在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇一

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇二

乙 方：

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過雙方協商，達成如下協議。

一、工程概況：

1、甲方準備在黃顙口鎮太陽垴新建一間三層帶斜屋頂的房屋一棟，建筑面積480㎡,經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷以及外墻裝修完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從20xx年 月 日開始動工到20xx年 月 日竣工;房屋建設采用包工不包料的方式承包;乙方按照甲方的圖紙保質保期進行施工。

3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)： 元;待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

二、質量要求：

1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。

2、施工中，乙方應按照甲方的要求照圖紙進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。

3、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括基礎、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內室外粗粉刷、室外瓷磚的裝修，頂層層面加漿蓋瓦，同時做好頂層的防水防滲工作。

三、安全問題：

工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。

四、情況說明

1.乙方伙食自備，甲方每層完工后給乙方加餐一次;

2.甲方每層給乙方香煙一條，手套若干。

五、本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自20xx年 月 日簽定之日起生效。

甲 方

乙 方

雙方證明人

年月日：

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇三

定作人：______________

簽訂地點：___________

承攬人：______________

簽訂時間：___________

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內容

計量單位

數量或工作量

報酬

單價

總價

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

第十二條結算方式及期限：_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

（二）依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：___________________

定作人

定作人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

承攬人

承攬人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

日期：

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇四

經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

一、承攬項目

(1)基礎工程、布設鋼筋。

(2)主體框架及砌墻工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基礎泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

二、工價及其支付

1、本工程工程款為?元。

2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

三、安全責任

乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。

四、工程驗收及工期

1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。

2、本合同所涉及工程的工期為?天。

3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金?元。

五、返工義務的承擔

在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

六、保修期限

1、工程質量保修期為?年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。

七、特別約定

1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。

2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質量。

八、違約責任

任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

1、執行本合同相關違約約定。

2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。

九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

建設方(甲方)：?承攬方(乙方)：

年?月?日

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇五

發包方:________(以下簡稱甲方)

承攬方:________(以下簡稱乙方)，住，身份證號

一、工作內容：

1、空調、熱水器等設備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝于配合調試;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。

結算方式為月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方為乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業須系上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯系電話：__________________

聯系電話：__________________

房屋拆除承包協議 承攬合同優秀篇六

乙方：

一、廣告名稱、尺寸、(媒介)： 高立柱廣告牌 ，三面 。

二、廣告發布地點：

三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

四、廣告費及支付方式：

1、廣告費指的是乙方使用甲方廣告位并委托甲方制作發布廣告需向甲方繳納的費用。

2、甲方需向乙方發布廣告數量 1座。

3、廣告費的支付時間及支付方式：(合同含稅價總金額 元整)。本合同簽訂二天內(前一年度廣告期滿前二十天)，乙方應先付定金當年廣告費的 %，即 元整，驗收合格后五個工作日內，乙方應付當年廣告費的 %，即 元整。

甲乙雙方商定的其它付款事項 剩余 廣告費元,在 年 月 日前付清。

五、廣告的制作及上畫面計算時間：

1、戶外廣告承攬發布合同畫面掛好開始計算廣告發布時間(制作設計畫面七天完成，甲乙雙方應互相配合及時設計、發布及驗收廣告，如因乙方原因未能及時配合拖延甲方工作,即合同簽訂7個工作日后開始計算廣告發布時間)。乙方應在本合同簽訂之日起的二天內或前一年度廣告期滿前十五天內向甲方提供廣告設計所必需的相關資料，甲方收到資料后二天內制成廣告樣稿，乙方在收到樣稿后當天內予以確認，并將樣稿確認方案以傳真方式回傳甲方，樣稿一經乙方確認乙方須保存樣稿，即作為制作驗收的依據，為本合同的附件。如乙方沒有按時提供廣告設計資料、確認樣稿并傳真給甲方，由此耽誤的廣告發布時間不予順延。甲方在收到(樣稿確認方案)回傳真單后三天內完成廣告畫面的制作、張掛并通知乙方驗收。如樣稿確認后，甲方已制作完成好廣告畫面，乙方再提出與樣稿不同的要求所發生的費用由乙方另行支付，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

2、乙方應在接到甲方驗收報告通知或照片后三天內組織相關人員驗收，如乙方在本條所指的驗收時間內未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。

六、廣告的維修檢驗：

七、乙方權限：

八、1、乙方提供的廣告內容應符合《廣告法》有關規定，如提供虛假證件，應承擔相應法律責任;如乙方提供的廣告畫面設計不符合工商發布許可，乙方需重新設計，設計畫面需達到工商發布許可才能發布，由此耽誤甲方不能正常發布廣告，乙方自行負責，甲方免責。

2、廣告發布后若乙方未按約定支付廣告費，逾期五天則甲方有權將乙方的廣告畫面撤換。甲方有權解除合同并有權追索已發布未付款部分的廣告費，有權要求乙方從逾期之日起每日按當年未付款廣告費的5‰支付違約金。

3、若在廣告畫面撤換后三個工作日內，乙方將廣告費匯至甲方帳戶上，視為原合同繼續履行，撤換的時間不予補償。

4、若遇臺風不可抗力因素、政府及相關部門的要求、決定造成廣告不能發布，廣告費按實際發布期限計算多退少補,可解除合同。

5、合同簽訂十天內，如因乙方原因致使廣告不能發布或首付款未按要求支付，甲方有權解除合同。

6、如甲方造成的原因未按約定時間將廣告噴繪制作完成并上畫面的，遲延的時間應在約定的廣告期滿后順延。

九、合同期滿后，在同等條件下乙方有優先續約權，乙方如需續約應于合同期滿前一個月與甲方協商續 約事宜，并重新簽訂合同，否則，甲方有權自行處置廣告畫面或另行出租。

十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

十一、糾紛解決方式：發生合同糾紛，雙方友好協商，如果協商不成，向法院起訴。

甲 方：

乙方： 簽字(蓋章): 代表人簽字(蓋章):

電話、 電話

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日