現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

2023年承攬合同圖片(十篇)篇一

簽訂地點：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。

3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

2023年承攬合同圖片(十篇)篇二

乙方：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日

2023年承攬合同圖片(十篇)篇三

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1.1項目（媒介）：_________

1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3發布地點或形式：_________

1.4顏色：_________

1.5規格或材料：_________

1.6刊播次數、起訖時間、日期：_________

1.7其他要求：_________

第二條費用及支付辦法

2.1費用：

2.2結算方式和期限：_________

2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間_________。

第四條違約責任

4.1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。

4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條合同爭議解決方式：

5.2依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項：_________。

第七條附則

7.1本合同附件_________，名稱_________。

7.2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。

承攬方_______

委托方_______

_______年_______月_______日

2023年承攬合同圖片(十篇)篇四

委托方： （甲方）

承攬方： （乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

7、違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

法定代表人：（蓋章）

地址：

銀行帳號：

乙方：

法定代表人：（蓋章）

地址：

銀行帳號：

年 月 日

2023年承攬合同圖片(十篇)篇五

定作方： （簡稱甲方）

營業執照號碼：

承攬方： （簡稱乙方）

營業執照號碼：

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：

三、履行的期限、地點和方式：

四、驗收標準和方法：

五、結算方式：

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 ％或酬金總額 ％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值 ％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金 ％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式 份，正本雙方各執 份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到 年 月 日止。

十二、本合同簽訂日期： 年 月 日

定作方：

代表：

開戶銀行：

帳號：

承攬方：

代表：

開戶銀行：

帳號：

年 月 日

2023年承攬合同圖片(十篇)篇六

承包方： (以下簡稱乙方)?

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經營范圍

見彩圖及制作清單，乙方現場制作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

2、制作完工驗收合格后，按甲方規定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，并承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年承攬合同圖片(十篇)篇七

委托方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發布地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計、制 作 費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向 地人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 托 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委托代理人：

電 話：

開 戶 銀 行：

帳 戶：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委托代理人： 電話：

廣告業務員證號：

開 戶 銀 行：

帳 戶：

2023年承攬合同圖片(十篇)篇八

承攬人：(以下簡稱甲方)

定作人：(以下簡稱乙方)

1.設計制作內容

1.1設計名稱:;

1.2設計類型:;

1.3參數規格:;

1.4具體費用:;

1.5備注:;

2.質量要求及標準

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求：

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點：

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅：rmb元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式：

4.3甲方賬戶如下：

開戶銀行：

戶名：

賬號：

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權。

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利。

6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項：

11.合同的生效。

11.1本協議未盡事宜，雙方協商解決，并簽訂補充協議。

11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

_____年____月____日

2023年承攬合同圖片(十篇)篇九

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

2023年承攬合同圖片(十篇)篇十

定作方：_________(簡稱甲方)

承攬方：_________(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

1.產品的質量、包裝、加工方法：

_________。

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

_________。

3.履行的期限、地點和方式：

_________。

4.驗收標準和方法：

_________。

5.結算方式：

_________。

6.違約責任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的'數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

_________。

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。