合同內(nèi)容應包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇一

乙方(廠方)：

根據(jù)《^v^合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下：

第一條：乙方在測量尺寸后_______天內(nèi)提供設(shè)計圖。甲方根據(jù)設(shè)計圖紙完成廚房基礎(chǔ)工程(即天花、墻地磚、水電氣布置)后，通知乙方復測并修改圖紙。經(jīng)甲乙雙方簽字確認的圖紙為最后的設(shè)計圖。

第二條：圖紙確認后不得隨意更改。如有一方需對已確定的設(shè)計圖進行較大修改，必須征得另一方的同意并經(jīng)雙方簽字確認，按實際情況增減費用，安裝時間相應順延。

第三條：付款方式

甲乙雙方簽字確認后，可選擇下列方式付款：

甲方與_____年___月___日向乙方預付款的30%，待乙方送貨上門，最后安裝完工后，甲方按照雙方簽字確認的設(shè)計圖進行驗收，驗收合格后，即付清貨款的余額，計人民幣_____元(根據(jù)尺寸具實結(jié)算)。

第四條：交貨期限

乙方生產(chǎn)安裝工期自甲方交首付款第二天開始計算，即_____年____月____日。

乙方應于_____年____月____日前交貨，乙方送貨安裝必須提前 ___天通知甲方。

第五條：雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方應該自行規(guī)范完成廚房基礎(chǔ)工程(即天花、墻地磚、水電氣布置)

2、甲方付款后，乙方即開始生產(chǎn)，如甲方提出退貨要求，則所付款不退，作為原材料的損耗。

3、甲方逾期付款，應及時向乙方說明原因并協(xié)商解決，否則乙方有權(quán)自行停工且工期順延。

(二)乙方責任

1、乙方應嚴格根據(jù)雙方確定的設(shè)計圖進行加工制造，如因甲方原因?qū)е鲁善放c合同約定不符的，責任由甲方承擔。

2、乙方延遲交貨的，應及時提前與甲方協(xié)商，并說明原因。

第八條：甲、乙雙方如確因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，應及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行的原因。

第七條：本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由雙方協(xié)商，另訂附則于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第八條：本合同一式_____份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本_____份。

備注：

甲方： 乙方：

日期： 日期：

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇二

承包方(乙方)：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工事項協(xié)商一致，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著、互相支持、緊密配合，結(jié)合本工程的具體情況，明確雙方職責，簽訂本合同。

一、工程地點： 。

二、工程造價：經(jīng)雙方協(xié)商定為竣工后雙方清算實際工程量做出決算。

三、乙方負責為甲方海天石化設(shè)計綠化平面圖，經(jīng)甲方審核同意后，乙方必須嚴格按效果圖施工。

四、乙方按設(shè)計的苗木種類，即甲方要求進行采購(苗木米徑、地徑、樹冠、高度等)。苗木進場后，甲方派人進行驗收。

五、乙方在施工中應做到文明施工、安全施工。

六、施工過程中，如遇圖紙變更、苗木種類變更、苗木規(guī)格變更，必須經(jīng)甲乙雙方同意認可方能更換。

七、乙方應保證所栽培苗木的成活率達90%以上，并平時提供苗木養(yǎng)護技術(shù)指導和服務(wù);一年內(nèi)非人為因素死亡的苗木乙方應無條件免費更換，包栽包活。(養(yǎng)護期一年)

八、甲方提供樹苗，乙方負責移植栽培養(yǎng)護，甲方按50元/棵的費用付給乙方。

九、甲方負責平整所栽花木場地，做好場地通水工作。乙方所用工具，由乙方自己負責。

十、工程款(進度款)支付：雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：合同簽訂后，待乙方工程完成一半時甲方付給乙方核實工程量50%的工程款，待工程完工驗收合格后，付總工程量價款的90%，余款在保修養(yǎng)護期后付清。

十一、本合同在履行期間，未盡事宜由雙方本著誠信、公平、友好的態(tài)度協(xié)商解決。若協(xié)商無法解決可訴至當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>

十二、本合同自雙方簽字蓋章后生效，竣工結(jié)算，甲方支付完畢，乙方將工程交付給甲方后條款終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇三

1.甲方在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后及時通知乙方，并將出現(xiàn)故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。

2.甲方?jīng)Q定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。

3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。

4.甲方未經(jīng)乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方有權(quán)利無條件單方中止合同。

5.對于在原生產(chǎn)商保修期內(nèi)（含從原生產(chǎn)商購買的擴展服務(wù)），甲方可根據(jù)原始保修卡內(nèi)的規(guī)定進行維修。

6. 甲方如需乙方提供其他技術(shù)支持（如設(shè)備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓，設(shè)備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等），需提前二天通知乙方。

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇四

地址：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

乙方:_________

地址：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

根據(jù)^v^民法典等有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、互利的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，供雙方遵守執(zhí)行。

一、甲方將辦公室二樓會議室窗戶的窗簾交由乙方制作、安裝。

二、款式：外窗采用pvc垂直簾，款式顏色材質(zhì)均確保與前批已安裝部分保持一致。 過道采用公分淡藍色鋁合金百葉簾。

三、價格：70元/平方; 平方;合計優(yōu)惠價人民幣：5500元。以上價格包含稅金、安裝費等其它一切費用。

四、結(jié)算方式：雙方在貨到安裝完畢驗收合格之日起7個工作日內(nèi)結(jié)清(安裝后3個工作日驗收)。乙方應于甲方付款前提前3個工作日提供有效正規(guī)發(fā)票。乙方延遲提供發(fā)票，甲方付款期限順延。

五、交貨日期：乙方應于_________年5月25日之前將所有窗簾安裝完畢。如果因甲方原因需要延長工期，以甲方重新通知安裝之日起算10日內(nèi)安裝完畢。

六、質(zhì)量要求：乙方按甲方選定的花色供貨。窗簾內(nèi)外側(cè)、窗簾表面、各窗簾顏色一致，無掉色雜色;窗簾彈性好，柔軟適度;窗簾寬度與窗體寬度及墻面高度相符;窗簾滑條通暢，窗簾拉伸均勻，收展自然美觀。其他質(zhì)量要求按國家行業(yè)質(zhì)量標準及甲方實際使用需求為準。

七、服務(wù)范圍：甲方應配合好乙方做好安裝前的準備。產(chǎn)品保修期為一年(人為故意損壞除外，正常使用造成損壞的應予保修)，保修期自安裝完畢甲方驗收合格之日起算。保修期內(nèi)發(fā)生任何質(zhì)量問題，乙方應于甲方指定期限內(nèi)免費完成維修或者調(diào)換新貨。維修、調(diào)換后的保修期重新計算。

七、違約責任：

1、乙方延遲交貨(含安裝、維修、重新到貨)，按總價5%/日支付違約金。延遲超過5日，甲方有權(quán)解除合同，乙方支付違約金1000元。

2、甲方延遲付款的，按總價5%/日支付滯納金。

3、窗簾(含安裝)出現(xiàn)質(zhì)量問題或無法達到甲方實際需求的，乙方應于收到甲方通知之日起3日內(nèi)重新到貨。重新到貨再次出現(xiàn)質(zhì)量問題的`，視為乙方嚴重違約。甲方有權(quán)解除合同，乙方支付違約金_________元。

八、驗收標準、方法及提出異議的期限：在安裝完畢并由乙方通知甲方驗收之日起三日內(nèi)驗收。如有異議在7日內(nèi)提出。

九、解決合同糾紛的方式：如有異議，雙方本著友好、互利互惠的原則，協(xié)商解決，如不能達成一致，雙方有權(quán)向人民法院訴訟解決。

十、本合同未盡事宜，需雙方協(xié)商一致后，雙方再做補充協(xié)議，補充協(xié)議簽訂后與本合同具有同等的法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后即日生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇五

建設(shè)工程施工合同糾紛

山東省高級人民法院

當事人

上訴人（原審被告、反訴原告）：青島某電子科技有限公司

被上訴人（原審原告、反訴被告）：某集團有限公司

法院認定

關(guān)于涉案工程質(zhì)量保證金應否扣除的問題。因涉案《建設(shè)工程施工合同》被依法認定為無效，青島某電子科技有限公司雖不能按照該合同附件《工程質(zhì)量缺陷保修書》的約定要求某集團有限公司承擔保修責任，但根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條規(guī)定，某集團有限公司仍應在建筑工程的最低保修期限內(nèi)承擔法定的保修責任，結(jié)合《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》第二條關(guān)于建筑工程質(zhì)量保證金的規(guī)定，一審判決酌定涉案工程的缺陷責任期為24個月并無不當。……綜上，涉案工程質(zhì)量保證金元（元×5%）應從涉案欠付工程款中予以扣除。

地暖質(zhì)保協(xié)議 櫥柜質(zhì)保合同篇六

工程質(zhì)保金合同條款需要寫上雙方所有身份信息、以及還有質(zhì)保金的金額、雙方所存在的權(quán)利和義務(wù)、違約的責任、最后就需要寫上雙方當事人的名字和時間；這樣才能確定此合同受到法律的保護。

甲方：

乙方（施工方）：

甲、乙雙方就工程質(zhì)量保證金事宜，經(jīng)協(xié)商，達成協(xié)議如下：

１、就項目，乙方作為施工單位，應于年月日之前將質(zhì)量保證金人民幣共計元存入甲方賬戶，甲方收到該保證金后應向乙方出具收條。

２、乙方交存的上述質(zhì)量保證金甲方保證只能用于工程質(zhì)保期內(nèi)的工程維修及工程質(zhì)保期滿后返還乙方，甲方不得挪作他用。

３、工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷問題，經(jīng)甲方書面通知后，如乙方在接到相關(guān)通知后在約定的時間內(nèi)不履行維修職責，甲方可委托具有相應資質(zhì)的單位進行維修，實際發(fā)生的費用可以從質(zhì)量保證金中支付；但甲方委托的單位進行維修后的工程出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題由甲方負責，乙方不再承擔責任。

４、工程質(zhì)保期滿后３日內(nèi)，甲方應將已收取的質(zhì)量保證金扣除合理支付（如有）部分后的余額返還乙方。

５、甲方挪用該質(zhì)量保證金、管理質(zhì)量保證金不當，或逾期不返還質(zhì)量保證金的，甲方承擔由此引起的所有法律責任。

６、未盡事宜，另行協(xié)商。在本協(xié)議履行過程中，如存在爭議，經(jīng)協(xié)商不成的，雙方同意由乙方所在地的有管轄權(quán)的人民法院裁決。

７、本協(xié)議一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

（以下無正文）甲方（簽章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（簽章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年月日

簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿