承攬需要承攬方具備良好的溝通能力、項(xiàng)目管理能力和危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。我們準(zhǔn)備了一些承攬項(xiàng)目的注意事項(xiàng)和建議，希望能對(duì)大家有所幫助。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇一

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________。

3、原材料來源及互利方法：______________。

4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________。

5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________。

6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________。

7、違約責(zé)任：________________。

8、其他：_______________。

9、不可抗力_____________。

10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________。

13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承攬人：法人委托書號(hào)碼____定作人：法人委托書號(hào)碼______。

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼。

承攬人：定作人：(蓋章)。

法定代表人：法定代表人：

開戶銀行：帳號(hào)：開戶銀行：帳號(hào)：

電話號(hào)碼：電話號(hào)碼：

住址：住址：

______年______月______日。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇二

認(rèn)立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作＿，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守.

1.用定作方原材料完成工作.定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料.承攬方對(duì)定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊.承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換.

2.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商.

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品.

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等.

總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元（即總價(jià)款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清.（價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定.

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作.驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明.對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換.3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明.

（1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算.）

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限＿＿＿＿＿＿

1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金.承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金.

2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款.承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還.等等.

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償.

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失.

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失.

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收.

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金.

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失.

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任.

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任.

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé).

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失.

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失.

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi).定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失.

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金.

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款.

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失.

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份.

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號(hào)：帳號(hào)：

年 月 日

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇三

委托方（甲方）：承接方（乙方）：

第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果

第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法

1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣（大寫）。

2、支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

第六條雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。

2、乙方責(zé)任

乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。

乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。

由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。

合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）

簽定日期：___________

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇四

廣告客戶或代理單位名稱（簡(jiǎn)稱甲方）：

廣告發(fā)布單位名稱（簡(jiǎn)稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。

第一條廣告發(fā)布事項(xiàng)。

甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。

1、展示牌。

2、電子顯示裝置。

3、燈箱。

4、霓虹燈。

5、交通工具。

6、水上漂浮物。

7、升空器具。

8、充氣物。

9、模型。

10、旗幟。

11、條幅。

12、其他：

第二條廣告費(fèi)用、支付期限和方式。

（一）本合同廣告費(fèi)用為：設(shè)計(jì)費(fèi)用（人民幣，下同）元，制作費(fèi)用元，發(fā)布費(fèi)用元，合計(jì)元，大寫：

（二）本合同簽訂后，甲方應(yīng)于年月日前支付廣告費(fèi)用的％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項(xiàng)時(shí)抵作價(jià)款。剩余款項(xiàng)分次付清。

第一次付款：年月日前支付元。

第二次付款：年月日前支付元。

第三次付款：年月日前支付元。

補(bǔ)充約定：

（三）按下列第項(xiàng)方式支付。

1、支票2、轉(zhuǎn)賬3、現(xiàn)金。

其他：

第三條雙方權(quán)利義務(wù)。

（一）甲方權(quán)利義務(wù)。

1、甲方為廣告主的，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：

（2）質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)廣告中有關(guān)商品質(zhì)量?jī)?nèi)容出具的證明文件；

（4）確認(rèn)廣告內(nèi)容真實(shí)性的其他證明文件。

2、甲方為廣告主代理機(jī)構(gòu)的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時(shí)提供代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。

3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實(shí)、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會(huì)公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。

4、甲方應(yīng)在本合同簽訂后的日內(nèi)，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內(nèi)容真實(shí)合法。

5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應(yīng)按廣告發(fā)布費(fèi)用的%賠償乙方損失。

6、甲方應(yīng)向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的，應(yīng)事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應(yīng)當(dāng)事先取得其監(jiān)護(hù)人的書面同意。

7、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的金額、時(shí)間、方式支付廣告費(fèi)用。

8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實(shí)現(xiàn)合同目的的，甲方有權(quán)解除合同。

（二）乙方權(quán)利義務(wù)。

1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設(shè)置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點(diǎn)、形式符合天津市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃的要求。

2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。

3、乙方應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)戶外廣告登記，按批準(zhǔn)的事項(xiàng)發(fā)布本廣告。

4、乙方應(yīng)在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi)，發(fā)布本合同約定的廣告。

5、乙方應(yīng)建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對(duì)甲方提供的廣告樣件進(jìn)行審查。

6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應(yīng)在??個(gè)工作日內(nèi)，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，不視為乙方違約。

7、應(yīng)甲方要求，乙方承擔(dān)廣告設(shè)計(jì)、制作的，乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經(jīng)甲方確認(rèn)并辦理登記審批后方可發(fā)布。

8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項(xiàng)由雙方共同協(xié)商。否則乙方應(yīng)按廣告發(fā)布費(fèi)用的%賠償甲方損失。

9、乙方應(yīng)定期對(duì)戶外廣告發(fā)布設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設(shè)施損毀和發(fā)生故障的，乙方應(yīng)在日內(nèi)修復(fù)。

10、乙方應(yīng)建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。

第四條違約責(zé)任。

（一）本合同所有條款甲乙雙方應(yīng)共同遵守，任何一方不得在未征得對(duì)方同意的情況下擅自修改或違背。

（二）甲方未按照約定繳付廣告費(fèi)用的，每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時(shí)間超過日的，乙方有權(quán)解除合同。

（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任，按本合同約定廣告費(fèi)用的%向乙方支付違約金。

（四）因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯(cuò)發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯(cuò)誤的，乙方給予補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實(shí)現(xiàn)合同目的的，乙方應(yīng)按廣告費(fèi)用的%賠償。

（五）乙方已盡法定審查義務(wù)，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的，甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方明知或應(yīng)知甲方提供虛假證明材料的除外。

（六）乙方未盡法定的廣告審查義務(wù)導(dǎo)致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應(yīng)的責(zé)任。

（七）因乙方未在約定時(shí)間內(nèi)修復(fù)受損和發(fā)生故障的設(shè)施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實(shí)現(xiàn)廣告目的的，應(yīng)按日向甲方支付賠償金元。

（八）因不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方一致確認(rèn)，因自然災(zāi)害、重大政治、社會(huì)活動(dòng)和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。

第五條合同爭(zhēng)議解決方式。

雙方在履行合同中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：

１、向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

２、向人民法院提起訴訟。

第六條其他約定事項(xiàng)。

（一）。

（二）。

（三）。

第七條附則。

本合同未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。

甲方（章）：___________乙方（章）：___________。

電話：___________電話：___________。

郵政編碼：___________郵政編碼：___________。

開戶銀行：___________開戶銀行：___________。

賬號(hào)：___________賬號(hào)：___________。

年月日年月日。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇五

經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名

規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期超欠幅度%

違約責(zé)任：

第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)

（2）中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。

（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。

（4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

（7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)

（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。

（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。

（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇六

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替）

1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào)）

1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）

1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第二條合同價(jià)款

2.1合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時(shí)間：（寫明年、月、日）

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

材料名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(jià)（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）

6.2驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫明具體時(shí)間年、月、日）

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月、日）

7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止）

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫明年、月、日）

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年、月、日）

第十二條承攬人的違約責(zé)任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第十三條定作人的違約責(zé)任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。

13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭(zhēng)議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。

第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級(jí)）

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人：（公章）___________________

承攬人：___________________（公章）

住所：___________________

住所：___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

開戶銀行：___________________

賬號(hào)：___________________

賬號(hào)：___________________

郵政編碼：___________________

郵政編碼：___________________

合同簽訂時(shí)間：__年_月_日

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇七

甲方：委托方代表：

乙方：承攬方代表：

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作，同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。

3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。

3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新，且乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費(fèi)用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。

3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實(shí)際情況而定。

4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)，并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。

4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成，則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對(duì)方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進(jìn)行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。

4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請(qǐng)，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)，并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。

六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

代表：代表：

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇八

甲方（裝修方）：

乙方（承攬方）：

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后支付加工承攬費(fèi)（也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。

二：裝飾施工地點(diǎn)：

1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。

2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，工期xx天。

三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費(fèi)用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財(cái)產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

五：乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。

六：乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件（須與原件對(duì)照），通訊號(hào)碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。

八：驗(yàn)收：

1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；

（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；

3、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

九：其它：

1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

十一：保修。

1、工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為貳年）（衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年）。

2、在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

十二：違約責(zé)任：甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金，條款中對(duì)違約金已有約定的除外。

十三：附則。

1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方，并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。

4、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。

十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇九

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號(hào)：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

1、工程價(jià)款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。

8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時(shí)間：年月日。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十

承攬合同（半成品）

合同編號(hào)：________

定作方：_________（甲方）

承攬方：________

（乙方）

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點(diǎn)：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

1.品名（或項(xiàng)目）、數(shù)量及價(jià)款：

加工定作物品型號(hào)、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交（提）定作物

名稱或項(xiàng)目或完成工作日期

單價(jià)金額

合計(jì)金額（人民幣：）佰拾萬仟佰拾元角分

2.使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：

（1）甲方向乙方提供部分：

品名型號(hào)、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額提供日期消耗定額

質(zhì)量要求：

檢驗(yàn)及提供方法：_________

價(jià)款處理方法：__________

（2）乙方提供部分：

品名及產(chǎn)地型號(hào)、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

5.交（提）定作物辦法（包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)）、地點(diǎn)：_____

6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責(zé)任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱（蓋章）（蓋章）

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號(hào)

保證單位

（蓋章）（蓋章）

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十一

發(fā)包方:________（以下簡(jiǎn)稱甲方）。

承攬方:________（以下簡(jiǎn)稱乙方），住，身份證號(hào)。

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內(nèi)容：

１、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；

２、避雷接地；

３、五金配件安裝于配合調(diào)試；

二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算：

安裝人工單價(jià)為：空調(diào)：元／臺(tái)，熱水器：元／臺(tái)，本價(jià)格為包干價(jià)。

結(jié)算方式為月結(jié)。

三、質(zhì)量要求。

１、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。

２、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

四、其它要求。

1、乙方須對(duì)安裝過程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé)；

2、甲方為乙方購(gòu)買意外傷害險(xiǎn)；

３、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，

４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。

５、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。

甲方：___________________。

乙方：___________________。

聯(lián)系電話：__________________。

聯(lián)系電話：__________________。

簽約時(shí)間：20xx年xx月xx。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十二

發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程范圍。

甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、工程施工期限。

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價(jià)款及支付辦法。

1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。

2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。

六、工程成果及質(zhì)量。

2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。

七、工程量計(jì)算方法。

乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè)，甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。

八、工程驗(yàn)收。

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。

2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

九、甲方權(quán)利義務(wù)。

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權(quán)利義務(wù)。

1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。

2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

十一、違約責(zé)任。

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

十二、爭(zhēng)議處理。

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十三

_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

_________________印刷廠(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

甲方“_________”一書，經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：

一、數(shù)量：_________本，每本_________頁(yè)。

二、價(jià)款：每本人民幣_(tái)________元，全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。

三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。

四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁(yè)。

五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅一并交與甲方。

六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之_________，即人民幣_(tái)________元整，其余價(jià)款須待制成品交清，經(jīng)驗(yàn)收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_(tái)________元整。

七、價(jià)款追加或追減：本合約全部?jī)r(jià)款_________元整，如因頁(yè)數(shù)增減，其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算，追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的金額，以不超過百分之_________為限。

八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價(jià)千分之_________。

九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù)，保證人應(yīng)繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負(fù)賠償之責(zé)，亦放棄先訴抗辯權(quán)。

十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對(duì)保無誤之日起生效，至價(jià)款付清后失效。

十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十四

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格。

型號(hào)————計(jì)量————。

單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。

單價(jià)總金額————。

合計(jì)————。

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

———年————月———日。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十五

鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級(jí)管理人員，對(duì)_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條乙方承包經(jīng)營(yíng)________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營(yíng)范圍見營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第二條酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況。

2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。

該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時(shí)的驗(yàn)收依據(jù)。

3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對(duì)移交給乙方的______大酒店的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、確認(rèn)。

第三條承包期限、用途。

1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應(yīng)如期交還。

乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個(gè)月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。

第四條承包金用支付方式。

1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。

2.承包金支付方式如下：

a分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時(shí)止，需交_______元。

b一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。

第五條承包期間相關(guān)費(fèi)用及稅金。

1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用：

(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項(xiàng)目但與該房屋有關(guān)的費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)。

(2)__________________________。

2.乙方交納以下費(fèi)用：

(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保)，乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。

(2)乙方應(yīng)按時(shí)交納稅收及相關(guān)的費(fèi)用，如不按時(shí)交納費(fèi)用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。

(3)___________________________。

第六條酒店房屋修繕與使用。

1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外)，其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

a.甲方提出進(jìn)行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。

b.對(duì)乙方的裝修裝飾部分甲方不負(fù)有修繕的義務(wù)。

2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的，乙方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟(jì)賠償。

3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對(duì)房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備，設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

第七條對(duì)酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

2.因乙方過錯(cuò)導(dǎo)致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：

(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。

(3)向乙方收取恢復(fù)工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。

第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。

1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對(duì)新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。

2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。

3.甲方出售該酒店，在________個(gè)月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第九條合同的變更、解除與終止本合同。

1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議。

2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：

(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。

(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。

3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：

(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。

(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動(dòng)酒店結(jié)構(gòu)。

(3)損壞承包的酒店設(shè)施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。

(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應(yīng)用于酒店以外的用途。

(5)利用所承包的酒店進(jìn)行非法活動(dòng)。

(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費(fèi)用，已經(jīng)給甲方造成損失的。

(7)拖欠承包金累計(jì)_______元。

5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時(shí)，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。

第十條酒店交付及收回的驗(yàn)收。

1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。

2.驗(yàn)收時(shí)雙方共同參與，如對(duì)裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出。當(dāng)場(chǎng)難以檢測(cè)的，應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。

3.乙方應(yīng)于承包期滿后，將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。

4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營(yíng)。對(duì)未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。

第十一條違約責(zé)任。

1.甲、乙雙方應(yīng)全面實(shí)際履行本合同，不履行或者不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。

2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營(yíng)權(quán)，乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，每逾期一天，則應(yīng)按上述費(fèi)用總額的_______%支付甲方滯納金。

3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.在承包期滿，乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。

第十二條保險(xiǎn)。

在承包期限內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方的名義，向保險(xiǎn)公司投保如下的保險(xiǎn)，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十六

甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于x人民法院處理，案號(hào)為號(hào)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商，協(xié)議如下：

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結(jié)號(hào)案件糾紛。

三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起，雙方有關(guān)的號(hào)案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié)，雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十七

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方。

定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方。

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任。

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任。

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：××縣木具廠（蓋章）。

代表人：（簽名）。

地址：

電話：

開戶銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所。

帳號(hào)：

乙方：××縣百貨公司。

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：××縣支行。

帳號(hào)：

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十八

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：

一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項(xiàng)包括：

1、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3、垃圾區(qū)域：

二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正，直到達(dá)到甲方的要求。

三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé)，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意自身安全，如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費(fèi)用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

承攬合同承攬合同大全（19篇）篇十九

發(fā)建房主方(甲)：

承攬建筑方(乙)：

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

一、施工安全。

1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用，也不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、為督促乙方為施工人員購(gòu)買意外保險(xiǎn)，甲方愿意支付部分購(gòu)買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購(gòu)買意外傷害方面的保險(xiǎn)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。

4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。

二、施工要求。

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。

7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。

三、工程質(zhì)量。

1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤(rùn)好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。

4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。

5、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。

6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

四、工期延誤。

無正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：

1、因停電或下雨等造成停工;。

2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價(jià)。

1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算)，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計(jì)算。

2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。

3、上樓板時(shí)，甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。

六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

七、工程款支付方式：

乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。

1、各層樓板上板完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。

2、主體完工結(jié)頂，驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。

3、所有粉刷工程完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。

4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn)，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。

5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。

八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法。

1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程全部驗(yàn)收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動(dòng)失效。

十、其他。

以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。