承攬是指接受委托或合同,承擔某項任務的行為,對于工作中的委托事項,我們需要明確承攬的責任和要求。以下是一些承攬工作中的關鍵要點和經驗總結,希望對大家有所啟發。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇一
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定。為確保工程質量,保證安全文明施工,按期完成分包施工任務,本著平等自愿的原則,經雙方協商,簽定本分包合同。達成如下協議:
一、工程概況。
1.工程地點:
2.工程內容及做法:工程內容為甲方口頭要求的所有施工內容、裝修工藝要求(見附件)。
3.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、設備,甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限:開工日期:竣工日期:
二、甲方工作。
1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
2.參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
三、乙方工作。
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。
4.負責工程成品、設備的保護。
5.保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場,清運垃圾至物業指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。
四、材料供應。
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4.乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
7.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
五、工程驗收和保修。
2.工程竣工后,乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
七、違約責任。
1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無法繼續履行合同的,應及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.由于乙方責任導致工程質量不合格,對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理,損耗的材料費用由乙方承擔。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
4.對因以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
5.因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
6.因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的2‰賠償甲方損失。
八、爭議解決方式。
本合同項下發生的爭議,雙方應協商或向消費者協會申請調解解決,協商或調解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
九、勞動力管理。
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。。
5.乙方指定由地現場負責人,為替補負責人。
6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
九、施工機具。
1.乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔。
十.工藝要求。
1.基層處理要干凈,高低不平處要先鑿平和修補,在抹底層水泥砂漿找平前地面應灑水濕潤以提高與基層的粘結能力。
2.鋪裝石材、瓷質磚時必須安放標準塊,標準塊應安放在十字線交點對角安裝。鋪裝操作時要每行依次掛線,石材必須浸水濕潤,陰干后擦凈背面。鋪貼時,從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質磚時必須四角同時下落,并用橡皮錘敲擊緊實平整。
3.石材、瓷質磚地面鋪裝后的養護十分重要,安裝24小時后必須灑水養護,兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工,可在地面上鋪設實木板供人行走。
4.地面石材、瓷質磚鋪裝的驗收:地面石材、瓷質磚鋪裝必須牢固,鋪裝表面平整,色澤協調,無明顯色差。接縫平直、寬窄均勻,石材無缺棱掉角現象,非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線檢查誤差小于2毫米,用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米,表面潔凈。
七、做防水。
1.防水需要從墻腳向上做不少于0.3米,淋浴處不少于1.8米。要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把準備做防水的基層打掃干凈,盡量保持表面的干燥。
3.衛生間的上下水管的根部和墻腳,必須涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后,需要進行242小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
八、吊頂。
1.吊頂工程所用材料的品種、規格、顏色以及基層構造、固定方法應符合設計要求或住戶要求。
2.吊頂龍骨在保管安裝時,不得扔摔、碰撞。罩面板在運輸和安裝時,應輕拿輕放,不得損壞板材的表面和邊角。并應防止受潮變形。
3.吊頂內燈槽、斜撐、十字撐,應根據工程情況適當布置。輕型燈具應吊在主龍骨或附加龍骨上,重型燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯結,應在基層頂板上另埋設吊點。
4.罩面板應按規格、顏色分類選配。
5.罩面板安裝前,應根據構造需要分塊彈線。帶裝飾圖案罩面板,宜由中間向兩邊對稱排列安裝。墻面與頂棚的接縫應交接一致。
6.罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應嚴密,不得有漏縫現象。
7.擱置式的輕質罩面板,應設置壓卡裝置。
8.罩面板不得有懸臂現象。
9.吊頂施工過程中,電氣設備等安裝應密切配合,特別是吊燈、電扇等處的增補強度應符合設計要求。
9.罩面板安裝后,應防止損壞及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊頂,除用自攻釘固定外還應增加粘接固定。所有金屬點應用油漆封堵。
11.罩面板與龍骨應連接緊密,表面應平整,不得有折裂、缺菱掉角、錘傷等缺陷。接縫應均勻一致,粘貼的面板不得有脫層,膠合板不得有刨透之處。
12.擱置的罩面板不得有漏透、翹角現象。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇二
需方:________(甲方)。
供方:_______(乙方)。
合同編號:___________________。
簽訂日期:____年____月____日
為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《^v^民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
2、建筑門窗供應要求。
本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
交貨點詳細地址:____________________________________。
3、結算和付款方式。
結算方式:
4、技術要求。
乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。
乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限。
驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,并在天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。
如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的____%的違約金。
如另行商定責任賠償規定的,應在“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式。
本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項。
乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。
甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果由甲方負責。
如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________。
單位名稱:________單位名稱:________。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇三
發包方:
承包方:
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則,就南泉廣場工程施工的勞務人工費事宜,達成本合同條款如下,雙方共同遵照執行。
第一條工程概況。
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
(三)施工面積:
第二條承包范圍。
人工挖運土石方、回填土;現澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額。
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額。
本工程勞務人工費除綠化工程外,所有工程價格均已包括,不再另立項目,若有,現場根據實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面,作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期(三個月)。
(一)開工日期:
(二)竣工日期:
第五條施工技術要求。
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底,并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板,達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行,本工序完成驗收合格后,方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作。
(一)甲方工作。
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協調有關工作關系:
3.派施工管理班子駐現場,對工程進度,工程質量及施工步驟進行安排,指導乙方施工,并對質量安全工作進行監督檢查。
(二)乙方工作。
1.嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求,調配甲方要求的相應工種及工人數量,服從施工人員的安排,按規范進行施工。
2.加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。
(一)工程質量,以國家工程質量檢驗評定標準的優良等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良,分部工程確保單位工程優良。
(二)以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。
(三)因乙方造成的質量問題返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實際記工,以每人30元一天支付給乙方。
第八條人工費支付。
(一)工程開工后,由甲方向乙方預支工人生活費,每人每月共借支代金卷250元,現金50元,每10天借支一次,總額控制。
(二)每30天根據形象進度計算工作量,若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用,完成工作量超出計劃量,則支付80%,達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資,乙方有權向甲方提出發放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量,扣除總借支(預支代繳保險費),交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%,余款一個月后付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標準為優良工程,甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優良,甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條安全責任。
乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業,因乙方違規操作造成的安全事故,由乙方全權負責,所發生的一切費用與甲方無關,工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險,保險金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險手續。
第十條未盡事宜由雙方另行協商,并成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條其它約定。
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求,甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算,甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條本合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗收合格,結清尾款后自然失效。
甲方:
乙方:
日期:
包工包料承攬合同范文(17篇)篇四
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇五
發包人:
承包人:(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)。
經甲、乙雙方友好協商,相互了解,本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下,甲方將工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方,具體協議如下,希雙方自覺遵守,不得違約。
____________。
____________________。
采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積元/m2(大寫:m2)人民幣計算(建筑面積計算規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準)。
竣工日期:______年______月______日
工程施工圖及設計圖說明,圖紙會審紀要及設計變更,甲方以包工包料發放給乙方,乙方在施工過程如有圖紙改動,必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有:基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料,以室內清水房交工。(乙方不含圖紙里面有的內容:消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門,室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責,一切由甲方自行負責施工)。
1、甲方提供圖紙、水電的來源處。
2、監理方的人員由甲方提供;
3、乙方需要各種手續,甲方必須配合提供。
4、如有更改、變動,所產生的勞務費用和材料費用都由乙方負責。
1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。
2、水電預埋和防雷預埋,預埋管和防雷的材料由乙方負責。
3、乙方不負責水電安裝,只負責預埋。
4、乙方負責窗子安裝,材料以圖為準。
1、乙方進場后地梁起,甲方支付乙方工程款20萬元。
2、主體封面,甲方支付乙方工程款60萬元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60萬元。
5、綜合驗收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作為保修金,在一年之內付清。
1、嚴格按照施工圖施工,執行《建筑工程施工質量驗收規定》做好施工放線工作、材料計劃,自檢及專用表格填寫,達到竣工驗收合格。
2、變更單等設計文件及規范要求,精化組織施工,加強現場這理及人員的技術管理工作,確保工程達到優質工程。經建設方、監理、項目部,甲方進行建筑規范驗收。
1、乙方對承包項目的安全施工負責,嚴格執行國家、地方的政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮,嚴格執行安全技術交底,必須讓進場人員進行安全教育;三級教育,班前班后安全活動。
2、在施工過程中,安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理,不得以任何理由推卸責任。
本協議未盡事宜,甲乙雙方負責人友好協商解決,協商不成的依法向所在地致人民法院起訴。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,具有同等的'法律效力。
甲方簽字:
______年______月______日。
乙方簽字:
______年______月______日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇六
甲方:姓名:
乙方:姓名:
甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工,甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備,甲方負責建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由甲方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任,與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的.,乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為平方米,甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米(大寫:元)元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。
三、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽訂日期:
包工包料承攬合同范文(17篇)篇七
建設單位:(以下簡稱甲方)。
施工單位:(以下簡稱乙方)。
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把改造工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目。
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造價:元(大寫:)。
二、工程期限。
根據本工程,經甲乙雙方協商一致,總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后,工期相應順延)。
開工日期為20__年月日至20__年月日,總工期天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程。
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工;
四、工程價款支付及結算。
本工程按進度付款,具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定。
1:甲方承擔的安全責任、權利。
(一)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;
(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業,并按規定給予處罰;
(四)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2:乙方的責任、權利。
(四)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
20__年__月__日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇八
工程地點:
甲方在________建房屋,建筑面積為________平方米。由乙方承包建設。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式。
乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗,甲方將所需建設房屋以包工包料的方式發包給乙方:乙方負責提供施工建設所需的建筑材料、施工人員;乙方自帶建筑所需一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,搭架用的竹木等,費用由乙方自理;乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
甲方與乙方,甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的雇傭關系。乙方負責建設并交付建房成果,甲、乙雙方按照工程的建筑面積計算價格,乙方未經甲方同意不得隨便增加面積。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格及付款方式。
經甲乙雙方協商,建筑面積按樓面________平方米計算,即樓面平方米是________元/平方米。
四、雙方責任。
甲方提供施工的水電,設計圖紙。
施工過程中發現設計問題,確實需要變更的,需雙方協商一致;乙方在施工中必須接受甲方的監工,并接受和采納甲方的.合理化建議。
五、質量要求。
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發現質量問題的,由乙方承擔賠償一切損失,并由乙方進行免費維修。
(2)主體墻與水平地面不垂直,墻壁凹凸不平、開裂,主體柱地面不垂直、斷裂、露筋,橫梁斷裂、露筋,天板開裂、塌陷、露筋等等。
(3)乙方須保證所建房屋主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關標準。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施、文明施工。在施工過程中,乙方要特別注意安全施工,確保乙方所提供的施工器材、設備不存在安全隱患,確保施工人員的人身和財產安全,杜絕一切事故發生;因乙方對施工工地管理疏忽,施工設備的原因和乙方的人員操作失誤等導致施工人員或第三人發生傷亡事故和財產損失的,由乙方負擔全部責任,甲方不負擔任何責任和費用,若甲方因發生安全事故,而向遭受人身傷亡或財產損失的施工人員或第三人支付相關費用的,甲方有權就其所支付的相關費用向乙方追償。
七、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):________日期:________
乙方簽字(章):________日期:________
包工包料承攬合同范文(17篇)篇九
甲方:。
乙方:。
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程數量:
4.結構形式:
包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質量要求的照明用電線及其它設備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
1、商定工期為x天(日歷天)。
開工日期:xx年x月x日
竣工日期:xx年x月x日
2、本工程應一次進場完成,按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責任由乙方承擔,并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應支付違約金1000元,7天以上(含7天)發包方有權終止合同,責令無條件退場,按已完成工程量的80%結算支付,并有承包方承擔所有經濟責任。
1、此工程樓號總面積約x平方米。
2、每平方工程包價:主體每平方米x元,裝飾每平方米x元。
1、主體工程結算及支付辦法。
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價的,剩余三個月內付清。
(2)、結算前由發包方、建設方、監理方、質監站及設計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經甲方項目部和項目經理批準后,甲方財務核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法。
(1)砌體完成一半后福完成工程量的,全部完成付總款的,主體驗收后付至xx。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付總工程款,竣工驗收后付至總款的,二次結構、裝飾部分竣工驗收后三個月內付清。
3、質量保證金條款。
(1)質量保修期為2年,質保期內,乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權安排第三方維修,維修費從乙方的質保金中扣除。
(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納。質量保證金在主體竣工驗收后退還。
(3)保修金在質檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
1、甲方責任。
(1)、向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。非生產用的大功率電器甲方酌情收取成本。
(4)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任。
(1)、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。
(2)、上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。乙方要對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過45周歲。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗,如:塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(6)施工中注意安全施工,如發生大小事故,均有乙方全部承擔。
(7)施工期間因乙方責任造成的停工、返工、器材、機械設備的損失,一切責任由乙方負責。
(8)工程完工后,剩余的材料必須按甲方指定地點堆放整齊。屬于甲方的工具、材料等必須在七天內全部還清完畢,施工人員必須在七天內全部撤離施工現場。
1、施工安全施工生產目標承諾:
(1)、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
(2)、輕傷事故控制在五人以內。(每個棟號)。
(3)、杜絕重大設備、火災事故。
(4)、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
2、乙方必須執行下列安全管理制度:
(1)、根據工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執一份。
(2)、乙方必須執行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)、乙方應向甲方提供有關安全的管理規章制度并執行甲方的安全檢查制度。
(4)乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為,在施工區域內發生打架、斗毆、盜竊、酗酒鬧事、賭博等現象,不管任何原因,發生一次,發包方對責任方罰款500-1000元,由此引起的刑事責任及一切費用由承包方承擔。
1、依據國家《建筑法》、《勞動法》規定,根據政府和建設主管部門要求,發包方工程項目部必須為其勞務作業特殊工種的現場務工人員辦理意外傷害保險,支付其保險費用,勞務分包方承擔此項費用。
2、發生重大傷亡及其他安全事故是,勞務分包人員立即報告發包方工程項目部,有工程項目部在規定的時間內報告上級主管部門,并保護施工現場事故。上級主管部門對事故現場進行調查,同時按有關法律、法規處理。
3、勞務分包方和工程承包方對事故責任有爭議時,按有關規定處理。
4、事故發生時,雙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。
1、甲方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,其損失由甲方承擔,工期順延。
(1)圖紙變更未及時送達乙方。
(2)未按時按材料計劃提供材料,造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,按照以下約定由乙方承擔責任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時,甲方可以終止合同,乙方應自甲方通知終止合同之日起3日內退出施工現場,并承擔因此給甲方造成的經濟損失及上述總承包價的30%作為違約金。
(2)因乙方責任造成質量事故和延誤工期,其工料損失及延誤工期所造成甲方的一切損失概由乙方承擔:a.如出現質量問題需返工時,按市場價在承包總價中扣除拆除部分的材料費用;b.延誤工期按每拖后一天罰款1000元。
(3)因乙方對單項工程施工力量不足或質量達不到甲方要求,甲方有權再次發包,其單價按乙方重新發包單價從現乙方合同價款中扣除。
(4)乙方必須每月按時造表發放工資,經參工人員簽字認領后的工資表報甲方財務備案。若乙方不能及時給勞務人員發放工資的,甲方有權在乙方工程款中扣除,根據勞務人員施工工程量情況,直接把工資代發到勞務人員手中。
在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成,可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的,可提請企業所在上級有關部門仲裁或法院訴訟。
未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁或訴訟。
本合同簽訂地點:
本合同經雙方負責人簽字蓋章后生效。
本合同在完成工程分包工作內容、結清工程決算尾款后,即宣告終止。
十三、本合同一式四份,由甲乙雙方各執兩份,本合同經雙方簽字蓋章后生效。
發包單位(蓋章)。
負責人簽字:
電話。
身份證號:
xx年x月x日。
承包單位(蓋章)。
負責人簽字:
電話:
身份證號:
xx年x月x日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十
甲方:
乙方:
為確保工程按時按質竣工驗收,明確雙方各自義務,現將油漆工承包給乙方,特訂立如下合同:
一、承包方法:
承包方式:雙包,即包工包料。
工作量:承包價格:
二、工程進度:按照甲方的要求進度,自年月日至年月日止,乙方必須按合同進度按時完成,乙方如不能完成,甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質量:必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求,盡量做到使客戶滿意。
四、安全:必須保證施工安全,杜絕大小事故的發生,禁止工作期間及中午飲酒,安全帽有乙方自備,但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議,分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理,發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
五、付款方式:
六、此合同一式兩份,雙方簽字有效,各持一份為憑,并作為雙方當事人法律依據。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十一
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲方將樓不銹鋼欄桿制作、安裝工程承包與乙方,經雙方協商一致,特訂立本合同。
一、承包方式及價款:
1、包工包料,承擔技術、質量、安全、文明施工及工期全過程施工管理。
3、甲方供應各種管材,根據乙方領料數量,材料款在乙方工程款中扣除。
4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采購(如彎頭、埋件、膨脹螺栓、飾蓋、焊絲、密封膠等零星材料),材料質量必須符合國家標準要求,并且提供相應資料。
二、承包范圍:樓設計圖紙范圍內的欄桿工程。包括制作、安裝,密封膠的封打、竣工清理等全部內容。
三、工程質量:符合現行國家驗收規范及相關標準,質量標準為精品優良。標準確定以濟南市質量監督站備案為準,達不到質量標準,按施工總額的.10%扣除。施工過程中由于質量問題和進度失控引起的經濟損失,由乙方全部承擔,工程付款中扣除。
四、工程工期:
1、自20___年________月________日至20___年________月________日竣工,并通過驗收。
2、乙方按甲方的進度計劃和質量要求,保證施工人員數量,隨時接受甲方的核查和監督。無故拖延工期每一天罰款1000元,并承擔給甲方造成的相應經濟損失和有關支出。
五、結算、付款方式:
1、工程結算,按實際長度延長米計算。
2、工程付款,竣工驗收達到精品標準付總工程款的80%,剩余工程款質保期滿付清(質保期二年)。
3、乙方出具工資表,領取工程款。
六、違約責任:
1、如中途出現停工造成的一切經濟損失由乙方承擔,所發生費用甲方概不負責。
2、如工程質量低劣,甲方有權更換乙方,所發生費用由乙方全部承擔。
3、甲方如不能及時提供材料,造成工期延誤,工期相應順延,造成損失甲方承擔,
七、其他:
1、乙方根據大樣圖編制材料計劃,提前3天上報甲方材料處,以便甲方及時組織貨源到場。
2、乙方施工嚴格操作規程,出現安全事故均由乙方自行承擔。
3、乙方施工嚴格注意成品保護工作,每發現損壞一處罰款500元,工程款中扣除。
4、主要受力桿件,預埋鋼板厚度不應小于4㎜,且有兩個螺栓固定,并前后布置,螺栓直徑不小于10mm,埋件必須直接安裝在混凝土構件上。
5、幼兒園欄桿工程滿足設計要求。
八、本合同雙方簽字后生效,工程款付清,合同自行作廢。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十二
甲方:
乙方:
現有甲方私房承包給乙方承建,特立合同如下:
一、承包內容:
磚混結構,地梁鋼材16四根,高400,起立柱,倒圈梁12鋼材,領條8個頭,瓦安陸瓦,一層實心墻,二層空斗墻,水電門窗由甲方負責,排面磚由乙方負責。
二、承包方式。
包工包料,按每平方米520元據實結算,面積拉到滴水,樓梯算1.5每平方米,衛生間算兩個平方。
三、付款方式。
單間開工付叁萬元,兩間付肆萬元,一樓蓋板單間付貳萬元,兩間付叁萬元,二樓蓋板單間付貳萬元,兩間付叁萬元,蓋瓦、粉刷按進度付款,交房余款一次結清。
四、安全事故由乙方負責。
五、此合同一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字之日生效,未盡事宜雙方協商解決。
甲方簽字:
乙方簽字:
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十三
委托方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就乙方承包甲方的家庭涂料裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
二、工程內容:詳見合同附件一,油漆工的合同承包合同。
三、委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。
四、工程工期:
1、開工日期:年月日,(以乙方工人開工算起)。
2、竣工日期:年月日,(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準)。
五、工程總造價:萬仟百拾元。
六、甲方的權利和義務:
甲方負責自行采購施工材料,其所購材料應符合國家規定的有關標準,其材料必須在協會會員店鋪采購,油漆未在協會會員店鋪購買可視合同無效。
甲方采購后材料經乙方負責保管。由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
甲方應給施工人員辦理進場施工手續(出入證等)。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分,甲方應向鄰居打好招呼。
施工中,甲方需要變更或增加施工項目時,應及時如實通知乙方,雙方應簽訂項目變更表,商議好造價情況。
甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務:
乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。
乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
按施工程序開展監理,及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。
乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤,應與甲方商議解決。
八、基層檢查:
乙方在工程現場對基層狀況進行檢查時,若發現可能影響涂飾效果的因素時,要及時提出整改意見,由甲方負責實施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的,雙方應事先做好記錄并予以確認。
九、工程施工及驗收標準:
附件二。
十、付款方式:
1、合同一經簽訂,甲方須先支付定金600元。
2、乙方人員進場施工五天后,甲方應支付工程總造價的'25%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方應支付工程總造價的50%,即______________。
4、內墻乳膠結束后,3個工作日內雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款,即___________。
變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。
十一、飾后保修承諾:
乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任,保修期間自工程竣工驗收之日起,為期2年。
保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。
保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責,不承擔其他連帶責任。
在保修期內,乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的,5個工作日內派人修復。
保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化收縮等原因)所產生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的,則維修的材料和人工費均由甲方負責。
十二、違約責任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
無正當理由,甲方在應付款日期不付款,給乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的后果由甲方承擔。
甲方未按合同規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本合同工程價款的1‰支付給乙方。
乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十三、爭議解決:
雙方友好協商,協商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十四、合同效力:
本合同一式兩份,雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方:(簽字)。
聯系方式:
簽訂日期:
乙方:(簽字)。
聯系方式:
簽訂日期:
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十四
甲方將位于________的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的,乙方應對此負全部責任。
二、施工要求。
1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為天),即自________止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。一樓為________平米,二樓為________平米,共兩層為________平米。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式。
工程報價:每平方________元,以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場需支付開工費。
2、第一層蓋好后付________萬元。
3、第二層蓋好后付________萬元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題,甲方將剩余款項________全部支付給乙方。若出現質量問題,所需維修資金由剩余款項支付,剩余款項不足以支付維修金的,甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。
四、工程內容:乙方從地基到完成磚砌結構,室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位(電線由甲方提供),及按原有的化糞池改大。
五、違約責任:
1、乙方承諾:如建好后的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的',甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結清外,須賠償另一方違約金________萬元。
3、若乙方未在規定的工期內完工,每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金,逾期時間進過一個月以上的,乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協議履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解決,協商不成的,均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方(簽字蓋章):________。
乙方(簽字蓋章):________。
________年________月________日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十五
乙方:______________________。
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則,就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜,為明確雙方責任、義務和權利,經雙方友好協商,愿意達成如下條款,以期共同遵守。
1、工程名稱:私宅。
4、建筑面積:______________________平方米。
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面,室內外裝飾粉刷,樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
質量標準:乙方施工的工程質量,應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
合同工期:自______年____月___日至______年____月___日,總日歷天數為________天。
在施工過程中,乙方施工人員所發生的安全事故,乙方自理與甲方無關。
1、固定單價包干:________元/平方米,按建筑面積實算(建筑面積按國家規范標準計算)。
2、工程完工后,留工程造價為工程質保金,工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
甲方根據工程進度付款,基礎結束付________,主體結束付______________,粉刷結束付______________,工程竣工驗收付______________,無質量問題一年后付清。
費用有甲方負責。
費用有甲方負責。
1、解除合同:乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方,經甲方書面通知,仍不能滿足要求的,甲方有權向乙方發出通知解除合同,責令乙方退場,已完工程量按________%結算。年底結清。
2、合同的終止:甲、乙雙方根據合同條款,事理行使了自己的'權利,合理履行了各自的義務后,本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議,補充協議與該協議具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):___________。
法定代表人(簽字):___________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十六
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
1.工程名稱:__________。
2.工程地點:__________。
3.工程數量:__________。
4.結構形式:__________。
包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質量要求的照明用電線及其它設備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
1、商定工期為__________天(日歷天)。
開工日期:_______年____月____日
竣工日期:_______年____月____日
2、本工程應一次進場完成,按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責任由乙方承擔,并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應支付違約金1000元,7天以上(含7天)發包方有權終止合同,責令無條件退場,按已完成工程量的80%結算支付,并有承包方承擔所有經濟責任。
1、此工程樓號__________總面積約__________平方米。
2、每平方工程包價:主體每平方米__________元,裝飾每平方米__________元。
1、主體工程結算及支付辦法。
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價的,剩余三個月內付清。
(2)、結算前由發包方、建設方、監理方、質監站及設計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經甲方項目部和項目經理批準后,甲方財務核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法。
(1)砌體完成一半后福完成工程量的__________,全部完成付總款的__________,主體驗收后付至__________。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的__________,全部完成付總工程款__________,竣工驗收后付至總款的__________,二次結構、裝飾部分__________竣工驗收后三個月內付清。
3、質量保證金條款。
(1)質量保修期為2年,質保期內,乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權安排第三方維修,維修費從乙方的質保金中扣除。
(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納__________。質量保證金在主體竣工驗收后退還__________。
(3)保修金在質檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
1、甲方責任。
(1)、向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的`施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。非生產用的大功率電器甲方酌情收取成本。
(4)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任。
(1)、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。
(2)、上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。乙方要對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,工人年齡不得低于18周歲,不得超過45周歲。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗,如:塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(6)施工中注意安全施工,如發生大小事故,均有乙方全部承擔。
(7)施工期間因乙方責任造成的停工、返工、器材、機械設備的損失,一切責任由乙方負責。
(8)工程完工后,剩余的材料必須按甲方指定地點堆放整齊。屬于甲方的工具、材料等必須在七天內全部還清完畢,施工人員必須在七天內全部撤離施工現場。
1、施工安全施工生產目標承諾:
(1)、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
(2)、輕傷事故控制在五人以內。(每個棟號)。
(3)、杜絕重大設備、火災事故。
(4)、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
2、乙方必須執行下列安全管理制度:
(1)、根據工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執一份。
(2)、乙方必須執行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)、乙方應向甲方提供有關安全的管理規章制度并執行甲方的安全檢查制度。
(4)乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為,在施工區域內發生打架、斗毆、盜竊、酗酒鬧事、賭博等現象,不管任何原因,發生一次,發包方對責任方罰款500-1000元,由此引起的刑事責任及一切費用由承包方承擔。
1、依據國家《建筑法》、《勞動法》規定,根據政府和建設主管部門要求,發包方工程項目部必須為其勞務作業特殊工種的現場務工人員辦理意外傷害保險,支付其保險費用,勞務分包方承擔此項費用。
2、發生重大傷亡及其他安全事故是,勞務分包人員立即報告發包方工程項目部,有工程項目部在規定的時間內報告上級主管部門,并保護施工現場事故。上級主管部門對事故現場進行調查,同時按有關法律、法規處理。
3、勞務分包方和工程承包方對事故責任有爭議時,按有關規定處理。
4、事故發生時,雙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。
1、甲方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,其損失由甲方承擔,工期順延。
(1)圖紙變更未及時送達乙方。
(2)未按時按材料計劃提供材料,造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同規定履約,出現以下情形的,按照以下約定由乙方承擔責任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時,甲方可以終止合同,乙方應自甲方通知終止合同之日起3日內退出施工現場,并承擔因此給甲方造成的經濟損失及上述總承包價的30%作為違約金。
(2)因乙方責任造成質量事故和延誤工期,其工料損失及延誤工期所造成甲方的一切損失概由乙方承擔:a.如出現質量問題需返工時,按市場價在承包總價中扣除拆除部分的材料費用;b.延誤工期按每拖后一天罰款1000元。
(3)因乙方對單項工程施工力量不足或質量達不到甲方要求,甲方有權再次發包,其單價按乙方重新發包單價從現乙方合同價款中扣除。
(4)乙方必須每月按時造表發放工資,經參工人員簽字認領后的工資表報甲方財務備案。若乙方不能及時給勞務人員發放工資的,甲方有權在乙方工程款中扣除,根據勞務人員施工工程量情況,直接把工資代發到勞務人員手中。
在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成,可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的,可提請企業所在上級有關部門仲裁或法院訴訟。
未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁或訴訟。
本合同簽訂地點:__________。
本合同經雙方負責人簽字蓋章后生效。
本合同在完成工程分包工作內容、結清工程決算尾款后,即宣告終止。
十三、本合同一式四份,由甲乙雙方各執兩份,本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料承攬合同范文(17篇)篇十七
甲方建商住樓一幢,施工場地地已平整,道路暢通,水、電設施齊全,各種建設審批手續完備,已完全具施工條件。為使樓房盡快建設,明確雙方的權利義務,經甲乙雙方共協商,自愿達成以下建房協議,以便共同遵守。
一、工程名稱為:
商住并用房。
二、工程結構:
商住并用房層,其中1層為框架結構,以上為磚混結構。
三、圖紙和文件的保管與提供:
協議書成立后日內,甲方交付施工圖兩套,交付乙方的圖紙由乙方保管,并作為施工資料、交工驗收憑據。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方。不按時通知造成的損失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。設計變增的工程量由甲方支付施工費,變減的工程量可相應減少工程費用。
四、承包范圍及要求:
承包范圍為該工程的地基處理(地基高于公路公分后,再三步階梯計公分為一層的地坪),結構建造(土建施工),內外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚),室內水泥地坪,墻內及室頂的電話線、有線電視線,網絡線路、空調線、照明電線等暗線的安裝,上下水道預留管道的處理及防水處理,房頂的建設及防水處理,天然氣管道的預留處理,木工施工,樓梯的建造。要求:嚴格按照施工圖紙施工。
五、承包方式:
20______年______月______日開工,20______年______月______日峻工,有效工期為______天。不能如期峻工,承擔甲方因此而付出的看管費、勞務費,造成材料損失的,以購買價承擔材料費。甲方變更設計增加施工量的相應增加工期。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工天以上,甲方有權解除協議,未支付施工費用不再對付。
七、施工設備的提供:
施工設備及機械由乙方全部提供,并與本協議書成立后,圖紙交付之日起日內運到施工場地。施工設備、施工機械的數量,以有效保證正常施工為限。
八、價金及支付方式:
以上工程總承包金為元。變更設計的,變更后的工程量,按總價金與總工程量的比例,計算變更價金的增減。
支付方式:采用現金分期支付的方式。施工機械施工設備到施工場地付總價金的______%,三層主體結構完成后付總價金的______%,全部主體結構完成后付總價款的______%,墻體粉墻完成后付總價款的______%,全部工程完工付至價款的95%,下余5%作為保修費用一年以后支付。
九、材料供應:
工程所需材料由甲方提供,乙方對不符合質量的材料有義務要求甲方更換,不履行此注意義務而發生的損失由乙方承擔責任。
因材料供應的原因至工程延誤的,乙方有權同等地延長施工期限。
對材料的使用應依合理為原則,不得有浪費的情形,否則甲方有請求乙方有賠償的.權利。
十、質量要求:
嚴格按施工圖紙和有關建設部門的規定施工。
十一、施工安全:
乙方全面負責本施工過程中的施工安全,施工中出現的一切事故均由乙方承擔。
十二、工傷事故的處理:
對到施工場地的施工人員,乙方必須按實際人員,辦理施工人員及第三人人身生命財產辦理保險,支付保險費用。
施工中發生的一切人身損害和第三人人身損害,由乙方承擔。
十三、質量保修:
乙方按法律、行政法規對交付使用的工程保修,并保修期內承擔質量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年。
十四、違約責任:
本協議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構成違約,違約方承擔守約因此而造的全部損失。
十五、本協議未盡事宜另行協商。
十六、本協議一式份,甲乙雙方各持一份,交保管一份。
附:施工圖紙以及施工圖中對各項標準,參數及施工要求等是本協議書的組成部分。
20______年______月______日。