦理房屋產權登記前解除,如在上述時間內未能解除抵押,致房產證不能辦理的,買受人不要求退房的,自房屋交付后第九個月起至解除抵押之日止,按照已付房款金額的每日萬分之一支付違約金;買受人要求退房的,出賣人支付買受人已付房款百分之五的違約金。
二十一、發生糾紛雙方友好協商解決,若不能解決的,由買受人購買的該商品房所在地人民法院解決。
二十二、該合同、本補充協議及附件之手寫與印刷文字經出賣人、買受人雙方確認后具有同等法律效力。如有更改,須出賣人、買受人雙方附簽。
本補充協議與主合同有不一致的,以本補充協議為準。本補充協議自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章):
法定代表人(簽章):_________身份證號碼:
委托代理人(簽章):___________________________聯系電話:
聯系電話:________________________地址:
簽約地址:
商品物購買合同(實用23篇)篇十九
致:
__________先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當事人_______________年_______________月__________日簽訂了《商品房買賣合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在__________年9月30日前向我交付合同項下的房屋(_______________號房),但截至__________年__________月__________日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權,解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時,我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。
特此告知。
買受人: _____
_____年___月___日
商品物購買合同(實用23篇)篇二十
甲方:
乙方:
本協議于______年_____月_____日在中國_________由有關雙方在平等互利基礎上達成,按雙方同意的下列條件發展業務關系:
1、協議雙方。
甲方:____________________。
乙方:_____________________。
2、委任。
甲方指定乙方為其獨家代理,為第三條所列商品從第四條所列區域的顧客中招攬訂單,乙方接受上述委任。
5、最低業務量。
乙方同意,在本協議有效期內從上述代理區域內的顧客處招攬的上述商品的訂單價值不低于_________美元。
6、價格與支付。
每一筆交易的貨物價格應由乙方與買主通過談判確定,并須經甲方最后確認。
付款使用保兌的、不可撤銷的信用證,由買方開出,以甲方為受益人。信用證須在裝運日期前到達甲方。
7、獨家代理權。
基于本協議授予的獨家代理權,甲方不得直接或間接地通過乙方以外的渠道向_________顧客銷售或出口第三條所列商品,乙方不得在_________經銷、分銷或促銷與上述商品相競爭或類似的產品,也不得招攬或接受以到_________以外地區銷售為目的的訂單,在本協議有效期內,甲方應將其收到的來自_________其他商家的有關代理產品的詢價或訂單轉交給乙方。
8、商情報告。
為使甲方充分了解現行市場情況,乙方承擔至少每季度一次或在必要時隨時向甲方提供市場報告,內容包括與本協議代理商品的進口與銷售有關的地方規章的變動、當地市場發展趨勢以及買方對甲方按協議供應的貨物的品質、包裝、價格等方面的意見。乙方還承擔向甲方提供其他供應商類似商品的報價和廣告資料。
9、廣告及費用。
10、傭金。
對乙方直接獲取并經甲方確認接受的訂單,甲方按凈發票售價向乙方支付的傭金。傭金在甲方收到每筆訂單的全部貨款后才會支付。
11、政府部門間的交易。
在甲、乙雙方政府部門之間達成的交易不受本協議條款的限制,此類交易的金額也不應計入第五條規定的最低業務量。
12、工業產權。
在本協議有效期內,為銷售有關_________,乙方可以使用甲方擁有的商標,并承認使用于或包含于_________中的任何專利商標、版權或其他工業產權為甲方獨家擁有。一旦發現侵權,乙方應立即通知甲方并協助甲方采取措施保護甲方權益。
13、協議有效期。
本協議經有關雙方如期簽署后生效,有效期為,從______年_____月_____日至______年_____月_____日。除非作出相反通知,本協議期滿后將延長月。
14、協議的終止。
在本協議有效期內,如果一方被發現違背協議條款,另一方有權終止協議。
15、不可抗力。
由于水災、火災、地震、干旱、戰爭或協議一方無法預見、控制、避免和克服的其他事件導致不能或暫時不能全部或部分履行本協議,該方不負責任。但是,受不可抗力事件影響的一方須盡快將發生的事件通知另一方,并在不可抗力事件發生內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。
甲方:
乙方:
日期:
商品物購買合同(實用23篇)篇二十一
鑒于:
________________為有限公司(以下簡稱“目標公司”)的合法股東之一,并依據公司章程規定持有目標公司百分之一(1%)的股權。(股權出讓方)為目標公司的另一股東。依據公司章程規定合法持有目標公司百分之九十二點五(92.5%)的股權。________年________月________日,依法召開目標公司股東會,股東同意并形成決議,(股權出讓方)向(股權受讓方)轉讓其持有目標公司百分之四(4%)的股權。(棄權股東)在此聲明:
1.本人無條件放棄依據《中華人民共和國公司法》和《投資有限公司章程》對出讓股權所享有的優先購買權。
2.本人放棄股權優先購買權的決定是無條件的和不可撤消的,并承諾在目標公司股權轉讓的過程中不反悔。
3.本人同意就出讓相關事宜對《有限公司章程》進行相應修改。
聲明人(簽字):_______________
日期:________年________月________日
商品物購買合同(實用23篇)篇二十二
乙方:__________。
根據《民法典》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,在平等、自愿、公平、誠信、守法的原則下簽訂本合同,以資共同遵守。
乙方在本合同簽訂時,應當提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證等合法締約主體資格的證明。
(一)供應的商品種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等,詳見本合同附件一《購銷商品確認單》。在合同期內,調整商品及價格時,以雙方確認的《購銷商品確認單》為準。
(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產、代理、批發、進口、專項經營等許可或證明文件以及相關質量檢驗證明。有專利、注冊商標標識的,還應提供國家頒發的有關證明。
(一)除屬于國家定價的商品外,乙方對所供貨商品自行定價,乙方報給甲方的價格,應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。
(二)經甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作為本協議之附件。雙方約定:報價單中商品的價格作為商品到達甲方指定收貨地點并交付給甲方的實際成交價格,包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。
(三)乙方變更商品單價時,必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方,經甲方書面確認后方可變價。
(四)甲方訂單不另標明交易價格,以保障雙方交易價格之機密性,雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單為準。
(一)乙方供應的商品必須符合以下要求:
a、具有符合國家和地方規定的產品質量檢驗合格證。
b、有中文標明的產品名稱、產品產地、生產廠名及廠址。
c、有產品說明書(包含對規格、等級、所含成份的名稱及數量的說明)。
d、有使用期限說明書(包含:生產日期、安全使用期限、失效期限的說明)。
對于上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(標志)上已具備的,可以不另行提供。
(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責,同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。
(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品,所提供的商品,其剩余保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。
(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規規定的質量標準。
(五)乙方所提供商品的質量應當符合本合同或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的,執行國家標準、行業標準;無國家標準、行業標準的,執行通常標準或者符合合同目的的特定標準。
(六)因商品的售后服務所產生的費用,經乙方確認后,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。
(七)為保障消費者權益,貫徹國家食品等安全方面的有關規定,甲方可對乙方提供的商品每年度進行4次的定期抽檢,由此產生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢,抽檢商品質量合格的,檢驗費由甲方承擔,不合格的則由乙方承擔,甲方應出具檢驗報告單。
商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規定進行的質量檢驗,如檢驗部分收取費用的,抽檢商品質量合格的,檢驗費由雙方共擔,不合格的檢驗費則由乙方承擔。
由消費者投訴而送檢的商品,檢驗后不合格的,檢驗費用由乙方承擔。
上述檢驗應由乙方承擔的費用,甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證,并以憑證金額向乙方結算。
(一)交貨實行送貨制,即:乙方應按訂單所規定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。
(二)乙方交貨時,貨到現場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發生的搬運工作一律由乙方負責,貨到現場時甲方收貨人員僅點收箱數量或件數,以后甲方開箱時如發現商品數量、質量等不符合本合同的約定,則由乙方負責。
(三)乙方應按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關人員協商。
(四)乙方交貨時,應提供甲方訂單復印件或傳真件,乙方根據甲方訂單復印件或傳真件開具送貨單,包括產品名稱、規格、數量、單價、金額。甲方根據訂單和送貨單驗收,點收完畢后,雙方交接人員簽字。
(一)乙方貨品進入甲方超市,如出現質量上問題或滯銷,乙方應對供應的貨品實行二包:包退、包換。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩余保質期時間應不少于原有保質期1/3,單件外觀無破損且未使用。
(二)對出現滯銷或問題商品,乙方應盡快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別,如五天內乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責,甲方按退貨通知確定數量直接從應付貨款中扣減。
(三)甲方收貨后在實際銷售時開箱發現商品有殘損或短缺,乙方應組織退換或補貨。
(四)甲方收貨后發現乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題,乙方應無條件組織退換。
乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納為質量保證金,在質量保證期屆滿或驗收交接日一年后,無質量問題無息返還質量保證金。
(一)甲乙雙方確認的對帳周期為:每月一次,對帳日期為每月3日至10日,對帳期限為8天。
(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現。如乙方在收到該更改訂單的書面通知后二日內未提出書面異議,則視為乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價不變。
(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知后二日內提出書面異議,則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協商一致的基礎上予以處理。
(四)乙方應在收取貨款時,向甲方開具合法有效的增值稅專用發票并附送貨單結算聯。
甲方以下列方式結算貨款:
乙方開戶行:__________。
帳號:__________。
稅號:__________。
雙方確認的結算周期為:帳期30天。
(一)乙方不能按訂單規定的交貨期限履行交貨義務的,甲方有權終止合同,并追究乙方的違約責任。
(二)乙方如果要求推遲履行、并取得甲方書面同意其延期履行后仍不能在規定期限內履行的,甲方有權單方終止合同,并追究乙方的責任。
(三)雙方經協商一致后可修改、終止合同。
(四)雙方因發生不可抗力事件而致合同義務不能履行的,合同可以終止。
(五)出現本合同其他條款中有關允許一方終止合同的情況時,也可以終止合同。
(一)乙方因產品質量問題給甲方造成損失或違反本合同“商品質量”條款的,甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作為違約金并終止合同。
(二)乙方供給甲方的商品價格如高于乙方供給其它同類客戶的價格,甲方有權終止合同并要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。
(三)乙方配送率累計3次達不到95%,甲方有權終止合同。
(四)乙方不能按照本合同的規定履行交貨義務且逾期2天以上,則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。
(五)乙方違反本合同其他條款的,須賠償甲方的全部損失并支付甲方違約金伍萬元。
(一)本合同期自年月日起至年月日。
(二)合同期滿前個月,如雙方同意繼續合作,應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同,甲方仍然下達訂單且乙方接受的,視為按原合同繼續履行。
本合同項下發生的爭議,雙方應當協商解決,也可向有關行政機關投訴處理;協商不成的,向合肥仲裁委員會申請仲裁。
(一)在履行本合同過程中,雙方明確授權代理人和具體執行交易過程中各環節代理人以及代理行為的法律效力,從而確保合同的順利履行。
(二)本合同涉及的通知,應當以雙方約定的形式送達。
(三)一方向另一方收取貨款或者費用的,應向對方開具發票或收據。
(四)本合同的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協議,且補充協議不得與本合同相沖突。
(五)本合同經雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋公章后生效。
(六)本合同一式六份,雙方各執三份,均具同等法律效力。
(七)乙方需繳納作為新品促銷服務費。
(八)年終返利。
年配送額0-50(含)萬元返%;
結算方式:乙方于年月日前將年終返利轉賬至甲方,甲方提供相關票據。
乙方:__________。
簽約代表:__________。
簽約代表:__________。
蓋章:__________。
蓋章:__________。
簽字日期:__________年__________月__________日
商品物購買合同(實用23篇)篇二十三
本合同雙方當事人:
轉讓方(以下簡稱甲方):
住址:
受讓方(以下簡稱乙方):
住址:
一、經自愿協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋產權轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款:
二、轉讓房屋基本情況
1、轉讓房屋位于南委泉175號東樓,為磚混結構住宅樓,樓內設施水、電、暖齊全,毛墻毛地,進戶門為防盜門。
2、乙方所購房為___________【單元】___________【層】___________號房。該房單價按套(單元)計算,該房總價款為(___________幣)___________拾_____萬_______千____百____拾_____元整。( )。
三、計價方式
1、一次性付款:乙方于______年_____月_____日一次性付款人民幣_________拾_____萬_______千____百____拾_____元整。( )。
2、分期付款:乙方于______年_____月_____日首付款人民幣_________拾_____萬_______千____百____拾_____元整。______年_____月_____日首付款人民幣_________拾_____萬_______千____百____拾_____元整。剩余房款人民幣________拾_____萬_______千____百____拾_____元整,在交鑰匙時付清。
四、甲乙雙方責任與義務
1、甲方負責組織房屋施工和質量控制,及相關配套、附屬工程。負責物業管理。
2、房屋保修年限為一年,保修范圍根據國家相關法律規定,從交鑰匙時起。
3、在交房時,乙方根據所選擇的付款方式,未能交清房款的視為乙方自動放棄該房放權,甲方退還乙方已付房款,不計利息及附加賠償,甲方有權將房屋另行處置,而無需告知乙方,同時本合同作廢。
4、自本合同簽訂之日起生效,非房屋質量問題,乙方要求退房的,甲方退還乙方已交付房款金額的98%,不附加利息。
5、與辦理房產證有關的手續費用和契稅由乙方承擔。
6、根據國家現有規定房屋使用年限為70年,使用用途為住宅。上述房屋,【現定名】【暫定名】____________。居住權為終身制。涉及房屋拆除,重建等,根據國家現有房屋使用法規定。詳見土地房屋使用法。
7、買受人的房屋僅作________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的`公共部位和設施的使用性質。
8、 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第_____種方式解決:
1. 提交________________仲裁委員會仲裁。
2. 依法向人民法院起訴。
9、 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
10、 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
11、本合同連同附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣人_____份,買受人_____份,_____份,_____份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________