隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

維修合同正規合同 維修合同實用篇一

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

維修合同正規合同 維修合同實用篇二

乙方：________________

本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

3、本項工程預計費用____?元人民幣。

1、甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要?____材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供的材料

乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

1、工程款付款方式：

2、乙方承包內容：

1）、水電開槽、布線、穿線、埋槽

2）、所有水電施工過程的垃圾清運（每天現場整理裝袋）

3）、水電施工的穿墻、打孔、切割

4）、開關面板安裝

5）、小五金、馬桶、的安裝

6）、后期燈具的安裝

3、工程結算方式：

按實結算：

總價結算：_______元/平米（套內面積）

1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付?________元的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____元違約金。

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決；當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款_______%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

1、雙方同意由第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）進行協商工作。

在未經第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

2、經過第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的勞務費。

5、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

（二）本合同簽訂后工程不得轉包。

（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

（四）合同有效期至_____________________。

（五）水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

維修合同正規合同 維修合同實用篇三

乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方醫療設備的正常使用，對甲方的協議設備進行維修保養服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協商簽訂本協議。初次簽協議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協議，后附設備明細。

第一條乙方義務

1、乙方根據甲方協議設備出現故障的報修通知，乙方優先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內，城區以內的用戶，乙方8個小時內到達現場；各縣區的用戶，乙方在24個小時內到達現場。

2、乙方上門維修不收取上門費及工時費。

3、乙方上門維修沒有次數限制。

4、乙方維修只收取配件費，并且保證配件費持平或低于廠商統一價格。

5、如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。

6、乙方根據甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維護保養計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下，每個月一次上門維護保養服務。

第二條甲方義務

1、甲方在協議設備出現故障后，及時通知乙方。

2、甲方不能使用未經乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產生的設備故障，乙方不承擔責任。

3、未經乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。

4、甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。

5、協議設備合同發生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。

6、協議設備發生轉移或轉讓時，甲方應及時通知乙方。

第三條結算金額及方式

甲方按_________為單位時間，維修費共計為_________元人民幣，在協議簽字生效后一周內，向乙方一次性支付維護費。

第四條未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

第五條本合同有效期暫定為一年，一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

維修合同正規合同 維修合同實用篇四

出租方：（以下簡稱“甲方”）

承租方： （以下簡稱“乙方”）

為保護土地租賃合同雙方當事人的合法權益，規范土地管理和承租方經營行為，根據《^v^土地管理法》、《^v^合同法》及相關法律、法規和政策規定，經公開協商討論同意，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、有償的原則，簽訂本合同，共同信守。

第一條 租賃位置和面積

甲方租賃給乙方的山地位于 村，以實際丈量為準。

具體面積、位z以合同附圖為準。附圖己經甲乙雙方簽字確認。乙方配合甲方做好賽輝村婁新高速西連線高速公路管理處邊三角空地十多平方米左右山地一塊給乙方使用。該山地上農作物、樹木、小廣告牌及其他矛盾由甲方負責拆除、解決。

第二條 山地用途

山地用途：合情合理的原則辦企業（嚴格符合國家法律、法規）。

第三條 租賃期限

租賃期限為35年，自20xx年 月 日至 年 月 日止。租賃期限內土地經營使用權、管理權屬乙方，所有權屬甲方。

第四條 租賃費用和支付方式

租金：初始每畝租金人民幣捌佰元整，之后按每五年5%上調，即第一至五年租金800元/畝，第六至第十年租金840元/畝，第十一年至第十五年租金882元/畝，第十六年至第二十年租金926元/畝，第二十一年至第二十五年租金972元/畝，第二十六年至第三十年租金973元/畝，第三十一年至第三十五年租金1022元/畝。

支付方式：在簽訂本合同同時一次性支付前叁年租金，之后每年九月份支付下一年度租金。租金以現金或轉賬方式支付給甲方指定的財務管理人員。

第五條 甲乙雙方的權利和義務

1、甲方對所租土地擁有所有權。乙方按本合同取得土地承包經營權、使用權、管理權（產權證由乙方保管）。

2、甲方有權對乙方租用的土地使用進行監管，乙方有義務按照合同約定的用途合理利用所有租賃的土地。

3、甲方有權制止乙方實施的嚴重損害土地資源和其它資產的行為。乙方有權在租賃期間對所租賃的山地進行合理的利用和投資建設。甲方有義務配合乙方辦理相關手續（臨時用地等）。

4、甲方有權依據合同的約定向乙方收取租賃費用，在合同有效期內，按本合同約定收取租金，不得隨意提高租賃費用。乙方有義務按本合同第四條約定及時繳納租金。

5、甲方有義務按本村村民同等待遇向乙方提供水、電、路等基礎設施的接入和使用。水電搭火的接入，甲方配合乙方協調相關手續，但水電費用由水、電部門規定核收。乙方有義務遵守甲方村里的水、電、路相關規定使用、繳費。

6、租賃期滿后，如果乙方明確終止合同，不再續租，甲方可以自行處理該土地；如乙方要續租，甲乙雙方提前半年時間共同協商，但甲方必須在同等條件下按婁星區周邊村組當時的土地價格上浮10%優先續租給乙方。

7、甲方有義務在簽訂本合同之初，處理好與租賃土地有關的權屬糾紛，確保所有租賃土地能夠順利交付給乙方。在租賃期限內，如因甲方原因造成所涉及的租賃土地出現糾紛，甲方有義務負責解決，若造成乙方經濟損失，通過減免租金或依國家法律規定進行現金賠償。如因乙方經營行為對周邊農戶造成侵權，引起土地糾紛，甲方有義務協助乙方處理，協調處理費用和乙方的經濟損失由乙方承擔。

第六條 合同的轉包

在本合同有效期內，乙方在不違反國家法律、行政法規強制性規定的前提下，告知甲方，并必須經求甲方同意的前提下，才可以自主采取轉包、轉讓、出租等方式實行土地承包經營權流轉。土地承包經營權流轉取得的收入全部歸乙方享有，甲方不對此主張任何權利。本合同轉包后，甲方與乙方之間仍應按原承包合同的約定行使權利和承擔義務，甲方與再包方簽訂有關事項的補充協議。

甲方：

乙方：

年月日

維修合同正規合同 維修合同實用篇五

乙方：(施工單位)

根據《合同法》、《建筑法》及其他相關法律法規，甲、乙雙方本著自愿平等互惠互利的原則，就正泰誠達小區屋面防水工程施工事宜協商一致，達成合同條款如下，雙方共同遵照執行。

第一條工程名稱：正泰誠達小區1#樓、2#樓、3#樓屋面防水維修工程

第二條工程地點：烏市新民西街西二巷82號

第三條承包方式：包工包料

第四條施工內容及價格

(305807.83元)

第五條開、竣工日期

開工日期：20xx年7月15日

竣工日期：20xx年8月15日

總工期日歷天數天

第六條工程質量標準

質量標準要求：合格

第七條：付款方式

1、本工程無預付款

2、扣回工程款的時間、比例：工程進度達到總工程量的30%時支付合同的60%，竣工驗收合格后，付至工程總款的85%，來年開春化雪之后，再支付總工程款的10%，扣除同價款的5%作為質量保證金，待質保期滿后支付。

3應施工樓棟維修資金進行支付。

第八條：乙方的義務

1、乙方必須具備合法的承包資質，對外獨立承擔法律責任和民事責任。

2、乙方必須按約定施工內容進行施工，保證本工程的質量和進度。

3、乙方應嚴格遵守施工現場的各項規章制度，做到文明施工，否則按照甲方公司的規定進行處罰;在施工過程中必須采取嚴格的安全施工防護措施，嚴格遵守安全操作規程，確保施工安全。本工程竣工后，施工承包人應將施工所占地范圍內的施工現場清理干凈，做到工晚料凈場地清。

4、乙方有義務對已完成工程成品進行保護，不在另計費。

5、乙方不得將所承包項目進行轉包。

6與甲方無關。-

第九條工程保修

本工程保修期為五年。保修期內出現的質量問題，乙方應免費維修，必須在24小時內趕到及時維修。

第十條爭議的解決方式

甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應先友好協商，如果協商不成，任何一方均可向本工程所在地的人民法院起訴。

第十一條其他約定

1、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方持四份(總公司一份、烏魯木齊物業專項維修資金監管辦公室一份、誠達業委會一份、正泰物業公司物業處一份)。乙方持一份。

2、合同工期內，乙方無力完成或中途停止所施工內容為違約責任。

3、本合同如有未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

4甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日

維修合同正規合同 維修合同實用篇六

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合本合同具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況

工程名稱及內容：泰山中學家屬院道路、下水管道、幼兒園 改造、老年公寓改造，沙池改造、自來水、電力改造，幼兒園食堂改造，幼兒園前路面新建。

二、工程地點：泰山中學

三、工程時間：20xx年10月-20xx年12月。

四、材料供應：所需一切沙、石、水泥等一切材料，由乙方負責 采購。

五、工程結算方式：墊層及路面鋪設，所有工程改造按照20xx 年度工程定額進行結算。

六、其他約定

1、在本次施工中乙方要時刻注意施工安全，同時盡量避免在校 園內產生很大的噪音，以免影響學生的正常學習和人身安全。

2、乙方嚴格按程序施工，每道程序必須經甲方驗收合格后再施 工下一道程序，從而確保工程質量。

3、在施工中，本工程如有變更部分甲方應及時通知乙方，并給予辦理經濟簽證。

4、如因甲方未及時通知造成已完工程量返工，甲方因承擔乙方 經濟損失 。

七、其他未盡事宜，雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用 的原則，協商解決。

八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

維修合同正規合同 維修合同實用篇七

乙方：

1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________