承攬也可以是接受咨詢服務的委托，提供專業意見和建議，幫助客戶解決問題。承攬是一種復雜的商業活動，以下是小編整理的承攬經驗總結，希望能對大家有所幫助。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇一

建設單位：_________(以下簡稱發包方)。

施工單位：_________(以下簡稱承包方)。

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條工程名稱：________。

第二條工程地點：________。

第三條建筑面積：________。

第四條工程價款及付款方法：________。

第五條工程期限(開工、竣工時間)。

第六條工程質量標準________。

第七條承包形式及材料設備供應。

第八條發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)。

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條承包方義務。

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

第十條違約責任及獎勵條款。

第十一條其他協助條款。

第十二條本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條合同有效期及合同爭議解決。

發包方：________(蓋章)承包方：________(蓋章)。

法定代表人：_____法定代表人：______。

地址：________地址：_________。

開戶銀行：______開戶銀行：_______。

帳號：________帳號：_________。

簽約日期：____年__月__日

承攬的工程合同（優秀20篇）篇二

發包人：

承攬人：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇三

委托單位（甲方）：

承攬單位（乙方）：

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1、工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________。

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（3）承包人包工、發包人包料。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

付款時間。

付款百分比。

金額。

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方（甲方）：承攬單位（乙方）：

代表人：代表人：

承攬的工程合同（優秀20篇）篇四

合同編號：

委托方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯絡人員： 指定聯絡人員：

承攬的工程合同（優秀20篇）篇五

定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）。

承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）。

根據《_____________》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

（________省________縣________鎮________村到________村境內）。

甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。

乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。

乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的`材料（材料清單另外附件）。

1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利。

4、甲方負責監督乙方的施工進程。

5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

6、按協議履行付款義務。

1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

6、乙方不得中途解除合同。

1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

3、乙方應按期完工，未能。

4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇六

1.工程名稱：采礦，掘進，出礦等工程。

2.工程地點：盤古山竹山坪坑口石告窩。

二：承包方式。

1.乙方負責采礦，選礦的生產設備，生產材料及工人工資全部費用。

2.乙方應安全生產，按年計算每年任務，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務外的鎢砂按市價賣與甲方。

3.在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產，本風險金在安全生產狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。

三：用工管理。

1.乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業人員必須是年滿。

十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經礦區醫院身體檢查和甲方保衛部政審及甲方安全環保部，人力資源部，保衛部按規定時間培訓教育考試合格后方可招用，將員工統報坑口備案。

2.乙方應依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。

四;安全生產責任。

1.乙方承包一切安全生產責任，必須堅持“安全第一，預防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考核，確保安全生產。

2.乙方必須按規定為從業人員，辦好雇主責任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環保部，人力資源部和財政部等部門備案。

3.甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產管理協議】雙方要認真執行【安全生產管理協議】條款，同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。

4.乙方人員在工程承包內出現偷盜礦產品和生產材料，備品條件等工業器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為，乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰，在結算中扣減，觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。

四：結賬方式。

乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款。

五：合同期限。

20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止。

甲方：乙方。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇七

發包方：

承包方：

甲方經相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋層，約平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

二、工期自年月日起至年月日止。

三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

五、甲方主要義務。

1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

3、按約定按時支付費用及時驗收。

六、乙方主要義務：

1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

7、標高3.42米，一層二層3.42米。

七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇八

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

承攬的工程合同（優秀20篇）篇九

合同編號：

委托方：(以下稱甲方)

承接方：(以下稱乙方)

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

本合同項所指的項目是：

(系統配件參考“附件一：物料清單”)

2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3.1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣(rmb)。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

3.5 其它事項

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

簽約代表：簽約代表：

指定聯絡人員：指定聯絡人員：

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十

雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。

整修堰塘工程。

___鎮___村。

1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。

2、如遇一下情況，工期順延。

（1）施工現場不符合安全施工；

（2）設計范圍內出現重大變動；

（3）人力自然災害而影響工程進度；

（4）甲方不能按合同規定支付工程款；

工程總價：_______元。

乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。

乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的'自然原因，由雙方另行協商。

本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

甲方簽字：_______。

乙方簽字：_______。

___年___月___日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十一

乙方：_________

經甲乙雙方友好協商，甲方將_________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

一、工程名稱地點：

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

二、承包方式及內容：

1、承包方式：_________

2、承包內容：_________

3、承包范圍及說明：_________

三、工程造價及付款方式：

1、工程造價如下：_________

2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

3、付款方式雙方協商分次進行如下：_________

四、工期及說明：

根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

五、甲方責任及義務：

1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

六、乙方責任及義務：

1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7、對于施工過程中所發生的`一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

七、其他：

1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十二

甲方：

乙方：

一、總則。

甲、乙雙方就安防監控項目的產品供應及安裝內容充分協商，乙方供應的監控系統按照企業標準生產，甲方按照國家標準和行業標準驗收，并按照《中華人民共和國合同法》達成一致，特訂立本合同。

二、合同造價。

1.造價：

合同總價：人民幣元。

2.說明：

本合同價格含生產、安裝、運輸、調試、培訓費、稅價等。

三、運輸、安裝、調試及培訓：

1、乙方承擔的具體工作包括：

(1)監控設備的生產及由生產廠家到甲方工地現場的運輸;。

(2)監控設備的現場安裝、調試;。

(3)對甲方派出的操作人員的培訓;。

(4)乙方全權負責施工安裝期間的安全責任。

2、甲方承擔的具體工作包括：

(2)甲方在現場安裝時派一名工作人員負責協調工作;。

(3)負責安裝現場的有關保衛、消防等協調工作;。

(4)在監控設備安裝、調試開始時間，甲方派出熟悉計算機的.操作人員，以掌握監控系統相關情況并接受現場培訓。

3、甲方應對監控系統的安裝提供必要的基礎設施(如：強電到位、貨物堆放與保管)，乙方向甲方提供產品安裝的標準。

4、監控系統的安裝方式、位置由甲方確認，若甲方無明確意見，視為默認乙方常規操作。

四、產品維護。

1、乙方負責對監控系統進行終身維護，免費維修壹年：(自監控系統工程安裝完畢并驗收合格后起算)，免費維修期間，乙方免費更換原器件及維護，維修期滿乙方只收取維修成本。

2、若監控系統本身出現問題，乙方接到通知12小時內趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現的基本情況，以便乙方進行相應材料和工具準備。

3、監控系統使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況或不可抗力(如：地震、戰爭)造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但有關費用由甲方負責。

五、安裝進度及驗收。

1.整個監控系統于年月日完工，并配合甲方組織驗收。

2.監控系統驗收合格前，所有控制操作必須由乙方完成。

六、產品費用結算方式。

工程完工后經甲方驗收合格，一次性支付設備款。

七、違約罰則。

1、由于乙方原因(不可抗力或經甲方同意除外)監控系統未能按預定工期(年月日)交付甲方驗收及正常使用，給甲方造成的損失，則乙方應予以承擔。

2、甲方在合同簽字后未能及時支付貨款未能及時提供或期它原因，甲方應承擔締約過失責任，乙方不承擔責任。

八、其它。

1、甲、乙方雙方保證信守合同全部條款，除不可抗拒因素外，任何一方如果違約，損失由違約方承擔。

2、對本合同未盡事宜，甲、乙方雙方另行協商處理。

3、本合同一式貳份，甲、乙方雙方各執一份。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十三

_______________有限公司(甲方)。

_______________有限公司(乙方)。

依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

1、250kva變受電工程的設計。

2、設備購置。

3、安裝調試。

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配。

合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有。

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：_______________元;。

(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。

(計_______________元)。

(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所。

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。

代表：_______________代表：_______________。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十四

建設單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

施工單位地址：

身份證號：

甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規，經過平等協商一致，自愿簽訂本合同。

三、工程總價：

四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質保金，一年內未發生工程質量問題，給予一次性付清。

五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。

六、工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環境改變，需甲乙雙方的確認后，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監理工程師的監督、協調，保質保量按期完成工程。

七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。

八、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十五

附：身份證復印件電話號碼。

本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

本項工程預計費用________元人民幣。

第二條材料供應的約定。

甲方提供的材料。

1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條關于工程質量及驗收的約定。

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續。

第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

2、乙方承包內容：(可以選擇)。

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。

2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)。

3)水電施工的穿墻、打孔、切割。

4)開關面板安裝。

5)小五金、馬桶、的安裝。

6)后期燈具的安裝。

按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)。

第六條違約責任：

1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

第十條附則。

(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

(六)合同簽訂地：________大酒店。

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字(蓋章)：________________。

乙方簽字(蓋章)：________________。

________年________月________日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十六

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程。

二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)。

四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。

六、工程責任：

1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;。

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;。

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十七

根據《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十八

甲方：（以下簡稱甲方）身份證號：

乙方：（以下簡稱乙方）身份證號：

甲、乙雙方經協商，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關規定，共同協商合同以下條款：

1、甲方將天朋日興養殖場辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。

2、工程總造價：每平米260元。場地面積：長約30米，寬約10.5米。

3、工程量：以實際建造平米量為結算依據。

4、施工工期：合同簽訂起計算工期60天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。

二、付款方式：

1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價的％。

2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價的％。

3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價的％。

3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的％。

3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的％。

三、甲方責任。

１、天朋日興養殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。

2、甲方負責協調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。

3、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠。

4、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰。

5、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

四、乙方責任。

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方獨立承擔。

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的'全部工作，不得轉包。

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經過甲方同意隨意變賣或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。

4、乙方應遵守土建施工方的相關規定，做到文明施工。

五、質量要求。

１、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，如造成經濟損失的應當賠償甲方的全部損失。

2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。

六、安全施工與檢查。

１、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的一切費用。

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。

七、違約責任。

1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時支付違約金1萬元。

2、乙方未在約定的時間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。

八、其它未盡事宜雙方另行協商解決。

九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

十、當事雙方協商調解不成時，可以按照本合同約定向。

——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。

甲方（手印）：乙方（手印）：

電話：電話:。

簽訂日期：年月日

承攬的工程合同（優秀20篇）篇十九

建設單位：

（以下簡稱甲方）。

施工單位：博樂市銀河不銹鋼制作中心（以下簡稱乙方）。

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

一、工程名稱：精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓。

二、工程地點：精河縣和平小區。

三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。

四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整）。

本合同簽訂之日起18日內所有防盜門全部到現場，運輸自20xx年8月19日至20xx年8月28日；安裝時間十日，從20xx年8月29日于20xx年9月8日安裝完畢。

在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

3.1、以實際面積及變更進行結算；

3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在日內按工程造價總數元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。

3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

5.2、施工中的`經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。

一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。

7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。

7.2、乙方負責提供相關的資料。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法人代表（簽章）：法人代表（簽章）：

年月日年月日。

承攬的工程合同（優秀20篇）篇二十

建設單位：

（以下簡稱甲方）

施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓

二、工程地點： 精河縣和平小區

三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。

四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。

本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。

在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

3.1、以實際面積及變更進行結算；

3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。

3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。

一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。

7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。

7.2、乙方負責提供相關的資料。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：

年 月 日 年 月 日