合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

鋼結構工程承包合同篇一

發包人(全稱) ：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱) ： (以下簡稱甲方)

合同簽訂地點：

合同簽訂時間：

依據《xxx合同法》 、《xxx建筑法》及其他

關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方

本建設工程的具體事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

5、資金來源：

6、工程總體設計規格及要求：

(1)甲方提供圖紙的，按圖紙要求。 ( )

(2)甲方委托乙方設計圖紙的，具體規格及要求見附表 i。

二、工程承包范圍

2、工程進度款的支付：

3、其他約定：

4、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。

七、雙方工地代表責任和權利

(一)甲方工地代表

1、甲方派駐施工現場的代表稱為工程師或甲方代表，為甲方履行本合同的代表人。甲方代表應由具有相應專業知識的人員擔任。

2、雙方往來的工程聯系單、通知書、驗收單、結算單、確認書等函件及會議紀要等，一經甲方代表簽字即對甲方具有法律約束力。

3、甲方代表簽發的前述函件及指令，一經書面遞交乙方工地代表(項目經理或施工員)后即對甲方發生法律約束力。乙方代表對甲方代表發來的函件內容無異議并在函件回執上簽署姓名和時間后即對雙方發生法律約束力。

4、乙方對甲方代表(或監理)發出的指令、通知等有異議時，應在 48 小時內向甲方(或監理)書面提出。可采用在回執上簽署異議意見的方式，也可另行提出書面異議。甲方(或監理)應在接到異議后 48小時內作出答復，逾期則視為同意乙方的異議。

5、特殊情況時，甲方代表(或監理)可向乙方發出口頭指令，并應在 48小時內再予書面確認。乙方認為指令不合理的，可于24 小時內提出異議，甲方代表(或監理)應在收到書面異議后 24 小時內作出是否修改或取消指令的決定，并書面通知乙方。

6、甲方更換駐工地代表，應提前 7 天書面通知乙方。

7、甲方代表(工程師)的權力自合同生效時產生，至合同終止時終止。

8、甲方派駐工地的甲方代表(工程師)為 名，姓名為： 、 、 。以上人員具有相同地位和權力。

(二)乙方工地代表

1、乙方派駐工地代表稱為項目經理(或施工員) 。項目經理是乙方組織現場安裝施工的代表。項目經理應具有相關專業知識，其權力限于現場安裝施工的指揮和協調，無締約權。

2、項目經理依據合同簽發的工程聯系單、通知單、申請單、開工報告、驗收報告等函件一經書面送達甲方代表即發生法律約束力，但與本合同相悖的簽單無效，除非經乙方追認。

3、項目經理代表乙方發往甲方的各種書面函件，經甲方代表在回執上簽名后即對雙方發生法律效力。

4、乙方更換項目經理，須提前 7 天書面通知甲方。

5、項目經理的權力在本合同生效時產生，合同全部履行完畢時終止。

6、乙方派駐工地的項目經理姓名： 。

(三)工程監理

1、監理工程師代表甲方對乙方施工質量、建設工期、現場施工和安全生產等進行檢查、監督。

2、監理工程師的權力與甲方代表相同，其簽發的指令、確認書等各種函件，其效力與甲方代表相同，除非甲方有特別限制，同時應書面通知乙方。

八、設計與施工

(一)設計

1、正式、完整的設計施工圖紙、說明和有關技術資料，是工程的有效依據。

鋼結構工程承包合同篇二

承擔方：

簽訂地點：

簽訂時間： ? ? 年 ?月 ?日

依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 廣告承攬要求

1、項目(媒介)：

2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

3、發布地點或形式：

4、顏色：

5、規格或材料：

6、刊播次數、起訖時間、日期：

7、其他要求：

第二條 費用及支付辦法

1、費用：

類別

單價

數量

金額

備注

設計、制作費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2、結算方式和期限：

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間

第四條 違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 ?%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的 ?%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 合同爭議解決方式：

1、提交 仲裁委員會仲裁

2、依法向人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項：

第七條 附則

1、本合同附件 ?，名稱 。

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 ?份。

3、本合同有效期：自 ? 年 ?月 ?日生效至 ?年 ?月 ?日終止。

委托方： 承攬方：

單位名稱(蓋章)： 單位名稱(蓋章)：

鋼結構工程承包合同篇三

乙方：

施工地點：

承包范圍：3#120t轉爐二次除塵脫硫，1#-3#轉爐一次除塵管線改造，及3#轉爐二次除塵管線。

承包方式：包清工(工程量約計170噸)

承包價格：以價格每噸900元承包給乙方

內容：

1.甲方提供主材及輔材(氧氣乙炔，焊條，油漆，電)生活費按每人8元扣除。

2.乙方所承包的工程質量，嚴格按照甲方的要求施工，達不到質量要求返工所發生的費用由乙方承擔。

3.支架的制作及安裝運輸由乙方負責。

4.施工工期根據甲方要求施工，如有拖延所發生的罰款由乙方承擔。

付款方式：按每月實際發生工程量的80%付款，工程經甲方驗收合格后付清總工程量的90%,剩余工程款一年質保期滿后十個工作日內付清。

安全責任：乙方所承包的工程在施工地點所發生的安全事故全部由乙方承擔，甲方不負責任何連帶責任。

未盡事宜協商解決，本合同一式兩份雙方簽字后生效，待工程結束，合同自行解約。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

鋼結構工程承包合同篇四

定作方：_________（簡稱甲方）

承攬方：_________（簡稱乙方）

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

1．產品的質量、包裝、加工方法：

_________。

2．原材料的提供以及規格、數量、質量：

_________。

3．履行的期限、地點和方式：

_________。

4．驗收標準和方法：

_________。

5．結算方式：

_________。

6．違約責任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：

_________。

8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

鋼結構工程承包合同篇五

承攬方： 身份證號碼：

聯系電話：

關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。

承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。

1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期： 年 月 日