加工可以改變物質的狀態和性質，實現不同材料之間的轉化和利用。下面是一些加工行業的成功案例，希望能給您帶來一些啟發和思考。

機械加工合同（通用16篇）篇一

甲方：

乙方：

乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．。

一：甲方提供圖紙和質量要求。

二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

份，由甲方于年月日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）。

本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

年月日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。

一：甲方如中途變更定作物的`數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。

三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份。

甲方：（蓋章）。

乙方：（蓋章）。

代表人：

代表人：

地址：

地址：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

機械加工合同（通用16篇）篇二

定作方：____________________________________。

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

編號名稱規格單位數量備注。

第二條加工成品質量要求。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責任。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（______）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________。

代表人：________。

____年____月____日。

承攬方：________________________。

代表人：________。

____年____月____。

機械加工合同（通用16篇）篇三

買方（甲方）：有限公司合同編號：

賣方（乙方）：有限公司簽訂合同時間：年月日。

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一。設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額。

二。技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）。

1。甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。

3。乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。

4。安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的'培訓。

6。乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。

三。交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用。

五。驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗。

收手續。

六。設備交付及運輸方式：

1、交貨地點：有限公司。

2、運輸方式：汽車公路運輸。

3、運輸費用：由乙方承擔。

4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙。

方承擔。

七。設備付款方式：

1。支付方式：

銀行轉帳支付。

2。支付時間：

1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進。

度款；

3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

3。開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票。

八。人力不可抗力。

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可。

九.保密條款。

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等。

十.解決合同糾紛方式:。

互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2。若協商不妥，則到原告方人民法院起訴。

3。違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它。

1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效。

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

代表：代表：

聯系人：聯系人：

電話/傳真：電話/傳真：

日期：年月日日期：年月日

機械加工合同（通用16篇）篇四

承攬方（甲方）：_____________________。

一、委托加工項目。

1、委托加工產品：_____________________。

2、數量：（以乙方下單為準）。

_________款號，______件，單價________。

_________款號，______件，單價：_______________。

3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

1、乙方提供材料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準。

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的范圍及期限。

1、材料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。

1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

3、未經乙方許可，甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限。

乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），并派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2、于乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限。

1、經跟單員驗收確認后，當天交付貨款。

九、結算方式：

1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：___授權代表（簽字）：______。

簽訂地點：_____________。

機械加工合同（通用16篇）篇五

買方（甲方）：

賣方（乙方）：

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

三．交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用

五．驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續

六．設備交付及運輸方式：

1、交貨地點：有限公司

2、運輸方式：汽車公路運輸

3、運輸費用：由乙方承擔

七．設備付款方式：

1．支付方式：銀行轉帳支付

2．支付時間：

1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；

3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

3．開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

八．人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

九．保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十．解決合同糾紛方式:

1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十一．其它

1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲方：

乙方：

年 月 日

機械加工合同（通用16篇）篇六

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

編號 名稱 規格 單位 數量 備注

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

機械加工合同（通用16篇）篇七

乙：常州市華夏機械加工廠單號：20xx-6-27。

因為生產需要訂購以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：

乙：收到（甲)資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致。

甲生產拖期所造成的一切損失。

5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲。

方訂購單：一律不付款。

1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現。

有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

單號：20xx-6-27***。

甲：玻璃設備有限企業乙：常州市華夏機械加工廠。

經手人：經手人：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期：年月日日期：年月日

機械加工合同（通用16篇）篇八

出賣人：合同編號： 買受人：簽訂地點：

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限： 按相應出廠產品質量負責 。

第四條 包裝標準，包裝物的供應與回收：合理包裝達到運輸、裝卸要求，出賣人保障良好工業產品狀態交付，包裝物不回收，包裝費用出賣人承擔。

第七條 其他特殊項目要求： 無第八條 標的物所有權：自交貨之日起轉移 。

第九條 交（提）貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫 。

第十條 運輸方式及到達站（港）和費用負擔： 汽運，運費由需方自行承擔。 第十一條 檢驗標準、方法、地點及期限：按本合同約定的質量標準，在供方廠內驗收。

第十五條 本合同解除條件 ：依據《中華人民共和國合同法》規定執行。 第十六條 違約責任：按照雙方約定事宜進行執行。

第十七條 合同爭議解決方式：由雙方協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的，可向當地仲裁委員會申請仲裁。

第十八條 生效條件 ： 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項：

機械加工合同（通用16篇）篇九

喂入機起吊套____件____________元已收____件

35齒鏈輪____個____________元總計____臺

41齒鏈輪____個____________元總計____臺

合計 ____________元

合計金額(大寫)：________________

二、質量要求技術標準：供方按照需方圖紙要求生產、檢驗。

三、交(提)貨地點方式：____________________有限公司工廠內。

四、運輸方式及到達站港和費用承擔：設備由需方自提。

五、驗收標準：供方按照圖紙要求生產，按照技術協議驗收。

六、解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決

七、其它違約事項：雙方友好協商解決。

八、本合同和技術協議傳真件有效，雙方各執一份。

甲方：________________

供方：________________

法定代表：________________

委托代理人：________________

地址：________________

電話：________________

傳真：________________

開戶行：________________

帳號：________________

稅號：________________

機械加工合同（通用16篇）篇十

甲方：_________(以下簡稱甲方)

乙方：_________(以下簡稱乙方)

減速箱箱體，數量累計

1、甲方提供加工設備，包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。

2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。

3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育，以及工件出入廠門管理。

4、甲方因生產需要，可隨時使用所提供設備，并即時通知乙方。

1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規章制度。

2、乙方提供設備操作人員，必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。

3、乙方對安全管理、工件質量負全責，出現安全、質量問題甲方概不負責。

4、乙方負責工作場所的文明生產，每天必須保持工完料盡場地清。

5、乙方加工人員必須精心維護、保養設備，因加工原因引起設備損壞或精度降低，由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。

6、乙方如需加班加工工件，必須提前通知甲方，服從甲方安排。

1、___

2、___

1、甲、乙雙方協商解決。

2、如協商不成提交淮安仲裁委仲裁。

3、違約賠償：以違約造成的實際損失為賠償依據進行賠償。

1、本協議未盡事宜雙方協商解決

2、若協議有修訂，以最新協議為準

3、本協議經雙方簽章后生效

4、本協議一式四份，雙方各執正、副本各一份

甲方_________乙方_________

開戶行：_________開戶行：_________

帳號：_________帳號：_________

甲方簽訂人：_________乙方簽訂人：_________

簽訂時間：_________年_________月_________日

機械加工合同（通用16篇）篇十一

發包方(甲方):。

承包方(乙方):。

為了提高甲乙雙方的.經濟效益，整合雙方資源，充分發揮物流企業優勢，依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲、乙雙方平等、自愿協商，特訂立本承包經營合同，供雙方共同遵守執行。

第一條承包經營事項。

本合同所涉承包經營事項為：貨物運輸權和運營收益權。其中，如完成承包行為的車輛為甲方提供，乙方還享有該車輛的使用權。

乙方享有的貨物運輸權、運營收益權以及車輛使用權受本合同約定的限制。

第二條承包期限。

承包經營期限為年，即從年月日起至年月_______日止。

承包經營期限屆滿后，如甲方繼續發包的，同等條件下，乙方有優先承包的權利。承包經營期限內，甲、乙雙方可依據本合同的約定，變更或解除本合同。

第三條承包方式。

一、基本承包經營方式：

1、甲方提供貨物運輸的貨源，由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。

2、甲方與貨物托運人辦理托運手續和運費清結。

根據經營需要，甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續和運費清結。

3、乙方必須在甲方通知的期限內完成甲方安排或隨時指定的運輸業務。

4、承包金反向給付，即由甲方向乙方支付本協議約定的承包金。

5、承包經營期間，乙方承擔貨物運輸過程中所發生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養費用(保險公司賠償的除外)等經營成本。

二、補充承包經營方式：

乙方可以選擇以下方式作為完成承包經營的運輸工具(勾選)：

1、甲方提供運輸工具。()。

甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務內容及價格等事宜本合同期滿，乙方應將機動車輛檢修后，交甲方檢驗接收，并隨交修車工具。

2、乙方以自有車輛作為運輸工具。()。

乙方的運輸工具為：號汽車，車架號，發動機號，以及隨車工具。

3、上述車輛，必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。

4、上述車輛，由甲方統一辦理保險投保。

5、上述車輛，在承包經營期限內進行維修、保養的，應統一在甲方指定的修理廠進行。

三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行，法定節假日另行通知。

貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質量考核標準》規范運作。

第四條承包經營保證金和承包金。

一、承包經營保證金。

本合同生效后，乙方應向甲方交付承包經營保證金人民幣伍萬元，其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內支付。該保證金為乙方在承包經營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。承包經營保證金一次性交付。承包經營期間，保證金不計付銀行利息。

承包經營期限屆滿，甲、乙雙方無債權、債務的，甲方在30日內一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。

二、承包金。

1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣元。

第五條甲方的權利義務。

1、甲方有權糾正乙方在貨物運輸中違法、違規行為。

甲方有義務保證本企業貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。

2、甲方有權根據企業經營需要，自主地組織和調配貨源。

甲方有義務公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。

3、甲方有權定期組織乙方進行安全和職業道德學習，并進行考核。學習時間為月日，甲方另有權通知乙方參加臨時學習。

甲方有義務按照主管部門規定和通知，組織乙方參加主管部門舉辦的學習、培訓、評比等活動。

4、甲方有權制定本企業貨物運輸的規章制度。(該規章制度為本合同的附件)甲方有義務保證規章制度符合物流行業的特點或交易習慣，不得增加乙方的負擔和責任。

5、甲方有權在承包經營期限內，指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患，甲方有權要求乙方停止運輸。甲方有義務保證乙方正常運輸，不得無理干涉。

6、甲方有權根據經營需要，制定統一服務規范、在運輸車輛上粘貼統一標示或廣告。(甲方制定的統一服務規范為本合同的附件)。

甲方有義務保證統一服務規范符合物流行業的特點或交易習慣，不得增加乙方的負擔和責任。

7、甲方有權選擇投保的保險公司，有權決定對運輸貨物投保貨物損失險。甲方有義務選擇服務質量優良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保，并應書面通知乙方。

甲方有義務對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責任保險，并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。

8、甲方有權制定本企業統一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務保證本企業統一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區、同行業的費用標準。

9、甲方有權根據經營需求要求乙方更換車輛或變更線路，乙方必須配合。

第六條乙方的權利義務。

1、乙方有權在甲方指定的貨物運輸期限內，自主安排運輸。乙方有義務保證完成甲方的貨物配送運輸，并服從甲方的統一貨物調配。

2、乙方有權對甲方調配的貨物進行查驗，有權拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。

乙方有義務按車輛相關規定維修和保養車輛，保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務遵守交通法規和機動車操作規程，保證行車安全。

3、乙方有權拒絕支付本合同約定或主管部門規定以外的費用，有權對甲方沒有依據的收費提出異議或向主管部門投訴。

乙方有義務按照本合同約定，向甲方支付代為清結的運費和其他費用，并承擔因遲延支付給甲方造成損失的賠償責任。

4、未經甲方書面同意，乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載，

不得將車輛交給第三者駕駛，不得捎帶與工作無關的第三者，不得違反承包經營用途使用車輛，不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。

5、乙方有權對甲方制定的規章制度和統一服務規范提出建議和修改意見。乙方有義務嚴格遵守甲方制定的規章制度和統一服務規范，并承擔違反規章制度和統一服務規范給甲方造成損失的賠償責任。

6、乙方有義務在運輸過程中發生交通事故和意外事件造成貨物損毀時，在30分鐘內通知甲方和保險公司，并立即報警。

7、乙方有義務保證聯系渠道通暢，可以隨時接受甲方貨運調配。

8、乙方有義務保守甲方的商業秘密。

第七條貨物運輸風險承擔。

一、貨物運輸風險。

貨物運輸風險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災害等造成的物質損失以及對車輛內、外人員的賠償責任。

二、風險承擔。

1、交通違章造成的行政處罰，乙方全部承擔。

2、交通事故，除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外，其他情況下的事故賠償責任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。

3、貨物毀損的，除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外，其他情況下的賠償責任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。

4、意外事件和自然災害等造成的物質損失和賠償責任，由乙方提供有權部門的書面證明，根據國家相關法律規定處理。

5、車輛和貨物包裝固有原因的確定，以國家相關檢驗機構的書面認定為準。

6、乙方遭受人身損害的，除保險公司理陪并實際賠付的部分外，甲方不承擔任何賠償或補償責任。

三、賠償處理費用承擔。

賠償責任認定和處理過程中，包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用，由乙方承擔。

第八條違約責任。

一、本合同履行期間，雙方應嚴格履行，不得單方解除、終止本合同。如有違反，違約方應向對方支付人民幣元的違約金。其他直接經濟損失，違約方另行賠償。

二、下列情況下，由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金，并賠償乙方的實際經濟損失：

1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的。

2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證，致使乙方無法營運的。

3、在貨源緊張時，向承包人以外的人員調配貨運的。

三、下列情況下，由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金，并賠償甲方的實際經濟損失：

1、完成承包經營的車輛不符合國家強制性標準的。

2、不能保證甲方調配貨運的。

3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的。

4、不參加甲方組織的學習、培訓的。

6、因乙方原因不能取得聯系的。

7、無合法情由，拒不執行甲方統一服務規范的。

因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的，乙方除承擔上述違約責任外，還應承擔該違約責任。

四、下列情況下，甲方可以解除本合同，乙方的承包經營保證金不予退還，乙方并應賠償甲方的其他實際經濟損失：

1、連續兩次不能完成甲方調配貨運的。

2、連續兩次違章駕駛并受到行政處罰的。

3、三次不參加甲方組織的學習和培訓的。

4、發生交通事故并承擔全部事故責任的。

5、以甲方名義與他人簽定貨運協議并收取運費的。

6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調配的貨物的。

7、故意泄露甲方商業秘密的。

8、發生交通事故不及時通知甲方和保險公司的。

9、扣留或變相扣留運輸貨物的。

因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的，乙方除承擔上述違約責任外，還應承擔該違約責任。

五、甲方應按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠，每拖欠一日，應向乙方支付拖欠部分1%的違約金。

機械加工合同（通用16篇）篇十二

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。

3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。

4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓。

6、乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_____天內安裝調試完畢交付使用。

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續。

1、交貨地點：有限公司。

2、運輸方式：汽車公路運輸。

3、運輸費用：由乙方承擔。

1、支付方式：銀行轉帳支付。

2、支付時間：1、合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

2、乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；

3、余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

3、開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票。

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容，包括設備總價等。

1、本合同經雙方簽章后生效，并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2、若協商不妥，則到原告方人民法院起訴。

3、違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

1、本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

機械加工合同（通用16篇）篇十三

甲方：xx（以下簡稱甲方）

乙方：xx（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務；電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

本合同期限一年。

包工不包料

本合同總價為人民幣（大寫）元整（含增值稅及附加稅）。

1乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗；

2乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

1缺陷消除率100%；

2微波設備運行率為99。8%；

3交換設備運行率為99。9%；

4調度總機運行率為99。9%。

1本合同質量保證金為合同總價的10%；

2因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

甲方按時間進度付款，付款時乙方需開具服務業發票（與付款額度相同），乙方在每月25日前補開當月差額部分發票（年總費用十二分之一扣除當月已開發票），甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿，經驗收合格后支付。

1甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等）。

2乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

1xx有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍

2xx有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

機械加工合同（通用16篇）篇十四

機械加工合同（通用16篇）篇十五

方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規格 單位 數量 備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1.未按合同規定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付物或完成工作的數量少于合同規定，方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。

3.未按合同規包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。

5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6.異地交付的物不符合合同規定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養費。

7.實行代運或送貨的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付物的責任。

8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。

9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 方的違約責任

1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。

4.超過合同規定期限領取物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月___

機械加工合同（通用16篇）篇十六

郵碼：____________。

電話：____________。

法定代表人：___________。

職務：____________。

郵碼：____________。

電話：____________。

法定代表人：____________。

職務：____________。

根據規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________。

代表人：_____________________。

____年____月____日。

需方：________________________。

代表人：______________________。

____年____月____日。