合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

塑膠跑道維修合同版通用篇一

乙方：

四、材料提供方式：

六、驗收標準及方式：

七、結算方式及期限：現金轉帳銀行匯款期限

八、違約責任及金額：

九、如需提供擔保，另立合同書，作為本合同附本。

十、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

十一、雙方商定的其他條款：

托修方單位：(章)

單位地址：

法定代表人：

代表人：

電話：電掛：

開戶銀行：帳號：

郵政編碼：承修方單位：(章)

單位地址：

法定代表人：

代表人：

電話：電掛：

開戶 銀行：帳號：

郵政編碼：

說明：

1.承、托修方簽訂書面合同的范圍：汽車大修、主要總成大修、二級維護及維修費在一千元以上的。

2.本合同正本一式二份，經承、托修方簽章生效。

3.本合同維修費是概算費用。結算時憑維修工時費、材料明細表，按實際發生金額結算。

4.承修方在維修過程中，發現其他故障需增加維修項目及延長維修期限時，承修方應及時以書面形式(包括文書、電報)通知托修方，托修方必須在接到通知后天內給予書面答復，否則視為同意。

5.承、托修方簽訂本合同時，應以《汽車維修合同實施細則》的規定為依據。

注：本合同一式份。承、托修雙方一份，維修主管部門各份。

乙方：

日期：

塑膠跑道維修合同版通用篇二

乙方:_________________

一.工程概況:_________________

1.工程名稱:_________________校園操場整理。

2.工程地點:_________________

3.施工范圍:_________________

二.工期。工程工期從2013年11月29日至2013年12月15日。

三.工程協議價款:_________________(詳見預算)。

四.承包方式:_________________乙方對操場整理包工、包料,包質量,包驗收合格,包文明施工。

六.工程付款辦法。

工程完工后甲方驗收合格,經費到帳即向乙方支付工程協議價款。

七.工程質量要求。

1.乙方嚴格要求完成施工任務,完工驗收后三個月為質保期。在質保期內出現質量問題,由乙方負責。

2.工程完工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場清。

八.協議生效與終止。

1.本協議自雙方簽字并加蓋公章后生效,工程保質期滿,協議即告終止。

2.本協議壹式兩份,雙方各執壹份,具同等法律效力。

塑膠跑道維修合同版通用篇三

合同編號：

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：

(以下簡稱乙方)經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方

第1條 工程概況

1.1工程名稱： 房屋維修工程 1.2工程范圍：

1.3工 期：

1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。1.5合同價款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完畢經雙方驗收合格后，甲方在一周內一次性支付工程總款的 %。預留 %的工程質保金。一年質保期滿后支付。

第2條 甲方權利義務

2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。

2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。

2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。

第3條 乙方權利義務

3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作

3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。

第4條 工程質量、安全及文明、環保施工

4.1乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。

4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理。

第5條 爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。

第7條 附則

7.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議

7.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）代表： 代表：

合同訂立時間： 年 月 日

塑膠跑道維修合同版通用篇四

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就消防中隊房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：消防中隊房屋維修

2、工程地點：消防中隊院內及圍墻

3、工程范圍：屋頂換瓦、門刷漆、修補圍墻等

二、工程服務形式

乙方包工、包料、包工期、包質量。

三、維修時間：

_____年_____月_____日——_____月_____日

四、維修金額及項目

總金額：20529元。項目如下：

1、森防庫瓦屋面維修138.4平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。

2、雜物庫及種子庫瓦屋面維修142.3平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。

3、5間宿舍瓦屋面維修85.0平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6間辦公室房后更換3米封檐板，正面墻面補批石膏灰漿后刷白，辦公室外門重新刷漆。

4、院內室外水龍頭重砌保溫臺

5、大門以東風化圍墻用草泥漿補平。

6、廁所附近沉陷開裂圍墻拆除一米用舊磚重砌，兩面批草泥漿。

五、工程質量監督與驗收

乙方在施工中要嚴格按照行業標準及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的監督，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方共同對工程進行驗收，驗收合格雙方簽字確認。

六、付款方式

乙方必須按維修時間要求完工，經甲方驗收合格后，一次性付清。

七、甲乙雙方的權利與義務

(一)甲方的權利與義務

1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利。

2、組織相關人員進行驗收，評定質量標準。

3、維修項目驗收合格，按合同約定的時間支付工程款。

4、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

5、因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同價款10%的違約賠償金，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

(二)乙方的權利與義務

1、按建筑規范進行施工管理，確保工程質量。

2、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方的財產、物品，不得損壞院內的建筑物及相關設施、設備。

3、抓好安全生產，嚴防事故發生.在維修過程中發生的安全事故由乙方負責。

4、在維修工程中，由于乙方原因導致甲方或第三方人身或財產損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方或有關權利人有權向乙方追償。

5、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切后果。

八、違約責任

1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

2、不能在規定的期限內完成工程任務。

九、本合同一式二份，甲、乙雙方各一份，甲乙雙方簽字或蓋章后生效，本項工程全面完成驗收合格并結清工程款后本合同自行終止。

甲方：(蓋章)

乙方：(蓋章)

法定代表人：(簽字)

法定代表人：(簽字)

_____年_____月_____日

塑膠跑道維修合同版通用篇五

乙方：________________

第一條：工程概況

1、工程名稱：____________

2、工程地點：_____________

3、合同包干金額：15000。00元（大寫：壹萬伍仟元整），如增加工程另作計算。

4、工程工期：本工程自20__年5月14日至20__年5月28日竣工。

5、工程質量：合格

第二條：甲方責任

1、負責向乙方提供所需的水、電等；

2、負責協調有關部門做好保衛、消防、市容、垃圾處理等工作。

第三條：乙方責任

1、負責按合同和預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。

2、嚴格執行現行施工規范，文明施工規定，防火安全規定。嚴格執行安全施工的各項規定，落實各項現場安全措施，如發生與現場施工相關的安全責任事故，后果均由乙方承擔。

3、妥善保護好施工現場周圍的建筑物、設備、水、電、氣設施不受損壞，如損壞由乙方負責，并做好施工現場的保衛、垃圾和消防等工作。

4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條：關于工程質量及驗收的約定

1、本工程應達到國家質量評定合格標準。

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接通知3日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

第五條：關于工程款及結算的約定

1、本工程所需的各種材料和人工費由乙方墊資。

2、本工程竣工驗收合格后，一次性付清全部工程款。

第六條：本合同一式貳份，自簽訂之日起生效。

開戶行：______________

開戶名稱：________________

帳號：_______________

塑膠跑道維修合同版通用篇六

乙方：

一、乙方按維修行業車輛維護管理規定，每月底對營運客車作出一級、二級維護計劃，并交與甲方實施，甲方保證對乙方車輛進行優先維護作業，并自收到乙方車輛后8小時之內維護完畢。

二、甲方嚴格按照gb/t-1884-20xx國家標準對乙方車輛進行維護作業，并按規定填寫作業單和建立一車一檔車輛維護技術檔案，技術檔案內容包括一級、二級維護作業單，更換材料記錄單、維修作業單有維修人員和技術人員簽字，車輛維護過程中更換材料由甲方提供。甲方不得向乙方提供不合格配件且提供的正品配件價格不得高于同品質的市場價格，提供的材料不符合質量要求的，乙方可拒接裝配，已裝配上的，乙方將要求甲方免費進行更換(材料、工時均屬于免費項目)，并承擔由此造成的乙方損失。

三、車輛維護過程中，甲方必須嚴格執行二級維護的維修標準和工藝規范，甲方必須嚴格實行進廠、過程和竣工檢驗制度。車輛必須檢驗合格后簽發《營運機動車維修竣工出廠合格證》后方可放行出廠，該合格證甲方保證在收到乙方車輛后8小時內簽發，延期造成乙方營運損失的，由甲方承擔。

四、甲方向乙方提供一份汽車一級、二級維護前檢驗單及一套維護過程修理照片。

五、車輛維護質量保證期按交通部20xx第7號令的規定執行，甲、乙雙方汽車維護合同期內或汽車維護質量保證期內，因維護價格或維修質量發生糾紛，可以自行協商，協商不成向乙方所在地法院起訴。確因甲方維修質量而產生事故的，責任由甲方承擔。

六、收費標準：中型客車二級維護工時費為450元每臺每次。小型客車二級維護工時費280元臺/次，小型客車一級維護為80元臺/次。

七、甲方必須按規定進行維護作業，并不得買賣《營運機動車維修竣工出廠合格證》。

八、本合同雙方簽字生效，有效期為一年，自 年 月 日到 年 月 日。雙方共同遵守、不得違反，否則守約方有權解除合同。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

塑膠跑道維修合同版通用篇七

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

塑膠跑道維修合同版通用篇八

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費:

上門服務費:

合計人民幣金額(大寫):

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

八、違約責任:按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。

九、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。

十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。

十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執一份，傳真件有效。