在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇一

定作方(乙方)：________

雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：________。

2.交貨辦法：________

(1)交貨地點：________

(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5.違約責任：________

6.附則：

(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

(5)貨物運達站。

(6)收貨人。

(7)合同糾紛的處理。

甲方(簽字蓋章)：________

乙方(簽字蓋章)：________

開戶銀行：________

開戶銀行：________

賬號：________

賬號：________

簽訂日期：________

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇二

甲方(定做人)：簽訂日期：

簽訂地點：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。

3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇三

簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

品名

規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄____

2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

7．違約責任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：法人委托書號碼__

營業執照號碼定作人：_________________

法人委托書號碼：____________________

營業執照號碼承攬人：_________________

法定代表人：_________________

開戶銀行：_________________

帳號：_________________

電話號碼：_________________

電掛：_________________

住址：_________________

定作人：（蓋章）__________________

法定代表人：__________________

開戶銀行：__________________

帳號：__________________

電話號碼：__________________

電掛：__________________

住址：__________________

20__年_月_日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇四

委托方： （甲方）

承攬方：（乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：通過銀行托收。

7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

銀行帳號：

銀行帳號：

年 月 日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇五

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

第二條 施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條 機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條 雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條 違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條 不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條 解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條 合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇六

需方（以下簡稱甲方）：

供方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，經雙方友好協商，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。

1.1本合同標的名稱、規格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術參數（詳見專有條款內約定）。

2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含稅）。

3.1以最終確認的樣品實物為準。

3.2如有補充要求，以簽章的書面文件為準。

4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。

4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。

4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。

4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。

4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。

5.1按照乙方常規包裝標準。

5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。

6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。

6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。

6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。

7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。

7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。

7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為默認產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。

8.1付款方式

①合同簽訂后，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。

②合同標的簽收后3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。

8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶：

戶名：

開戶行：

賬號：

甲方：

乙方：

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇七

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

_____年_______月______日訂

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇八

甲方：____________________

乙方：____________________

鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用__________方式供應材料。

1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。

1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

甲方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

乙方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇九

(甲方)：

(乙方)：

鑒定地點：xx縣

鑒定時間：20xx年xx月xx日

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：

1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，

2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。

第二條、服務期限

期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。

第三條、服務費用

合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的.人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

20xx年xx月xx日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇十

定作方：_______(簡稱甲方)

承攬方：_______(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價 價款或酬金(元)

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1.產品的質量、包裝、加工方法：

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

3.履行的期限、地點和方式：

4.驗收標準和方法：

5.結算方式：

6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責

任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠

償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部

分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都

可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理

局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本合同簽訂日期：____年__月__日

定作方：_____ 承攬方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：____

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：_______ 帳號：_______

____年__月__日

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇十一

發包人：佛山海兒康智能衛浴有限公司 （以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1． 工程名稱：營銷中心辦公室裝飾

2． 工程地點：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號

3． 工程范圍：室內裝修（見預算清單）

4． 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預算內）

5． 工程造價：

（1） 工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

（2） 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。

第二條：工程期限

1、 經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。

2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

第三條：工程施工準備與雙方責任

1．甲方責任：

（1） 開工前甲方協商各方面的關系，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。

（2） 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。

（3） 委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

（4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

2．乙方責任：

（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

第四條：工程價款及支付

1． 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

2． 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

3． 支付采取按工程進度分段付款方式。

（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；

（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；

（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。

工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

第五條：施工質量與設計變更

1．堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發出變更設計文件。

2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。

第六條：工程竣工驗收及結算

1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

3．工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發現質量問題，由甲方承擔責任。

4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條：工程安全生產、文明施工

1．乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。

第八條：工程處罰及仲裁

1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

第九條：附則

1．本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式貳份，雙方各執壹份。

3．本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

4．本合同有效附件。

（一）乙方提供平面圖紙；

（二）工程預算書；

甲方（蓋章）：

代理人：

年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇十二

定作方：合同編號：

簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱

型號

面料

顏色

單位

數量

單價

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）

按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

材料

質量

數量

提供日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數量

到位

按實際排版單耗

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和sn/t1649 的標準驗收。

五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇十三

簽訂時間：年 月 日 合同編號：

乙方（供方）： 第一條 采購清單：

甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司

第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條 違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 其他約定事項：

本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

承攬合同的法律規定 承攬合同和勞務合同的區別篇十四

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯系電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：