公司作為企業組織形式之一，是由一群人共同合作創造財富的組織。總結是一個不斷完善和提高的過程，希望大家在總結中能夠發現問題、總結經驗、改進方法。

裝飾公司合同版大全（18篇）篇一

甲方：代表：地址：電話：

乙方：代表：地址：電話：風險提示：

合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內容，相應的協議條款可能大不相同。

本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。

甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神，按《民法典》有關條款規定，經雙方友好協商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協議：

一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為：______。

二、合作期限合作期限為________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、合作方式風險提示：

應明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時，應明確各自的權益份額，否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。

1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議，建立合作關系。

2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議。

四、產品價格

1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統一供貨價、材料現行市場最低限價及市場標價。

2、乙方必須嚴格執行甲方的價格制度，不得低于甲方材料現行市場最低限價銷售，否則視為無效合同，因此而造成的后果，由乙方自負。

3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的價格提供給乙方。

五、結算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續。

六、甲方權利、義務風險提示：

應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

再次溫馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

1、對于乙方違反甲方價格政策及結算制度的行為，甲方有權向乙方提出警告，直至終止協議。

2、對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償。

3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠。

4、對于乙方攻擊、貶低甲方產品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權要求乙方做出合理解釋，情形嚴重的，終止合作協議。造成甲方損失的，甲方有權追究乙方的法律責任。

5、如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。

6、甲方應向乙方提供營業執照復印件、產品目錄、產品說明書、技術標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。

7、甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準。

8、甲方在產品裝卸、運輸及安裝過程中，應遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業環境的要求。

9、甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務，保修期為________年，自安裝之日起算，甲方在其所供產品保修期內出現質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。

七、乙方權利、義務

1、乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作。

2、乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品，有權向甲方提出索賠。

3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定，提出賠償。

4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品。

5、乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜。

6、乙方按終端用戶需求，應提前______天向甲方或甲方授權裝飾公司會員店訂購所需產品，按甲方制定的標準文本進行填寫，注明所訂產品的名稱、規格、數量、交貨時間、地點、聯系電話及收取的訂金金額（訂金金額不得高于______元人民幣）等。

7、乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。

八、合同的解除

1、本協議規定終止之日前____日，雙方協商續約事宜。

2、本協議規定終止之日后沒有續簽的，本協議自動解除。

3、本協議有效期內，經甲乙雙方協商同意解除，本協議自動解除。

4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行，本協議自動解除。

九、保密原則風險提示：

應約定保密及競業禁止義務，特別是針對項目所涉及的技術、客戶資源，以免出現合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權益的活動。 乙方和甲方均有義務履行保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方披露或透露有關本協議內容項目下的任何信息。

十、其他條款

1、本協議未盡事宜，雙方可協商解決，簽署補充協議作為附件。補充協議經雙方簽字、蓋章后與本協議具有同等法律效力。

2、凡因執行本協議過程中發生的爭議，友好協商解決。如經協商不能解決時，可提交______區人民法院，采取法律訴訟解決。

3、本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。

甲方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日

乙方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇二

住所地址：____________。

聯系電話：__________。

手機號：_______。

乙方：

單位名稱：

地址：

服務電話：

設計負責人：________。

聯系電話：____________。

手機：

按照《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：

工程地址：__________。

（一）本工程的設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

（二）付款方式。

甲乙雙方采用了以下付款方式。

1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

（二）平立面圖。

1、原房型圖。

2、墻體改造圖。

3、平面家具布置圖。

4、地面圖。

5、天花圖。

6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）。

7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）。

6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）。

7、電視背景墻立面圖。

8、其它現場需施工墻面的立面圖。

（三）剖面圖。

1、應標明材質、用料、顏色等。

2、門窗套剖面圖。

3、玄關剖面圖。

4、天花剖面圖。

5、電視背景墻剖面圖。

6、其它需施工處剖面圖。

（四）水電施工圖。

（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖；

平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。

（一）甲方責任。

2、按照約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；

（二）乙方。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調解；

二、向有管轄權的人民法院起訴；

三、其它解決方式：_______________。

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；

4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；

一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、合同履行完后自動終止。

五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約地址：簽約地址：

簽約日期：簽約日期：

裝飾公司合同版大全（18篇）篇三

買方： 賣方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：

一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。

二、付款期限：

1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。

2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。

3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。

四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。

五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。

2、貨物的安裝費用由____________________負責。

六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。

八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。

2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。

3、銀行匯票或電匯。

九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認，還應承擔因此造成的經濟損失。

十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。

十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

十三、其它約定：

3、未盡事宜雙方協商解決。

買方： 賣方：

帳號： 帳號：

開戶行： 開戶行：

代表： 代表：

日期： 20xx年x月x日 日期： 20xx年x月x日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇四

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：

工程名稱：_____________________________

工程地址：_____________________________

（一）本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米（套內使用面積），估算總收費 元，金額大寫 元。

（二）付款方式

甲乙雙方經協商采用以下付款方式（將不選定的方式劃去）

1、 雙方另定。

2、 按下列方式執行。

（1）上門測量，價格： 元

（2）定金： 元

（3）出平面方案圖，方案： 份，價格： 元/份

（4）出平立面圖及剖面圖，價格： 元

（5）出水電施工圖，價格： 元

（6）出效果圖，價格： 元/張

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

（二）平立面圖

1、平面家具布置圖

2、地面圖

3、天花圖

4、現場制作的家具立面圖

5、門立面圖

6、廚房、衛生間立面圖（定做的廚房除外）

7、電視背景墻立面圖

8、其它現場需施工墻面的立面圖

（三） 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、家具剖面圖

4、玄關剖面圖

5、廚房上下柜剖面圖

6、天花剖面圖

7、電視背景墻剖面圖

8、其它需施工處剖面圖

（四） 水電施工圖

（五） 甲乙雙方約定，從合同生效之日起， 天內完成平面方案圖；

平面方案通過后 天內完成全套施工圖。

（一）甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料，并保證所提交資料質量達到工程設計要求。

2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。

3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。

（二）乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加工程竣工的驗收。

（一）由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。

（二）由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在設計上繼續采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。

（三）甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。

（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一周書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前，本合同繼續有效。

（三）因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還。

（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

１、向消費者委員會申請調解；

2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

3、向有管轄權的人民法院起訴；

4、其它解決方式：_______________

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、

2、

3、

4、

5、

15.1 本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

15.3 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

15.4 合同履行完后自動終止。

15.5 本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲 方： 乙 方：

簽 章： 簽 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期

裝飾公司合同版大全（18篇）篇五

需方：(以下簡稱甲方)。

供方：(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據中華人民共和國合同法，經營法，經雙方協商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一、合同內容：

所提供材料的品名、品牌、規格、型號、數量及單價等相關信息。

二、質量要求(乙方需提供的產品符合下列質量要求)：

1、乙方必須提供全新的材料(含零部件，配件等)，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，付產品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產權。

2、材料必須符合或優于國家規定的“裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。

3、乙方對其產品包修，包修期為年，在包修期內出現產品質量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由乙方自行承擔。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題，甲方同時有權解除合同，并追究其經濟責任、另選供貨商。其他質量、要求。

三、交貨時間與地點：

1、乙方負責將材料運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收，對材料質量不符合或規格不符的，有違合同原則的產品甲方有權拒收，并由乙方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。

2、交貨時間：

3、交貨地點：

四、付款方式：

1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內憑發票一次結清。

2、國家稅收應由乙方自行負責(材料應交稅收)。

五、雙方違約責任：

甲方責任：

1、甲方如中途變更材料品種、規格、型號、質量或包裝，應提前天通知乙方，經乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。

2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規定收材料，產品質量不符合國家標準行業規定及合同約定的'情形除外。

3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應按延期付款總額的_____%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。

乙方責任：

1、材料品種、規格、質量不符合本合同約定時，乙方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產品在包修、包退、包換一次后仍然出現質量問題，則甲方有權解除合同，同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。

2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應按總材料款的_____%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產生的一切損失及相關費用。

六、免費條款：

甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔違約責任。

七、合同爭議解決方式：

本合同一式兩份，在執行本合同中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方應協商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協商，調解不成的可由當地人民法院或當地仲裁機構仲裁解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協議解決，并簽訂補充協議，且有同等效力。

甲方：

乙方：

日期：

裝飾公司合同版大全（18篇）篇六

郵政編碼：_____________________________

鑒于甲方業務發展的需要，雇傭乙方為_______________有限公司提供勞務服務，經雙方協商訂立正式《勞務雇傭合同書》如下：

一、合同期限

第一條 本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中試用期至______年_____月______日止。

如雙方需要，可在合同期滿前一個月協商續簽勞務雇傭合同。如合同期已滿，雙方不再續簽合同，但受雇方從事的有關工作和業務尚未結束，則合同應順延至有關工作業務結束。

二、甲、乙雙方的義務和責任

第二條 乙方同意根據甲方工作需要，承擔_______________________崗位（工種）工作。

第三條 乙方工作應達到甲方規定該崗位職責的要求和甲方對該崗位之特別規定（詳見《崗位責任書》）的標準。

第四條 乙方每周工作時間為________天，每天工作________小時；乙方應按照工作職責保證完成甲方規定的工作和任務。

第五條 乙方應接受甲方的績效考核。

第六條 未經甲方許可，乙方不得承接與乙方職責相關的個人業務。

第七條 甲方應向乙方提供乙方所承擔工作中必需的工作條件。

第八條 按國家有關規定繳納的各類社會勞動保險費用及乙方檔案，均由乙方原單位保管繳納。

第九條 乙方應嚴格遵守本合同的附加條款。

三、勞務報酬

第十條 甲方每月11日前以貨幣形式支付乙方勞務報酬，標準為_______元/月或按董事會擬定的標準額執行。

乙方在試用期間的勞務報酬為轉正后的80%-90%或雙方約定 .甲乙雙方對勞務報酬的其他約定__________________________.甲方在以下情況有權扣除乙方相應額度的勞務報酬：1.因乙方的過失給甲方造成經濟損失的；2.乙方違反公司管理制度的；3.雙方約定的其他情況。

四、合同的終止與解除

第十一條 合同期滿如未續簽，則視為《勞務雇傭合同書》自行終止，雙方應及時辦理相關手續。

第十二條 經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。

第十三條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反甲方有關規定及按照本合同約定可以解除勞務合同的；

（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

（四）被依法追究刑事責任的。

五、雙方約定的其他內容

第十四條 甲乙雙方約定本合同增加以下內容：

（一） 乙方有義務向甲方提供真實的個人信息與相關證明，并如實填寫《勞務人員登記表》，否則甲方有權隨時解除本合同，并且不給予經濟補償。

（二） 甲方有權對公司的有關規定進行修改、完善。修改后的內容對本合同具有同等效力。

（三） 甲方可以在合同有效期內，根據需要調整乙方的崗位職責和工作范圍，勞務報酬等事項也將做出相應調整。乙方愿意服從甲方的安排。

（四） 乙方在合同期內承擔的甲方工程項目中的工作及責任的，在該項目未結束前，乙方不得未經甲方同意擅自離職。

（五） 甲方將定期或不定期對乙方進行工作績效考核，考核不合格者，甲方有權解除或終止本合同。

（六） 本合同到解除日期時，乙方應按照《________________有限公司員工手冊》中的離職制度辦理離職手續，否則甲方有權扣除或拒絕支付乙方勞務報酬。

第十五條 本合同的附件如下：

附件一 《保密協議》；

附件二 《崗位職責書》；

附件三 甲方制定的《員工手冊》及有關規定。

第十六條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：____________

法人或委托代理人簽字或蓋章：______________

乙方（簽字）：____________

簽訂日期：________________

裝飾公司合同版大全（18篇）篇七

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神，按《合同法》有關條款規定，經雙方友好協商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協議：

一、合作材料：“xxxx”

二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

三、合作方式（詳見附件一）：

1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議，建立合作關系；

2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議；

四、產品價格：

3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。

五、結算方式（詳見附件二）：

主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續。

六、甲方權利、義務：

1、權利：

（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償；

（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠；

（5）如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。

2、義務：

（2）甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準；

（4）甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產品保修期內出現質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。

七、乙方權利、義務。

1、權利：

（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；

（2）乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品，有權向甲方提出索賠；

（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。

2、義務：

（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品；

（2）乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜；

（5）乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。

八、合同的解除：

1、本協議規定終止之日前30日，雙方協商續約事宜；

2、本協議規定終止之日后沒有續簽的，本協議自動解除；

3、本協議有效期內，經甲乙雙方協商同意解除，本協議自動解除；

4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行，本協議自動解除。

九、其他條款：

3、本協議附件為本協議不可分割部分，與本協議具有同等法律效力；

4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

授權代表：授權代表：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期：日期：

裝飾公司合同版大全（18篇）篇八

買方：賣方：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：

一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。

二、付款期限：

1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。

2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。

3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。

四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。

五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。

2、貨物的安裝費用由____________________負責。

六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。

八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。

2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。

3、銀行匯票或電匯。

九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認，還應承擔因此造成的經濟損失。

十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。

十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

十三、其它約定：

3、未盡事宜雙方協商解決。

買方：賣方：

帳號：帳號：

開戶行：開戶行：

代表：代表：

日期：20xx年x月x日日期：20xx年x月x日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇九

甲方：

乙方：華潤漆黃石服務中心

（以下簡稱甲方、乙方）

為了保障雙方權益，維護良好的業務合作關系，在平等互利的基礎上，經雙方協商同意，特簽訂以下協議：

1. 乙方應以雙方確認的產品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；

2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當地行情收取上樓費。

3. 由甲方指定代表人， 對乙方送貨產品的數量、金額、付款期限等項內容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業務憑據。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。

4. 經雙方協定，以現款（批結）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結清。

甲方需在付款期限內，以現金或有效支票形式結清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據進行結帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權利。

5. 在雙方合作的過程中，若發現甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權解除合同，停止供貨及服務。

6. 甲方在使用乙方提供的產品時，若出現產品質量問題，乙方將在收到通知后24小時內上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權不負任何責任。甲方必須配合乙方到現場調查處理，經問題明確后雙方協商解決。如確屬產品質量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。

8. 乙方為甲方提供專項服務內容包括如下項目:

（1）免費提供指定產品首次工地配送服務；

（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調色服務；

（4）免費提供黃石市城區內遮蔽及無氣噴涂服務；

（5）免費提供所經營產品的相關技術資料，技術咨詢及技術服務；

9. 在協議期限內，貨品價格是經雙方確認并簽字后各執一份，如果遇上游原材料價格調整，應提前通知甲方，經雙方協商確定后，執行新的協議價格，同時終止原協議價格。

10. 其他事宜：

11. 為了保障甲、乙方的合法權益，在協議期滿時有未盡事或發生糾紛應通過友好方式協商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。

12. 本協議作為法津依據一式兩份，甲、乙方雙方各執一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。

13. 組成本協議的文件包含供貨價格表、指定授權人委托書、營業執照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關檔案資料。

甲方：

地址：

代表人：（單位簽章）

年月日

乙方：華潤漆黃石服務中心 地址：黃石市黃石港區黃石大道1030號(農行隔壁)

代表人：（單位簽章）

年月日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十

甲方：證件號：

乙方：證件號：

甲方（浩穎裝飾有限責任公司）因工作需要，雇請乙方。經雙方自愿協商同意，訂立本合同。

自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為xxx元（其中生活費，房租，水電費由乙方自負）。

乙方同意服從甲方的工作需要：在崗位，承擔工作任務。

甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規和本單位制定的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。

1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。

2、甲方執行本市中等工資標準規定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。

3、乙方工資按元/月，試用期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方加薪。

4、甲方每月十五日如期發放工資，（逾期未發工資的，從超過發薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。

1、退職費，凡在本單位連續鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發一次性退職費，滿三年的發給人民幣800元，滿五年的發給人民幣1500元，滿八年的發給人民工幣20xx元，滿十年的發給人民幣3500元。

2、探親休假，凡在本單位連續工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。

1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。

1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。

（1）雙方一致同意的。

（2）乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。

（3）乙方被叛刑，送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經教不改的。

（4）甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。

（5）甲方連續二個月不支付乙方工資的。

（6）有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。

（7）律法規定的其它情形。

2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。

甲方辭退：

（1）甲方因生產經營，技術條件等客觀情況發生變化，需裁減人員的。

（2）乙方患病或因公負傷的醫療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。

3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。

4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。

根據《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經平等協商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

甲方：

電話：

乙方：

電話：

20xx年xx月xx日。

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十一

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方共同協商，甲方決定將工程委托乙方施工，現就有關事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：

一、工程名稱：

二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。

三、工程質量標準

按甲方的規定要求為準。

四、安全責任

1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。

2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。

五、付款方式

裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款20000元整（人民幣）。

六、其他具體規定

1）因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場。

2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。

七、附則

1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本裝飾用工合同經甲、乙雙方簽字、蓋章（手印）后生效。

2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。

3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協議。

甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：

乙方（簽字）：乙方簽章（手印）：

簽約地點：

甲方聯系方式：

乙方聯系方式：

年 月 日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十二

買方: 賣方:

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：

一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。

二、付款期限：

1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。

2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。

3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。

四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。

五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。

2、貨物的安裝費用由____________________負責。

六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。

八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。

2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。

3、銀行匯票或電匯。

九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。

十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。

十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

十三、其它約定：

3、未盡事宜雙方協商解決。

買方： 賣方：

帳號： 帳號：

開戶行： 開戶行：

代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十三

買方：

賣方：

經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：

一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。

二、付款期限：

1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。

2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。

3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。

四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。

五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。

六、賣方有責任提供優質的產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。

八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。

2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。

3、銀行匯票或電匯。

九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認，還應承擔因此造成的經濟損失。

十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。

十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

十三、其它約定：

3、未盡事宜雙方協商解決。

買方：

代表：

日期：

賣方：

代表：

日期：

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十四

發包方(以下簡稱甲方)

單位地址：武漢市洪山區洪山街紅旗欣居商業街d4—106a

施工負責人：陳今龍聯系電話：18107219613

依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

1.4工程期限 日(以所有手續交接第二天起計算)

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

1.5工程款和工程預算表：

(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：

(2)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據。

第二條 甲方工作

2.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

2.3負責在物業部門辦理開工手續，支付所有相關費用并交納物業部門收取的所有押金。

2.4遵守物業管理部門的各項規章制度。

2.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

2.6參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。

第三條 乙方工作

3.1施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防水規定、質量標準，按期、保質完成合同約定的工程內容。

3.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定;

(1)無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面載荷，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境。

(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。

(4)保證居室內上、下水管道的暢通和衛生間的清潔。

(5)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。

3.4負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

第四條 工程變更

4.1在工程期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同協商變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結清。

第五條 工期延誤

5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延;

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;

(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.6在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.8施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第六條 工程驗收

6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

6.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。

6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年。

第七條 工程款支付方式

7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。

7.3工程竣工驗收合格之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第九條 附則

9.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協商解決。

9.3本合同履行完畢后自動終止。

甲方(簽字)：

年月

(蓋章)：年月 乙方 日日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十五

原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。

法定代表人王珊妹，總經理。

委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。

委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。

法定代表人孫健，董事長。

委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。

原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。

原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。

原告向本院提交以下證據予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。

被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。

經本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯性部分確認，對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯性不予確認。

經審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。

本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：

三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內交納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

審 判 長 李士剛

代理審判員 李 丹

代理審判員 翟新忠

二oo八 年 十 月 十 日

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十六

聯系電話：__________。

手機號：_______。

乙方：

單位名稱：

地址：

服務電話：

設計負責人：________。

聯系電話：____________。

手機：

按照《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：

工程地址：__________。

（一）本工程的設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

（二）付款方式。

甲乙雙方采用了以下付款方式。

1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

（二）平立面圖。

1、原房型圖。

2、墻體改造圖。

3、平面家具布置圖。

4、地面圖。

5、天花圖。

6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）。

7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）。

6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）。

7、電視背景墻立面圖。

8、其它現場需施工墻面的立面圖。

（三）剖面圖。

1、應標明材質、用料、顏色等。

2、門窗套剖面圖。

3、玄關剖面圖。

4、天花剖面圖。

5、電視背景墻剖面圖。

6、其它需施工處剖面圖。

（四）水電施工圖。

（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖；

平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。

（一）甲方責任。

2、按照約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；

3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；

（二）乙方。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調解；

二、向有管轄權的人民法院起訴；

三、其它解決方式：_______________。

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題（上門服務二次）；

3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；

4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；

一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、合同履行完后自動終止。

五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約地址：簽約地址：

簽約日期：簽約日期：

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十七

xx設計工作室裝修合同發包方(以下簡稱甲方)。

代理人(姓名)：身份證號：住所：聯系電話：承包方(以下簡稱乙方)。

單位地址：施工負責人：聯系電話：依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程承包，采取下次第種方式：

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

1.4工程期限90日(以水電工作結束的第二天起計算)。

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

1.5工程款和工程預算表：

(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：

(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據。

第二條甲方工作。

2.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

2.3負責在物業部門辦理開工手續，支付所有相關費用并交納物業部門收取的所有押金。

2.4遵守物業管理部門的各項規章制度。

2.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

2.6參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。

第三條乙方工作。

3.1施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防水規定、質量標準，按期、保質完成合同約定的工程內容。

3.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定;。

(1)無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面載荷，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境。

(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。

(4)保證居室內上、下水管道的暢通和衛生間的清潔。

(5)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。

3.4負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

第四條工程變更。

4.1在工程期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同協商變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結清。

第五條工期延誤。

5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延;

(1)工程量變化或設計變更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;

(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.6在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.8施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第六條工程驗收。

6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

(1)材料驗收;。

(2)隱蔽工程驗收;。

(3)竣工驗收。

6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

6.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。

6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為八年。

第七條工程款支付方式。

7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。

7.3工程竣工驗收合格之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第八條違約責任。

8.1合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽定補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續。經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

8.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

第九條附則。

9.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協商解決。

9.3本合同履行完畢后自動終止。

備注：

4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方(簽字)：乙方(蓋章)：

年月日年月日。

裝飾公司合同版大全（18篇）篇十八

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神，按《合同法》有關條款規定，經雙方友好協商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協議：

一、合作材料：“xxxx”

二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

三、合作方式（詳見附件一）：

1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議，建立合作關系；

2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議；

四、產品價格：

3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。

五、結算方式（詳見附件二）：

主材款由甲方直接與終端用戶按實際發生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續。

六、甲方權利、義務：

1、權利：

（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償；

（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠；

（5）如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。

2、義務：

（2）甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準；

（4）甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產品保修期內出現質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。

七、乙方權利、義務

1、權利：

（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；

（2）乙方對甲方提供的不符合國家規定標準產品，有權向甲方提出索賠；

（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。

2、義務：

（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品；

（2）乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜；

（5）乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。

八、合同的解除：

1、本協議規定終止之日前30日，雙方協商續約事宜；

2、本協議規定終止之日后沒有續簽的，本協議自動解除；

3、本協議有效期內，經甲乙雙方協商同意解除，本協議自動解除；

4、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協議不能正常執行，本協議自動解除。

九、其他條款：

3、本協議附件為本協議不可分割部分，與本協議具有同等法律效力；

4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

授權代表： 授權代表：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

日期： 日期：