合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?
安裝承攬合同承攬合同和裝修合同的區(qū)別篇一
定作人(委托方):(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方):(以下簡稱乙方)
第一條:工程名稱
乙方承攬的中國聯(lián)通黎平縣水口鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點(貴州省黎平縣水口鎮(zhèn)紀(jì)信村到南江村境內(nèi))
第三條:工程價款及付款方法
1、工程價款按量計價,其中電纜按1元每米計價,上述計價均按人民幣計價。
甲方應(yīng)于竣工驗收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。
第四條:工程期限
施工期限為20xx年10月 3日開始至20xx年 10月13日結(jié)束,施工期限為10個日。
第五條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定,同時也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料,乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員,甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條:乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后,應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)保險,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。竣工后,五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導(dǎo)致乙方工期延長,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方應(yīng)按期完工,未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔(dān)違約金人民幣:20000元整。
(大寫:貳萬元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。第十一條:乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方:(簽字并蓋章)______
乙方:(簽字并蓋章)______
安裝承攬合同承攬合同和裝修合同的區(qū)別篇二
(以下簡稱甲方)
施工單位: 博樂市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點: 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進(jìn)戶門89樘、單元進(jìn)戶門9套,(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝),本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場,運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日;安裝時間十日,從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
3.1、以實際面積及變更進(jìn)行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費,所有防盜門到現(xiàn)場后,再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構(gòu)件的倒運,機械二次進(jìn)場等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
4.1、乙方在單項工程竣工前十日,應(yīng)將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛,應(yīng)本著實事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時,根據(jù)一方當(dāng)事人的請求,可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗收并結(jié)清尾款后失效。
7.1、乙方在進(jìn)行施工時必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護(hù)。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
安裝承攬合同承攬合同和裝修合同的區(qū)別篇三
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
附:身份證復(fù)印件電話號碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條:工程概況
3.本項工程預(yù)計費用元人民幣。
第二條:材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條:有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條:關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
2.乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:總價結(jié)算:xx元/平米(套內(nèi)面積)
第六條:違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條:糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔(dān)。
第八條:合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10xx%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條:附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
20xx年xx月xx日
注:每頁簽名、蓋章
安裝承攬合同承攬合同和裝修合同的區(qū)別篇四
乙方:_____________
一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責(zé)任和義務(wù):
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日_____________臺。
3.甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方_____(支架由方承擔(dān))。
四、乙方的責(zé)任和義務(wù):
1.合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復(fù)印件等材料。
2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員_____規(guī)范》,以及其他相關(guān)規(guī)定,保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失,須由乙方自行承擔(dān)。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用(交通費)由甲方承擔(dān)。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔(dān)。
五、費用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細(xì),并在隔月10日前結(jié)清所有費用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費,所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。
3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按_____________元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責(zé)任:
1.乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實,乙方按每起_____________元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付_____________元/臺的違約金。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_____________(公章)乙方:_____________(公章)
電話:_____________電話:_____________
安裝承攬合同承攬合同和裝修合同的區(qū)別篇五
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負(fù)責(zé)組織驗收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日