合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇一

承攬單位(乙方)：

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________ 。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂后 開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收后兩日內

40%

竣工驗收一個月后

10%

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

1、本合同一式 份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

地址： 地 址：

電話： 電 話：

傳真： 傳 真：

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇二

委托代理人(姓名)：_________單位：_________

住所地址：_________

聯系電話：_________手機號：_________

承包方(以下簡稱乙方)：_________

單位名稱：_________資質等級：_________

營業執照號：_________

注冊地址：_________

法定代理人：_________聯系電話：_________

委托代表人：_________聯系電話：_________

本工程設計人：_________聯系電話：_________

施工隊負責人：_________聯系電話：_________

1、工程地點：_________

2、施工項目及要求：(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表)

3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

5、合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元，金額大寫：_________元(詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單)

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

6、參與工程質量和施工進度的監督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，交付前應打掃衛生一次。

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標準》。(見附件十一)

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇三

法定代表人：

承包方（乙方）：

法定代表人：

一、工程地點：

二、工程裝飾裝修面積：

三、工程范圍：

1、承包范圍：室內各廳房的天、地、墻裝潢、門及門鎖等；約定的由乙方設計的室內各種柜、臺面、潔具、燈具等。

2、非承包范圍：

2-2、家具類：沙發、軟包凳、ktv茶幾等可移動家具類；

2-5、現代消防系統及普消設施、清風系統、強排煙系統等；

2-7、廚房設備設施及煙道；

2-8、用品類：酒店用品及設施設備、酒具果盤、煙缸等；

2-9、所有行政職能部門的報建、報檢及費用；

2-10、施工期間的用水、用電及費用；

2-11、其它約定項目：如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯（電梯基礎設施）。

四、承包方式：乙方包工、包料。

五、工程期限及保修期：

1、開工日期______年_____月____日。竣工日期_______年____月____日。總日歷工期天數________天。

2、甲方要求乙方提前竣工的，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用，同時每提前一天支付乙方趕工費_______元。

六、工程款和報價單

工程價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元。

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

1、甲方指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督，辦理驗收、變更、登記手續和甲方授權的其他事宜。

2、乙方指派_____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，在乙方授權范圍內處理本工程相關事宜。

3、任何乙方更換指派代表，應當以書面方式通知對方。

1、開工三日前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。

2、開工三日前，要為乙方入場施工創造條件騰空房間，清除影響施工的障礙物，以不影響施工為原則。

對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備，說明注意事項并承擔相應費用。

4、辦理施工所涉及的消防、環保、建委、稅收等各種申請、批準等手續，并承擔相關費用及稅費。

5、遵守物業管理部門的各項規章制定，負責處理因施工帶來的擾民問題及鄰里關系。

6、負責保護好周圍的建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

7、不得有下列行為：

（1）隨意改動房屋主體和承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。

1、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，并應賠償乙方損失。

1、按照合同附表，由甲方提供的材料設備，應為符合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收合格后使用。

2、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

3、材料驗收合格的標準：

4、材料驗收質量異議：

如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

（1）甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；

（3）因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

（4）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

1、本工程執行的質量標準：施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾公共場合施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

2、在竣工驗收時雙方對工程質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業機構予以認定；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分：

（1）隱蔽工程和中間驗收：應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視為驗收合格。

（2）竣工驗收：工程全部結束后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后3日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方因故不能驗收，應在收到驗收通知后當日內以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日，否則視為承認工程產品竣工驗收合格。

2、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

3、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住或經營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取，否則由此而造成的損失由甲方承擔。

1、合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

（1）工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，甲方在收到資料三天內審核完畢，如無異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢2日內付清合同約定的款項，否則乙方有權采取措施以甲方財產抵扣相應工程款。

（2）在工程價格（合同總價）中對應繳納的稅費，甲方從合同總價款中已扣除，由乙方委托甲方繳納稅費，（由甲方代扣、代辦稅費）乙方不再承擔任何稅費，由此產生的稅費以及相關責任由甲方承擔。

1、一方當事人未按約定履行合同義務或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、甲方責任

（1）因甲方原因造成乙方不能進場施工，乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起3日內，做出答復，并承擔經濟損失。

（2）因甲方未按規定的時間、要求提供材料、設備及安裝（如空調預埋、消防管道預埋），造成延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算。

（3）由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異、安裝差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量或造成損失，其返工費用由甲方承擔。

（4）甲方未按合同約定期限支付每期工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款的違約金。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失，由甲方承擔責任。

（5）工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，如協商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。

1、提交_____仲裁委員會仲裁。

2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。

1、本合同和補充合同具有同等法律效力。

2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

3、本合同一式_______份，雙方各執______份。

甲方：

法定代表人：

_____年____月____日

乙方：

法定代表人：

_____年____月____日

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇四

在實踐中，大型的建筑工程在發包時會進行招標活動，有建筑資質的單位可以進行投標，投標包括工程報價等等，其中工程報價是最重要的機密，下面小編就給大家分享看看承包合同，喜歡的來收藏哦 表達裝飾裝修工程承包合同 發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： .

1.2工程地點： .

1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 甲方義務

3.1 開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條 乙方義務

4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。

8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條 關于設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由____市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則 1

3.2 本合同簽訂后工程不得轉包。 1

3.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞xx公司(蓋章) 法定代理人： 法定代理人：_____________ 委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________ 地址： 地址：____鎮路 電話： 電話： 裝修工程承包合同閱讀 委托方(甲方)：_________ 承接方(乙方)：_________ 工程項目：_________ 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條工程概況

1.工程地址：_________

2.居室規格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛，總計：施工面積_________平方米。

(1)_________室，計_________平方米;

(2)_________廳，計_________平方米;

(3)_________廚房，計_________平方米;

(4)_________衛生間，計_________平方米;

(5)_________陽臺，計_________平方米;

(6)_________過道，計_________平方米;

(7)其他(注明部位)_________，計_________平方米。

4.委托方式：_________

第二條工程價款 工程價款(金額大寫)_________元。

(1)材料款_________元;

(2)人工費_________元;

(3)設計費_________元;

(4)施工清運費_________元;

(5)搬卸費_________元;

(6)管理費_________元;

(7)稅金_________元;

(8)其他費用(注明內容)_________元。

第三條質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。家庭裝潢工程材料決算清單》。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.質量檢查監督部門：_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條付款方式

第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。 甲方付清工程價款，《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。 3 甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲____日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條工程驗收

1.工程質量驗收，《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條其他事項

1.甲方

(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方

(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。

第九條違約責任 合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條爭議解決

1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。

第十一條合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第十二條合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。 甲方(業主)(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________ 住所地址：_________　企業地址：_________ 編碼：_________　編碼：_________ 工作單位：_________　法人代表(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________ 電話：_________　電話：_________ ________年____月____日　________年____月____日 有關裝修承包合同參考 合同編號 發包單位：(以下簡稱甲方) 承包單位：(以下簡稱乙方) 依照《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修工程合同條例》及有關法律、法規的規定， 甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的有關事項，并結合本工程具體情況，雙方達成如下協議，共同守約。

第一條 工程概況

1.1工程名稱： 地點：

1.2 工程內容(附工程設計圖紙及文字說明和工程預算書) 裝飾內容以圖紙和預算為依據，實際施工如有增減應征得雙方同意，并以書面形式予以確認，增減部分按實際結算。

1.5 施工期限：根據國家建設裝飾工程工期定額、雙方商定。 自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

1.6 如遇下列情況，工期相應順延。

1.

6.1按施工準備規定，不能提供施工現場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工。

1.

6.2不屬于系數范圍內的重大設施變更，提供工程資料不準致使設計方案改變或出于施工無法進行而影響進度。

1.

6.3在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。

1.

6.4甲方現場負責人監理簽證不及時而影響下一道工序施工。

1.

6.5因甲方材料供應不及時而影響施工。

1.

6.6未按合同規定撥預付款，工程進度款或代購材料差價款而影響施工。

1.

6.7因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。

第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂(工程監理合同)，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條 甲方義務

3.1 開工前_______________天，為乙方接通施工現場、電、水、交通、負責直協調工作。 施工期間：甲方需派現場負責人會同乙方對隱蔽工程進行24小時檢查驗收，合格后并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據。

3.2 不拆動原建筑承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

3.3 做好及時供應工作，發現材料不足時需立即補足。

3.4 參與工程質量和施工進度的監理負責工程竣工驗收。

第四條 乙方義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質保量完成工程。

4.2 保證施工現場的整潔。嚴格執行市(區)縣有施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

第五條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更，雙方協商一致，鑒定書面變更協議同時調相關工程費用及工期。

第六條 工程驗收

6.1 隱蔽工程：甲方需派技術負責人會同乙方對隱蔽工程24小時進行檢查，驗收合格并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗修依據。

6.2 工程竣工后：乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后，兩天內組織驗收，填寫驗收單，逾期即視為該工程驗收合格，在工程款結清后辦理移交手續。

第七條 工程款交付方式

7.1

第一次于合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。

7.2

第二次于工程進度的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即______元。

7.3

第三次于工程進度的_____%時，甲方支付合同總額的______%，即________元。

7.4 工程驗收合格后，由乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方，甲方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結算清單，____日內付清余款。

第八條 違約責任

8.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

8.2 未辦理驗收移交手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

8.3 因單方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

8.4 甲方未按期支付

第二(三)次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。

8.5 由于甲方原因，工期延誤，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。

8.6 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理工期不予順延。

8.7 由于乙方原因，工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______________元。

第九條 保修

9.1 本工程保修期為________年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。

9.2 乙方提供終身維修服務，保修期外的維修費用由甲方負責。

9.3 人為破壞及外來因素，甲方指定或提供材料的質量原因，自然災害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。

第十條 糾紛解決方式 本協議執行中如發生糾紛，雙方可以提請經濟合同仲裁委員會仲裁或直接向法院提起訴訟。

第十一條 其它項目具體規定 1

1.2 工程竣工決算以實際工程量計算為準。 1

1.3 增減項目由雙方協商，雙方簽證為依據。

第十二條 附則 1

2.1 本合同經甲、乙雙方簽字后生效。 1

2.3 本合同在工程竣工驗收和款項結清后自動終止。 1

2.5 合同的其它附件。 附件

一：裝飾裝修工程預算書 附件

二：裝飾裝修工程設計圖紙 附件

三：裝飾裝修工程變更單 附件

四：裝飾裝修工程驗收單 附件

五：工程結算單 附件

六：工程保修單

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇五

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.4 工程總造價人民幣(大寫)： 萬元整。工程施工內容及施工費用以本工程報價單為準。工程完工后若需開具正規稅務發票，稅費按實際發生的工程總金額6%計算，加入原工程總造價。

1.5工程期限：雙方商定本工程期限共 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。乙方須按時按質完成施工項目任務，因特殊不可抗力因素而延誤工期，雙方另行商議協調處理。

第二條 甲方義務

2.1 開工前 天，為乙方施工創造條件。包括：搬清室內雜物，以不影響施工為原則。若甲方對不易搬動的物品、陳設進行必要的保護措施，因而造成的損失由甲方承擔。

2.5 負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處報批所需的一切費用。 2.6 施工期間甲方仍需部分使用該場地的，須負責做好施工現場的保衛及消防等工作。 2.7 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收登記手續和其他變更項目事宜。 2.8 按時、按質、按量提供施工所需用的自購材料。

第三條 乙方義務

3.1 指派公司員工 為乙方駐工地監理，負責合同履行。

3.2 按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;施工過程中因乙方責任發生的安全事故責任(包括但不限于人生、財產損失)由乙方承擔，與甲方無關。

3.4 嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

3.5 嚴格執行有關施工現場管理規定，按甲方小區物業管理處要求進行施工，不得影響鄰居及污染小區居住環境。 3.6 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第四條 工程款支付方式

4.1 本合同簽訂生效后，甲方向乙方支付工程款 元整。

4.2 泥、木工進場甲方支付乙方 元整;工程進行至木工工程基本完成時，油漆工進場時，甲方再支付乙方工程款 元整;工程竣工驗收柒日前甲方再支付乙方工程款 元整。

4.3 工程竣工驗收后，乙方向甲方送交工程結算資料(含工程報價結算表)，甲方收到結算資料在_7_天內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

4.4 工程質保金雙方約定為總工程款的 3 %，即 元整，工程質量保證期滿后七日內甲方一次性支付乙方。

第五條 關于雙方責任的約定

5.1 甲方因下列原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。

a、不能按期供水供電;

5.2 乙方因下列原因導致甲方損失的，由乙方承擔賠償責任：

d. 由于乙方違反物業管理規定所造成罰款或賠償費用，由乙方負責賠償。

e. 乙方如沒有征得甲方同意而未按圖紙或預算表項目要求施工，甲方有權責令整改和扣除相應的費用。

第六條 附則

6.1 本合同一式二份，雙方各執一份。

6.2 裝飾工程報價單、施工圖經雙方協商，達成一致的其他具體問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

6.3 本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同履行完畢后自動終止。如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決。也可由有關部門調解;協商或調解不成的，可依法向合同履行地的人民法院提起訴訟。

甲方(委托方)：

甲方代表：

辦公地點： 電 話： 傳 真： 附 件： 乙方(承建單位)：

乙方代表： 辦公地點：

電 話： 傳 真：

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇六

乙方：xx建設工程有限公司

一、甲方現已收取乙方合同定金 萬元。

二、甲方現已確定選址在 。

三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網結構廠房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發包給乙方。

四、開工時間：甲方將以上工程發包給乙方，確定的開工時間為 年 月 日，甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。

五、取費標準及付款方式： 甲方將工程發包給乙方，乙方嚴格以20xx年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款，以后每月按工程進度支付已完工程總額的75%，工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%，剩余3%作為質保金一年內付清。

六、違約責任：此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛，任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如：以上項目不能按本合同約定的時間開工，甲方除了按相關法律法規及時向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來的經濟損失;又如：乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄，乙方無權向甲方退還合同定金等等。

七、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字有效，凡未盡事宜另行商議。

甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

20 年 月 日

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇七

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇八

乙方：

簽約地：

一、合同標的

乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經營資質范圍，乙方以甲方名義及其提供的經營、資質文件承攬施工，并接受甲方的行業指導意見，甲方向乙方收取項目管理費用。

二、合作期限

本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。

三、管理費

1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。

2、該管理費用，若乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。

四、稅費及權益

1、凡由施工單位負責交納的稅費等有關費用，均由乙方負責；

2、需由甲方開具發票的，稅金包括：營業稅 %。

3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權益均屬乙方；

五、經營管理

2、甲方應協助乙方辦理工程項目協議的簽訂、蓋章等相關手續；

六、施工安全

七、違約責任和爭議的解決方式

本合同項下的相關事宜，若出現爭議糾紛時，雙方友好協商解決；協商不成時，任何一方有權向其駐地人民法院起訴。

八、其他

1、本協議雙方簽名蓋章生效，相應工程合同執行完畢，本合同自動終止。

2、本協議一式四份，雙方各執兩份。

3、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

附：甲、乙雙方企業營業執照復印件

最新裝飾裝修工程施工合同書(九篇)篇九

委托代理人（姓名）：_________

單位：_________

住所地址：_________

聯系電話：_________

手機號：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

單位名稱：_________

資質等級：_________

營業執照號：_________

注冊地址：_________

法定代理人：_________

聯系電話：_________

委托代表人：_________

聯系電話：_________

本工程設計人：_________

聯系電話：_________

施工隊負責人：_________

第一條工程概況

1、工程地點：_________

2、施工項目及要求：（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表）

3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

5、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元，金額大寫：_________元（詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單）

第二條工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份（見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙），設計費元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

第四條甲方工作

2、提供施工期間的水源、電源；

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

6、參與工程質量和施工進度的監督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

第五條乙方工作

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，交付前應打掃衛生一次。

第六條工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第七條材料供應

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第八條工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

延。

第九條質量標準雙方約定本工程質量按下列標準執行：

1、《xx市住宅裝飾裝修驗收標準》。（見附件十一）

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑒定，經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續（見附表九：工程結算單）

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛生間等保修期為5年。驗收合格簽字后，填寫工程保修（見附表十：工程保修單）。

第十一條工程款支付方式

1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：第一次開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元；第二次于工程進度過半，將剩余工程款的40%，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。（注：此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用，合同需經市場有關管理部門認證）

（2）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后_________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）并簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。

3、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

第十二條違約責任

6、由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁；

2、向_________人民法院起訴。

第十四條幾項具體規定

2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條其它約定條款_________.

第十六條附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后，經房地產管理部門鑒證之日起生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。

4、合同履行完后自動終止。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

附件

十一：xx市住宅裝飾裝修驗收標準

1、此合同文本適用本市行政區域內的住宅室內裝飾裝修工程；

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應一式兩份，雙方當事人各執一份；凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂此合同的'，應一式三份（甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份）。