在生活中,越來越多人會去使用協議,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
廣告牌承包合同大全篇一
委托方 合同編號:
簽訂地點:
承攬方 簽訂日期: 年 月 日
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 廣告費及支付方法
2.1 廣告費
類 別
單 價
數 量
金額(元)
備 注
設 計、制 作 費
發 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2.2 結算方式和期限:
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未履行部分廣告費的 %,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。
4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。
第五條 糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成-,按下列第( )項規定辦理。
1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 件,名稱:
7.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人: 電話:
廣告業務員證號:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
廣告牌承包合同大全篇二
承擔方:
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目:____________________________。
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發布地點或形式:_______________________。
4、顏色:____________________________。
5、規格或材料:___________________________。
6、刊播次數、起訖時間、日期:____________。
7、其他要求:____________________________。
第二條費用及支付辦法
1、費用:類別單價數量金額備注設計、制作費發布費代理費合計金額。
2、結算方式和期限:____________________________。
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________。
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________。
第七條附則
1、本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本____________份,送:____________。
2、本合同有效期:自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
時間:____年____月____日
廣告牌承包合同大全篇三
承攬人:簽訂時間:___年___月___日
第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任:______________________。
第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現爭議的,雙方協商
解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
廣告牌承包合同大全篇四
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙_____由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為____合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的____%),在加工量達到____%,定作方付給承攬方____元(即總價款的____%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的____%),預留____元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的`損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_份,交_(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)
承攬方:(蓋章)
_____年____月____日
廣告牌承包合同大全篇五
乙方:
一、工程名稱:
二、施工地點:
三、結構形式:
五、資質要求:三級以上資質,簽訂合同時,將資質復印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求:合格
七、開工日期:20xx年 月 日
竣工日期:20xx年 月 日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%,質保期為12個月,在質保期內如出現質量問題,甲方通知乙方并約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執,由物業單位協調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現象發生,乙方自行與業主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產,文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產操作規范,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人,如發生發現有轉包現象出現,甲方有權終止合同,所發生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場三通一平,由甲方協調,費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年 月 日
廣告牌承包合同大全篇六
簽訂地點:
承攬方 簽訂日期: 年 月 日
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 廣告費及支付方法
2.1 廣告費
類 別
單 價
數 量
金額(元)
備 注
設 計、制 作 費
發 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2.2 結算方式和期限:
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未履行部分廣告費的 %,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。
4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。
第五條 糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成-,按下列第( )項規定辦理。
1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 件,名稱:
7.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人: 電話:
廣告業務員證號:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
廣告牌承包合同大全篇七
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責_____為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責_____的維修保養工作。如在質量缺陷責_____內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的'工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責_____工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
廣告牌承包合同大全篇八
受托方_____________
簽定時間:
依據《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定。經雙方協商,簽定本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任,向委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
類別單價數量金額備注
設計、制作費
發布費
代理費
合計金額
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不履行合同,按未履行部分廣告費用的________%,向承攬方賠付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的__________賠付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未履行部分廣告費的__________%,向委托方賠付違約金,不能按合同履行超,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的__________賠付違約金。
4.3其他違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第項規定辦理。
1、向__________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向__________地人民法院起訴。
第七條附則:
7.2本合同有限期限:自__日生效至__日終止。
委托方:承攬方:
單位名稱:單位名稱:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
廣告牌承包合同大全篇九
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
按《合同法》相關規定執行。
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年____月____日至_____年____月____日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
_____年____月____日