在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面我給大家整理了一些優秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
2023年資料承包協議合同實用篇一
甲方:淮安華能電力工程有限公司(以下簡稱甲方) 乙方:楚州區寶龍電熱器廠(以下簡稱乙方)
一、 加工件名稱及數量
減速箱箱體,數量累計
二、 甲方職責
1、 甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、 甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、 甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管 理。
4、 甲方因生產需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
三、 乙方職責
1、 乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規章制度。
2、 乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方對安全管理、工件質量負全責,出現安全、質量問題甲 方概不負責。
4、 乙方負責工作場所的文明生產,每天必須保持工完料盡場地 清。
5、 乙方加工人員必須精心維護、保養設備,因加工原因引起設 備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
2、
五、 違約責任
1、 甲、乙雙方協商解決。
2、 如協商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 違約賠償:以違約造成的.實際損失為賠償依據進行賠償。
六、 附則
1、本協議未盡事宜雙方協商解決
2、若協議有修訂,以最新協議為準
3、本協議經雙方簽章后生效
4、本協議一式四份,雙方各執正、副本各一份
甲 方 乙 方
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
甲方簽訂人: 乙方簽訂人:
簽訂時間: 年 月 日
2023年資料承包協議合同實用篇二
乙方:___________________
日期:___________________
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___________________
規格:___________________
單位:___________________
數h:___________________
備注:___________________
第二條加工成品質雖要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交
第五條工程價款:按核定價格單計算款______________元.
同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第十二條甲方的違約責任
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質雖要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成
時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向
合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月________日經公證生效,合同履行完畢即失效.
甲方:______________
代表人:____________
地址:______________
電話:______________
開戶銀行:_________
帳號:______________
乙方:______________
代表人:___________
地址:______________
電話:______________
開戶銀行:__________
帳號:______________
2023年資料承包協議合同實用篇三
甲方:
乙方:
1、工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程內容:
1.3工程施工日期:20xx年 月 日至20xx年 月 日
1.4質量等級:合格
1.5合同價款:定為人民幣 元。大寫人民幣: 元整。(此價格為不含稅價格,按預算書項目,工程款項以最后實際面積核算為準,由乙方開立收據)
1.6任一方不可在未取得另一方同意前改變合同價款,若合同價款如因設計改變或其它因素增減,由甲乙雙方協商后比照本合同12.2項辦理。
2、合同文件組成:合同正本、圖紙、預算書
4、圖紙:圖紙應由甲方審簽方可使用;
5、甲方工作
5.1甲方在工程開工前應申請施工許可證,辦理施工所需的各種證件、批件。
5.2清除施工場地內影響進場施工的障礙物。
5.3承擔施工現場的水電費用。
5.4違約處理:因甲方違反本條各款造成工期延誤時,責任由甲方承擔。
6、乙方工作
6.1成品的保護要求:對施工現場需要保留的設施及乙方已完工的部分工程,乙方有責任予以保護;否則,造成的損失由乙方承擔。
6.2在乙方已完工的項目中,甲方已驗收的或使用的,如遭受損壞時,由責任方承擔。
7、工期
7.1延期開工:因甲方原因(如變更方案)而造成延期開工,可將竣工期限向后順延;如甲方堅持按原竣工期限完工時,甲方除了提供趕工條件外,還應承擔乙方的趕工費用(如工人的加班費和新增工人的工資等費用)。
7.2暫停施工:因甲方原因(如資金不按期到位)而造成的停工,除總工期按竣工的天數向后順延外,甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;若因乙方的原因而造成停工,則由乙方自行負責趕工費用,竣工期仍保持不變。
7.3因天災或人力等不可抗拒的原因而被迫停工時,可經雙方協商并通過書面形式確定順延工程期限。
8、工程款的支付
8.2部分先以先期預算表填寫,工程完工后再進行后期更改.
8.2工程款分五期支付:
8.2.1乙方進場當天內,甲方應支付工程總額的25%(即人民幣 元)作為首期工程備料款。
8.2.2.基礎工程快要完工時甲方再付給工程總額的50%,(即人民幣 元)。作為木材等大件工程材料備料款。
8.2.3完工驗收后甲方再付給工程總額的15%,(即人民幣 元)。
8.2.4剩馀尾款5%(即人民幣 元)甲方于驗收日起算六個月后付予乙方,此期間視同保留款,以保證裝修質量。
9、設計變更
9.1甲方變更原設計方案時,需在該項目施工前2天通知乙方,并在該變更圖紙備忘錄上簽字。
9.2甲方要求增加或減少項目時,應相應增加或減少工程款,乙方應在雙方約定的時間內向甲方提交增加或減少部分的圖紙和報價,甲方認可后應在圖紙上簽字。
9.3凡甲方未在變更備忘錄和增補圖紙上簽字的變更及增補工程,乙方可拒絕施工,并按原圖紙施工。如因此造成的損失,其責任由甲方承擔。
9.4因上述的原因影響工期時,雙方經協商以書面形式確定順延工程期限。
10、質量與驗收
10.1甲方收到乙方的竣工驗收報告后,應在2天內作出答復。如逾期不答復,乙方即視為同意驗收合格。
10.2未經交付驗收而甲方擅自使用的,視作驗收合格使用,乙方概不負責。
10.3驗收標準以雙方認可并附于本合同附件之施工圖紙、預算書、效果圖等為準。(效果圖為參考效果,驗收時應排除電腦繪圖之感觀)
11、違約責任
11.1合同生效后,甲、乙任何一方不得單方違反合同,否則違約方應向另一方支付合同價款的5%作為違約金;或由甲、乙雙方協商解決。
11.2甲方不按時付款時,乙方有權停工。甲方在接到乙方停工書面通知,2天內仍未付款時,乙方可以撤回工程隊,其責任由甲方承擔。
12、其它條款
12.1乙方要完善安全措施,文明施工。
12.2本合同中的未盡事宜,可增訂補充條款,若補充條款與原合同中有關條款相抵觸時,則以補充條款為準。
12.3本合同自雙方完工驗收合格,雙方結清各種款項時失效。
12.5本合同正本兩份,甲、乙雙方各執壹份。
甲 方:
簽定日期: 年 月 日
乙 方:
簽定日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
合同簽訂地:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議并共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程范圍及內容:
工程量:
承包形式:
三、工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合同總工期為工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
四、質量標準采用下列:
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為:
五、合同價款
本合同工程價款結算采用下列種方式:
1、采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為,如今后涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議。
2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行:
(1)工程預算價:(工程結束后按實結算)
工程單價:(含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量,結合江蘇省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核后,由會計事務所或進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月xx日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更簽證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字,并由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批后方可生效,否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價5%以內,無需追加合同,超過5%,須另訂合同。
(6)取費標準及說明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批,并編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認后方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;
(3)總工程款的%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,后支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應:
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,并按現行國家驗收規范執行。質量保證期xx年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低于小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工后,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工后天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料,并應一式份。
8、其他約定:按圖紙說明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,并撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理:現場代表(乙方):
監理:現場代表(甲方):
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現,應與乙方協商,并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知xx日內進場維修,xx日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的承擔違約金,或每天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章后生效。
2、本協議于x年xx月xx日在簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
法定代表人:
授權代表(簽字):
x年xx月xx日
乙方(簽章):
法定代表人:
授權代表(簽字):
x年xx月xx日
發包單位: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按 米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度為 米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為 日,暫定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為 元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付 元,除總金額的百分之五質保金外,剩余部分 付,質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于 年 月 日由雙方在 簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式 份,上方各執一份,上交 份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) : 聯系電話:
承包人(簽字或蓋章): 聯系電話:
年 月 日
2023年資料承包協議合同實用篇四
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質量要求:
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計: 份,由甲方于 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計: 元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人:代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
2023年資料承包協議合同實用篇五
乙方:x x x 身份證號碼:xx
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業務資料給乙方;乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業務招待費。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業務范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條,其業務提成為方式為:甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取;產品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時,應經雙方協商同意后,再達成書面協議方可生效。
第十二條:本協議爭議的解決方式:首先是雙方協商解決;其次是協商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協議未盡事宜可另行商議;本協議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
機械加工合同范本2法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工合同范本3法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據中華人民共和國合同法規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按中華人民共和國合同法有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
2023年資料承包協議合同實用篇六
對機械制造企業而言,委托加工業務因其可以彌補產能不足,有效降低企業生產成本,保持和提高企業核心競爭力的優點,那么簽訂機械委托加工合同需要注意什么呢?以下是小編整理的機械加工乙方合同范本,歡迎閱讀參考!
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規格(長,寬,高cm)單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款x元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,結合發電有限責任公司的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工作范圍與內容
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。
第二條 合同期限
本合同期限一年。
第三條 承包方式
包工不包料
第四條 合同總價
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條 材料供應
2。乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。
第六條 驗收標準
1。缺陷消除率100%;
2。微波設備運行率為99。8%;
3。交換設備運行率為99。9%;
4。調度總機運行率為99。9%。
第七條 質量保證金
1。本合同質量保證金為合同總價的10%;
2。因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條 付款方式
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條 違約責任
1。甲方不按本合同規定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2。乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失,及未按本合同規定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:
由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響,通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任,或者延期履行本合同。
第十二條 合同變更:
本合同簽訂后,如需修改,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
第十三條 附則:
本合同一式肆份,雙方各執兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
1。撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍
2。撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________