隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

2023年水渠勞務合同優質篇一

乙方：

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、合同包干金額：15000.00元(大寫：壹萬伍仟元整)，如增加工程另作計算。

4、工程工期：本工程自20--年-月14日至20--年-月28日竣工。

5、工程質量：合格

第二條：甲方責任

1、負責向乙方提供所需的水、電等;

2、負責協調有關部門做好保衛、消防、市容、垃圾處理等工作。

第三條：乙方責任

1、負責按合同和預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。

2、嚴格執行現行施工規范，文明施工規定，防火安全規定。嚴格執行安全施工的各項規定，落實各項現場安全措施，如發生與現場施工相關的安全責任事故，后果均由乙方承擔。

3、妥善保護好施工現場周圍的建筑物、設備、水、電、氣設施不受損壞，如損壞由乙方負責，并做好施工現場的保衛、垃圾和消防等工作。

4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條：關于工程質量及驗收的約定

1、本工程應達到國家質量評定合格標準。

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接通知3日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

第五條：關于工程款及結算的約定

1、本工程所需的各種材料和人工費由乙方墊資。

2、本工程竣工驗收合格后，一次性付清全部工程款。

第六條：本合同一式貳份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

2023年水渠勞務合同優質篇二

承包方(以下簡稱乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實的原則，承包方經發包人同意，將‘道路改造工程’委托給乙方施工。為了明確各自的權力、責任和義務，經充分協商，特意簽訂本合同，以供各方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：道路改造工程

2、工程地點：

3、合同總價款：按照造價預(結)算書總金額：___________元(大寫：___________)。

4、工程工期：

5、工程質量：合格

二、甲方責任

1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等;

2、負責協調做好道路交通和安全等工作。

三、乙方責任

1、負責按預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。

2、嚴格執行現行施工規范，文明施工規定。執行安全施工的各項規定，落實各項現場安全措施。

四、工程質量及驗收

1、本工程應達到現場驗收合格標準。

2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收，工程款結算等手續。

五、工程款及結算

1、工程預付款：合同簽訂支付合同總價款的30%。

2、工程竣工驗收后，支付到合同價款的95%。

六、違約責任

1、甲方責任：

甲方確定乙方本次維修工程完工后。甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。

2、乙方責任：

工程質量不符合合同的規定，負責修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金。

七、合同的生效與終止

本合同自雙方簽字蓋章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清維修道路工程款，乙方將維修工程交付甲方后條款終止。

八、合同份數

本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。

九、本合同未經事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

____年____月____日

2023年水渠勞務合同優質篇三

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

2023年水渠勞務合同優質篇四

出租方：(以下簡稱甲方)

承租方： (以下簡稱乙方)身份證號碼： 駕駛證號碼： 電話號碼：

咀、乙雙方本著誠實、信用原則，特制定本汽車租賃合同以資共同遵守：

1、車牌號 ，租用時間 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分。租車地點、還車地點：勝利路52號。

2、租金為每日 元(每日限300公里，超出30公里以上，按每公里1元計費)，租期為 ，預付押金 元，乙方在車輛歸還時間向甲方一次性付清全部租金后需交納或預留違章保證金500元/輛，7天后，沒違章，如數退還，不計息，望各位新老客戶給予配合，謝謝合作。

3、租用6小時內為半天，6至24小時內為壹天。

4、甲方提供給乙方的車輛必須狀況良好，證件齊全有效。乙方在租車時未就車況提出異議，則視同甲方交乙方車輛符合標準。

5、乙方在承租期內如遇車輛發生故障，不是乙方造成的由甲方負責，如果是乙方使用中不當，造成發電機漏水、漏機油損壞發電機和車輛地盤、外觀等的，不能用保險理賠，一切由乙方自負修理還原，停車修理時間按租車計算。

6、乙方租車時需攜帶本人身份證、駕駛證原件;經甲方驗證后，將復印峻留存在甲方備檔，乙方身份證、駕駛證必須真實有效。如屬偽造或超時超期的，由此造成的一切經濟及法律責任均由乙方承擔。

7、乙方利用租賃車輛從事非法活動所導致法律責任和經濟損失，均由乙方承擔。

8、乙方應按時、按地點還車，如遇特殊情況需延長租車時間的，應提前征求甲方同意，并辦理相關手續。未經甲方同意并延遲還車2天以上的，甲方有權收取違約金500元，并有權向110報警。由此造成的責任和損失由乙方承擔。

9、乙方租用的車輛需跨市行駛的，乙方在租用時必須事先向甲方說明，乙方需臨時改變行車地點方向的，必須征得甲方同意，未經甲方同意隨意改變行車地點方向的，甲方有權收回車輛外，有權向110報警，由此造成的責任及損失由乙方承擔。

10、租用期間乙方不得將車輛交給無證或其他人員駕駛，如果乙方擅自將車輛交給無證或其他人駕駛，一切后果由乙方承擔。

11、租用期間乙方必須遵守交通法規，遵紀行駛;因違法、違章、酒后駕車等原因所造成牌照或證件遺失的，所有補辦費用由乙方承擔，并承擔的相應停車損失費用，停車損失費按租車費收取。

12、乙方在承租期間發生擅自將所承擔車輛出售、抵押、轉租、投資、贈與和采取其它侵犯甲方所有權的行為的，乙方除承擔相應的法律責任外，還應承擔由此造成的一切經濟損失。

13、租用期間如發生意外事故，乙方應及時向當地公安交警部門報案，同時及時通知甲方。由于乙方沒有報案或沒有及時通知甲方造成甲方無法向保險公司索賠的，全部損失由乙方承擔。

14、發生意外事故時，乙方不得擅自離開出事地點，如因乙方擅自離開出事地點而造成交通肇事逃逸的，其法律責任和經濟損失全部由乙方承擔。

15、發生事故后車輛請到甲方指定修理廠修復，乙方需送外廠修理的，必須征得甲方同意。未經甲方同意乙方自行送外廠修理造成車輛修復質量低劣，選用不合格零件等需要重新修復的，乙方必須承擔由此造成的修復費用，并承擔停車損失費，停車損失費按租車費用收取。

16、發生意外事故后，甲方應承擔保險公司賠償范圍，之外的所有費用及由乙方所引起的車輛停駛的租金損失，乙方并需向甲方支付車輛折舊費，損失費和第二年保險費率提高等費用，應向乙方增加收取修車總費的20%—40%。如導致車輛完全報廢的，乙方應承擔保險公司賠償范圍之外的車價差額部分及由此造成甲方其它實際損失，乙方應補甲方本車市場聚為主，乙方對本車輛發生任何事故與后果，對甲方車主無關，一切損失后果都由乙方自負。

17、本合同經雙方簽字后生效。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

汽車租賃合同范文3

出租方：________（以下簡稱甲方）

承租方：________（以下簡稱乙方）

術語解釋

1.出租方：持有營業執照和汽車租賃經營許可證，為承租方提供汽車租賃服務的企業。

2.承租方：與出租方訂立汽車租賃合同，獲得租賃車輛使用權的自然人、法人和其他組織。

3.保證人：當承租方不能履行汽車租賃合同約定的義務時，代為承擔相應責任的第三方。

4.租賃車輛：依照汽車租賃合同約定，出租方提供給承租方使用的車輛，包括附屬設施、部件和牌證。

5.租金：承租方為獲得租賃車輛使用權及相關服務而向出租方支付的費用。租金不包括承租方使用租賃車輛發生的燃油費、通行費、停車費、違章罰款等費用。

6.有效證件：能夠證明租賃車輛符合法律、法規規定的在道路上行駛的有關證件，如行駛證、道路運輸證、養路費繳訖憑證、車船稅訖、年檢標等。

7.設備：指保證車輛安全和按購車時出廠配置標準配備的設施。

8.超時費：超過合同約定租期且不足一個收費周期，以合同約定標準，計收超時部分的租金。

9.超程費：超出合同約定的行駛里程部分，按元/公里計收費用。

10.保證金：為保證承租方履行合同義務，由承租方提供的資金形式的擔保。

本合同根據《^v^合同法》《北京市汽車租賃管理辦法》等有關法律、法規、規章制訂。

第一條出租方的權利

1.擁有租賃車輛所有權。

2.依合同向承租方計收租金及約定費用。

第二條出租方的義務

1.向承租方交付技術狀況為一級標準、設備齊全的租賃車輛，以及租賃車輛行駛所需的有效證件。

2.交接租賃車輛時如實提供車輛狀況信息。

3.免費提供租賃車輛保養以及承租方按操作規程使用租賃車輛出現的故障維修服務。

4.提供本市行政區域內故障、事故的24小時救援服務。

5.承擔不低于80%的因交通事故或盜搶造成的租賃車輛現值損失。

6.承擔保險公司相關條款范圍內的第三者責任險。

7.對所獲得的承租方信息負有保密義務。

第三條承租方的權利

1.按合同的約定擁有租賃車輛使用權。

2.有權獲知保證安全駕駛所需的車輛技術狀況及性能信息。

3.有權獲得出租方為保障租賃車輛使用功能所提供的相應服務。

第四條承租方的義務

1.如實向出租方提供駕駛本、身份證、戶口本、營業執照等身份證明資料。

2.按合同約定交納租金及其他費用。

3.按車輛性能、操作規程及相關法律、法規的規定使用租賃車輛。

4.妥善保管租賃車輛，維持車輛原狀。未經出租方允許，不得擅自修理車輛，不得擅自改裝、更換、增設他物。

5.協助出租方按規定期限對租賃車輛進行車檢及維修保養。

6.承擔不高于20%的因交通事故或盜搶造成的租賃車輛現值損失;承擔因交通事故引發的其他責任。

7.保護出租方車輛所有權不受侵犯。不得轉賣、抵押、質押、典當、轉借、轉租租賃車輛。

8.租賃車輛發生交通事故、被盜搶時，應立即向公安、交管等部門報案并在12小時內通知出租方，并協助出租方辦理相關手續。

9.保證租賃車輛為合同登記的駕駛員駕駛。在租賃期內，如承租方登記的信息發生變化，應及時通知出租方。

10.租賃期滿，應按時返還租賃車輛及有效證件。

第五條租金、保證金

1.租金單位為元/年、元/季、元/月、元/天、元/小時。租金標準雙方約定。

2.承租方用保證金提供擔保的，保證金不得用于充抵租金，合同履行完畢后，保證金應退還承租方。雙方經約定也可釆取其他方式擔保。

第六條意外風險

1.雙方約定的意外風險責任，出租方可向保險公司投保或以其他方式承擔。對約定分擔的意外風險未投保的，風險損失的計算、賠付，參照機動車輛保險條款及賠付程序進行。

2.政府政策重大變化、不可抗力以及其他無法歸咎于承、租雙方的原因造成的損失，依照有關法規和公平原則雙方協商解決。

第七條出租方的違約責任

1.經道路運輸管理部門認可的專業檢測機構認定租賃車輛達不到一級標準的，承租方有權解除合同，并要求出租方承擔違約責任。

2.不能按約定提供故障維修、救援時，承租方有權解除合同，出租方應退還租賃車輛停駛期間租金并支付停駛期間租金20%的違約金。

3.維修、救援后租賃車輛仍無法恢復使用功能，出租方應提供相當檔次替換車或釆取其他措施。

4.因承租方原因造成車輛損壞的，出租方應嚴格依照汽車維修規定的標準收取修車費用。

第八條承租方的違約責任

1.逾期交納租金的，每逾期一日按應交租金總額的交納滯納金。逾期歸還租賃車輛的，除繼續計收租金外，應交納逾期應交租金20%的違約金。

3.承租方有下列行為的，出租方有權解除合同并收回租賃車輛：

(1)提供虛假信息。

(2)拖欠租金或其他費用。

(3)轉賣、抵押、質押、轉借、典當、轉租租賃車輛或確有證據證明存在上述危險的。

(4)確有證據證明承租方利用租賃車輛從事違法犯罪活動的。

4.不按車輛性能或操作程序使用而造成的租賃車輛修理、停運損失;承擔因過失被保險公司拒絕賠償的損失。

5.擅自改裝、更換、增設他物等改變租賃車輛原狀造成的損失。

6.未協助出租方按時參加車檢或維修保養而造成的損失。

7.非出租方原因導致車輛被第三方扣押的責任。

8.違反交通安全法規時，應在被告知的5日內接受處罰。如拒絕接受處罰，合同中登記的駕駛員將作為違章責任人被提交公安交通管理部門處理。

第九條擔保條款

如釆用保證人提供擔保的方式，保證人應就承租方履行本合同的義務負連帶保證責任。

第十條特別約定

承、租雙方可對本合同內容以書面形式予以增加、細化作為補充條款，但不得違反有關法規及政策規定，不得違反公平原則。補充條款中含有不合理地減輕或免除本合同條款中規定應由出租方承擔的責任內容的，仍以本合同為準。

1.承租方如要求延長租期，須在合同到期前提出續租申請，出租方有權決定是否續租。

2.本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向北京市汽車租賃行業組織、各級消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解解決未果的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟或向雙方選定的仲裁機構提請仲裁。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年水渠勞務合同優質篇五

本人于 年 月 日向________期為 年 月 日。截止 年 月 日尚欠債權人 萬元(大寫： )。本人鄭重承諾如：于 年 月 日之前將所有欠款全部還給債權人。在這期間，分某個月歸還，每個月還款金額為 。

債務人如未按時歸還，逾未還款每月按總金額的 %支付利息;

在此期間，若有轉移資產、抽逃資金、企業經營出現困難等可能導致拖延或無法歸還欠款及利息的相關情況，出借人可要求本人提前清償本金及利息。本人承諾：若不按上述期限及時歸還欠款，愿承擔一切法律后果及賠償出借人的所有經濟損失(包括但不限于利息、違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現債權的費用)。

特此承諾!

承諾人： 身份證：

保證人： 身份證：

年 月 日