合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇一

承包方：

依照《^v^合同法》及相關法律法規，本著公開、公正、公平、依法、平等的原則，經村支兩委、村務監督委員會共同商議，呈報黃花鎮紀委同意，鎮公共資源交易中心審批，鎮工業園對該項目工程進行預算，與20--年11月18日召集本村有意向并具有施工經驗的同志進行儀標。現根據村級公路改造維修工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

2、工程地點：勝利支線

二、工程量

本工程勝利支線從石豐公路進口至勝利磚廠出口及新塘灣組劉躍進屋后至土家塘組尹正平屋前拐角處及局部維修，全長約1470米(含局部維修)，在現有砼路面積的基礎上鋪掏6公分瀝青混凝土(實際工程量以驗收丈量為準)。

三、工程價格

根據鎮工業園預算每平方米元，全工程量預算價403485元。。

四、承包方式

全額帶資、采取包工、包料、包工期、包經費、包質量、包安全等，以大大包干的方式一次包定。因工期短，本合同預算價不受工資、物價漲落等因數影響而調整。

五、質量要求

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇二

乙方：

第一條：經雙方協商，甲方維修工程包工包料。由乙方負責施工。施工用工按照每個工100元、用料以決算實際用料為準。

第二條：甲方的要求

1、維修時間，20__年__月16日――20__年__月17日前維修完成，否則，扣除乙方百分之十的工程款。

2、乙方的用料必須完全符合甲方的規定要求：即必須都是國標電料。

3、施工期間，乙方不得損壞辦公樓的其它設施，不得影響正常工作。

4、施工過程中，甲方派人監工，監工人員必須按合同嚴格把關，乙方必須接受監工人員的指導。

5、施工結束經甲方驗收合格后付給乙方施工費用。

6、施工期間，乙方的一切安全事故由乙方自己承擔。

第三條：乙方的要求

1、 甲方負責維修期間不得讓外人干擾施工。

2、 粉刷結束后，甲方付根據決算價付給給乙方施工費用。

第四條：本合同一式肆份，甲、乙各壹份，中心校、教體局各存壹份。

第五條：未盡事宜，由甲乙雙方按有關規定協商解決。

甲方（公章）

負責人簽字：

乙方

負責人簽字：

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇三

乙方：

由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。

一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約公里。

二、維修標準：

1、清理完所有塌方;

2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;

3、路面沙石厚度不低于10cm，路面寬度不小于4米;

4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。

三、維修時限：工期從20--年8月12日至8月30日。

四、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價一萬五千元。

五、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。

1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。

2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。

3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。

4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。

5、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。

八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。

甲方負責人：

乙方承包人：

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇四

乙方：

根據《^v^合同法》和《建筑工程質量管理條例》為明確雙方在施工過程中的權利義務和責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程名稱：

二、承包內容：小區路面硬化。

三、承包方式：包工包料。

四、工程價款：混凝土路面按甲乙雙方實際驗收面積結算，每平方米造價73元。

五、工程工期：2個月。

六、質量要求：合格。

七、甲乙雙方的權利和義務：

2．甲方提供水源、電源及施工場地；

3．甲方造成的原因不能正常施工工期順延；

4．乙方負責備料，并組織施工設備，自行配齊施工所需機械；

6. 乙方接受甲方監督檢查和處置決定；

7. 乙方負責修路期間道路養護；

8. 因甲方基礎回填不合格引起路面塌陷、破損，責任由甲方負責。

八、付款方式

工程每完成叁千平米，甲方支付乙方已完工程價款的95%，竣工驗收合格后甲方支付乙方剩余工程價款的5%。

以上協議雙方共同協定，簽字生效，任何一方無權隨意變更。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方（簽章） ： 法定代表人（簽字） ：

乙方（簽章） ： 授權委托人（簽字）

20xx年3月6日

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇五

1、國家公路，簡稱國道（g）

2、省公路，簡稱省道(s)

省道是指具有全省（自治區、直轄市）政治、經濟意義，并由省（自治區、直轄市）公路主管部門負責修建、養護和管理的公路干線。

3、縣公路，簡稱縣道(x)

縣道是指具有全縣政治、經濟意義，連接縣城和縣內主要鄉（鎮）、主要商品生產和集散地的公路，以及不屬于國道、省道的縣際間公路。縣道由縣、市公路主管部門負責修建、養護和管理。

4、鄉公路，簡稱鄉道(y)

鄉道是指主要為鄉（鎮）村經濟、文化、行政服務的公路，以及不屬于縣道以上公路的鄉與鄉之間及鄉與外部聯絡的公路。鄉道由人民政府負責修建、養護和管理。

5、專用公路(z)

專用公路是指專供或主要供廠礦、林區、農場、油田、旅游區、軍事要地等與外部聯系的公路。專用公路由專用單位負責修建、養護和管理。也可委托當地公路部門修建、養護和管理。

一般把國道和省道稱作干線，把縣道和鄉道稱作支線。

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇六

第一條 租賃房屋坐落在 、間數 、建筑面積 、房屋質量 。

第二條 租賃期限從 年 月 日至 年 月 日。（提示：租賃期限不得超過二十年。超過二十年的，超過部分無效）

第三條 租金（大寫）：

第四條 租金的支付期限與方式：

第五條 承租人負責支付出租房屋的水費、電費、煤氣費、電話費、光纜電視收視費、衛生費和物業管理費。

第六條 租賃房屋的用途：

第七條 租賃房屋的維修：

出租人維修的范圍、時間及費用負擔：

承租人維修的范圍及費用負擔：

租賃合同期滿，租賃房屋的裝修、改善增設他物的處理：

第九條 出租人人（是/否）允許承租人轉租租賃房屋。

第十條 定金（大寫） 元。承租人在 前交給出租人。

第十一條 合同解除的條件

有下列情形之一，出租人有權解除本合同：

3．未經出租人同意及有關部門批準，承租人擅自改變出租房屋用途的；

4．承租人違反本合同約定，不承擔維修責任致使房屋或設備嚴重損壞的；

5．未經出租人書面同意，承租人將出租房屋進行裝修的；

6．未經出租人書面同意，承租人將出租房屋轉租第三人；

7．承租人在出租房屋進行違法活動的。

有下列情形之一，承租人有權解除本合同：

1．出租人遲延交付出租房屋 個月以上；

2．出租人違反本合同約定，不承擔維修責任，使承租人無法繼續使用出租房屋。

3．

第十二條 房屋租賃合同期滿，承租人返還房屋的時間是：

第十三條 違約責任：

出租人未按時或未按要求維修出租房屋造成承租人人身受到傷害或財物毀損的，負責賠償損失。承租人逾期交付租金的，除應及時如數補交外，還應支付滯納金。

承租人違反合同，擅自將出租房屋轉租第三人使用的，因此造成出租房屋毀壞的，應負損害賠償責任。

（一）提交 仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十五條 其他約定事項 ：

出租人（章）：

住所：

法定代表人：

（簽名）

居民身份證號碼：

委托代理人：

（簽名）

電話：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承租人（章）：

住所：

法定代表人：

（簽名）

居民身份證號碼：

委托代理人：

（簽名）

電話：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇七

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇八

乙方：

1、維修時間：年月日起到年月日止

2、維修地點：

3、負責維修單位：

4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

5、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣153000元(大寫十五萬叁千元整)，關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方公章甲方公章

經辦人(簽名)經辦人(簽名)

年月日年月日

道路維修合同圖片 村級道路維修建設合同篇九

承包方以下簡稱乙方：以下簡稱乙方

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著公開、公正、公平、依法、平等的原則，經村支兩委、村務監督委員會共同商議，呈報黃花鎮紀委同意，鎮公共資源交易中心審批，鎮工業園對該項目工程進行預算，與20xx年11月18日召集本村有意向并具有施工經驗的同志進行儀標。現根據村級公路改造維修工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

2、工程地點：勝利支線

二、工程量

本工程勝利支線從石豐公路進口至勝利磚廠出口及新塘灣組劉躍進屋后至土家塘組尹正平屋前拐角處及局部維修，全長約1470米(含局部維修)，在現有砼路面積的基礎上鋪掏6公分瀝青混凝土(實際工程量以驗收丈量為準)。

三、工程價格

四、承包方式

全額帶資、采取包工、包料、包工期、包經費、包質量、包安全等，以大大包干的方式一次包定。因工期短，本合同預算價不受工資、物價漲落等因數影響而調整。

五、質量要求

乙方在施工過程中，嚴格按甲方預算要求執行，工程材料采用商品細粒瀝青混凝土。閉合土文網經甲方驗收后，方能鋪掏瀝青混凝土。鋪掏瀝青混凝土平均厚度基本一致(不少于5公分)，然后用機械壓實，工程質量不低于合格工程。

六、付款方式

該工程經甲方與縣交通局公路質監站驗收合格，項目資金撥付到位后，乙方開取正規建安稅票后一次性付清。

七、安全要求

乙方施工必須保障質量第一、安全第一，施工中設立安全標志，施工路段實行全封閉。施工中的一切安全責任事故由乙方負責，甲方只負責協調，不承擔任何經濟責任。

八、工期要求

乙方在20xx年11月24日前必須完成該項目工程，迎接縣交通局對甲方村級文明示范路的驗收。

九、如有未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

十、本合同一式四份，鎮紀委、村集體資產資源交易中心、甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

法人代表： 法人代表：

電話： 電話：

開戶行賬號：

簽訂時間：