合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇一
甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點：
1、店招標識
2、工程地點 南關街
二、工程內容：
1、鋼架，平面發光字，輪廓燈，依據甲乙雙方確認內容施工。(具體要求見附表)
2、乙方負責將字完整安裝。
三、造價：店招標識1套，總價為 3600 元整，含安裝費。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：本合同簽訂后，甲方預付全款的60%，余款完工驗收后7天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限。自合同簽訂甲方預付工程款之日起 7 天內完工，如遇雨、雪、4級以上風等自然原因工期順延。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、按期支付工程款
2、為乙方提供施工所需場地，做好各方面協調工作不影響工程進度。
3、保證在完工后，即時完成驗收工作，逾期視同驗收合格。
(二)、乙方責任
1、嚴格按照甲方要求進行制作。
2、保證質量及安裝進度。
3、安全安裝，對自有施工人員安全負全面責任。文明施工，保證制作安裝項目的安全正常使用。
六、保修期限：自甲方驗收合格之日起，乙方制作安裝工程保修1年。免費維修1年(注;免費維修期內甲方負責材料費乙方負責工費) 如遇自然及人為原因除外。
七、違約責任：乙方應保證字體的安裝質量，如沒達到，乙方應承擔返工及相應損失。如因甲方原因所造成的中途停工、誤工，均有甲方負責。乙方不退還預付款，并有權就實際情況要求甲方繼續支付已完工部分的制作、安裝費用。
八、爭議解決：
1、如本合同發生爭執，雙方友好協商，協商不成任何一方均有權利向人民法院提供請求訴訟解決。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表簽字：(蓋章) 乙方代表簽字：(蓋章)
甲方聯系電話： 乙方聯系電話：
日期 日期
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇二
1、合同所有構件的設計和加工，除少數標準件以外，都是按照每個工程的需要而單獨定制加工的。因此一旦出現返工或者重作，對加工企業造成的損失是巨大的。
2、鋼構件的數量和設計，也是根據工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中，又需要變更設計，或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已制作的構件報廢的情況，需要在合同中對此事先予以約定。
3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖，構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成，還有時加工單位需要根據設計院或者甲方的指令，臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構制作安裝合同中，還常常含有設計的內容。
4、構件的檢測，包括出廠抽檢和現場到貨檢測，檢測人員既包括甲方駐廠代表、現場項目經理，還包括合同指定的工程監理，檢驗標準也遠遠高于一般的加工承攬合同的驗收標準。
5、制作工期一般較短。在北方，還因為氣候的原因，鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節，不同加工制作合同的工期往往出現集中和交叉的情況，因此鋼結構加工企業安排好加工調度，利用安裝工程的工期順延為加工合同創造工期是極有必要的。
根據以上特點， 加工制作合同需要注意以下的簽約要點：
（一）合同價格
1、 固定總價――閉口價（不包括風險范圍）
2、 固定合同價 追加合同價款 國家定額費率（包括風險范圍）
3、 合同成本加勞務費
固定合同價格又分為以下兩種
1） 固定單價（僅僅包括加工制作費用，不包括材料、涂裝、運輸、稅金等費用，其他費用需要另行約定結算）
2） 綜合單價（含原、輔材料（含油漆）費用、檢測費、資料費、加工費、油漆涂裝費、稅金、管理費、利潤等，運輸費等，并可根據實際市場價格進行結算）
常見的價格為固定綜合單價。
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇三
發包人（全稱）：___________（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：___________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
建設面積：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：安檢車間、環檢車間及調試車間鋼結構主體工程所包含的所有工作內容（包括鋼結構制作、安裝、運輸、吊裝、構件表面防火涂刷、材料復檢、構件檢測、工程資料編制等項目）。
三、承包方式：___________
四、合同工期
進場安裝日期：20__年__月__日
安裝竣工日期：20__年__月__日
合同工期日歷天數：____天。
五、質量標準
工程質量標準：合格
六、分包合同價款
按合同價款確定方式執行，實際價款為結算后價格。或按甲乙雙方協商確定的方法執行。
七、合同生效
合同訂立時間：20__年__月__日
合同訂立地點：_________
本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
20__年__月__日
20__年__月__日
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇四
加工承攬合同是滿足特定需要的一種經濟活動，對于鋼結構加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結構加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發生糾紛可協商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，共計：元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇五
加工方：
依據《_民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
最新鋼結構施工合同 廣告牌鋼結構制作合同(六篇)篇六
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
一、 工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程建筑面積：
4、工程承包范圍：
鋼結構：鋼梁、鋼柱、
承包工期：
鋼構件工期為 工作日 (如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位，程工期順延，其余不作工期順延條件)。
二、 付款及結算方式：
1. 合同簽訂三日內甲方付給乙方總工程款的40%作為預付款
3. 彩瓦開始進場三日內甲方付給乙方總工程款的20%。
4. 工程完工后付安裝費的7%。
5. 余款作工程質量保證金3%，保修金期限為工程驗收合格日起壹年內付清。
6. 付款為現金或現金支票，如以承兌支票支付，甲方必須按承兌貼息利率補貼給乙方。
7. 最終結算按報價單綜合單價按實結算。
8. 安裝費總價：
暫定價(不含稅)360000.00元，(大寫：人民幣叁拾陸萬圓整)。
鋼結構安裝費為：480元/噸，屋面瓦安裝費為：12元/平方，墻面瓦安裝費為：18元/平方，瓦楞板安裝費為：8元/平方。
工程承包形式：
包工包料
三、 工程質量：按圖紙要求及鋼結構驗收規范為標準【合格】
四、 工程安全責任：乙方在施工過程中，必須對自己的施工隊伍做好保險工作，對每位員工做好安全教育工作。如發生事故由乙方自行負責，甲方不負任何責任和經濟賠償責任。
五、 甲方向乙方承諾：
1. 所有鋼構件，及時到達工地不影響乙方施工及進度。
2. 甲方按照付款方式上所定的付款條件確保資金到位。(乙方必須確保付款方式上所定的工程量完成)
3. 乙方進場時，甲方提供三十位員工住宿場所，其余員工住宿問題由乙方自己解決。
4. 甲方鋼結構件所制作誤差或不符合圖紙尺寸需要安裝現場返工的，甲方自行安排人員返工或由委托乙方返工，所產生的返工費用由甲方承擔。
六、 乙方向甲方承諾：
1、乙方在施工過程中，一切以圖紙施工為準，按圖施工，不得擅自改變圖紙。如涉及實際問題必須征得甲方同意，否則自行改變，其責任與損失由乙方自己負責。
2、乙方在施工過程中，必須遵守鋼結構安裝行業規章制度，如工人必須配戴安全帽，安全帶。如甲方檢查不配戴安全設施，則罰款500元/人。
4、乙方在施工過程中，必須服從業主、監理、總包方、甲方指揮，不得以任何借口、理由來違抗，損壞甲方形象。如有類似情況將罰款1000元/次。
5、乙方在施工過程中，甲方支付乙方保險費人民幣伍萬元(其保險費伍萬元已直接計入工程總造價中)乙方必須對自己的施工隊伍做好保險工作，對每位員工做好安全教育工作，如發生事故由乙方自行負責，甲方不負任何責任和經濟賠償責任。
6、甲方有權對乙方安裝工人檢查人員保險工作，如發現乙方員工無保險則甲方有權停止無保險員工進場施工。
7、乙方在施工過程中，甲方交給乙方所有材料等配件，乙方配合甲方負責人做好清點、保管工作。如有丟失由甲方自行負責。(清點方面憑甲方發貨單為準)。
8、乙方在施工過程中，因運輸方面或安裝方面的原因導致鋼構件油漆損壞，乙方必須對此構件的油漆進行完善、修補。
9、乙方在施工過程中，如遇到甲方在鋼結構制作方面造成誤差或與圖紙不符，對乙方安裝的人工方面有所浪工，甲方以200元/工時(8小時為1工時)補償給乙方。吊車臺班費按實結算。
10、乙方員工吃飯等生活問題由乙方自己承擔。另外在員工住宿場所中，必須遵守工地所有規章制度，保持宿舍干凈。如被甲方檢查到員工不遵守工地規章制度則罰款200元/次，情節嚴重者罰款500-1000元/次。
11、乙方在施工過程中，如缺少材料，必須提前跟甲方現場負責人匯報，讓甲方及時安排材料進場，不允許以零碎形式提供。
六、甲乙雙方在施工過程中，如遇到業主方面，土建方面原因或資金不到情況下造成工程停工或緩慢施工(其期間1-2個月為時間段)甲方必須按實結算清乙方所做工作量的100%，后續施工由甲乙雙方協定。
七、甲方另設人民幣拾萬元獎勵基金，乙方在施工過程中無過錯，能按時保質完成，則甲方如實給予獎勵。
八、違約責任：甲乙雙方經簽字蓋章后，此合同即生法律效力，如單方違約須支付對方違約金人民幣壹拾萬元整。(郵件、傳真或影印件同樣有效)
九、本合同一式兩份，未盡事宜，雙方友好協商。
十、經雙方約定：
甲方：乙方
簽訂日期： 年 月 日
簽訂日期：年 月日
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同管理條例》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商就神華神東煤炭集團萬利一礦灌漿站主體鋼結構工程(主要施工內容包括：灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架(包括緊固件、連接件、配件、輔料)，基礎預埋鋼結構地腳螺栓，主體外圍護結構巖棉夾芯板;鋼結構外刷底漆及防火涂料，屋面排水天溝，主體門窗，配電室及值班室屋頂結構、屋面板，配合其他工種施工等。
一、承包范圍
甲方提供施工圖紙，但不提供施工機具，乙方包工包料施工(包括施工機械、輔料)。乙方施工范圍包括灌漿生產車間、儲砂棚主體鋼屋架(包括緊固件、連接件、配件、輔料)，基礎預埋鋼結構地腳螺栓，主體外圍護結構巖棉夾芯板;鋼結構外刷底漆及防火涂料，屋面排水天溝，主體門窗，配電室及值班室屋頂結構、屋面板，配合其他工種施工等。至工程完工驗收，交付甲方。施工期間乙方負責與甲方協調關系(包括甲方提出的臨時系統方案等)。
二、承包價款 73.8(柒拾叁萬捌仟圓整)萬元，乙方進場之日起，主體施工工期為15天(主體包括鋼結構、巖棉夾芯板圍護)，至合同全部內容施工完畢工期為20天，不能按時完成罰款5000元。
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：大、小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程范圍內的測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用; 原材料送檢試驗費用。
本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。