在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業(yè)化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新環(huán)保工程合同實用篇一
發(fā)包方（甲方）：貴陽金輝電力實業(yè)總公司。
承包方（乙方）：貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司。
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: 清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內。
三、 工程范圍及內容:
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本；裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條 雙方協(xié)作事項
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第五條 違約責任
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第六條 發(fā)生經濟糾紛處理方式
如發(fā)生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條 施工工期
本工程 年 月 日前完工。
第八條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條 工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。
第十一條 合同份數
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十二條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：
負責人：（簽章） 負責人：（簽章）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
最新環(huán)保工程合同實用篇二
在公路工程的修建過程中,必須做好防排水工程。排水的問題直接關系到公路工程整體的強度和穩(wěn)定性。截水溝是防排水工程的一種重要措施，以下是在本站小編為大家整理的水溝工程施工合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：(以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
甲方電站水利工程總長2800m，兩單項工程須在20xx年底前竣工。現乙方自愿帶隊來要求施工，經甲乙雙方協(xié)商同意，簽訂以下合同條款。
一、乙方限包水溝工程長500m，包砌護墻500m。
二、水溝單價按每米伍拾元計，砌護墻按每立方陸拾元計。
三、乙方施工水溝、砌墻伍佰米竣工后續(xù)包。
四、甲方為工程負責供水泥、石粉、片石、角子板、水、電、攪拌機、人力車等到位，供給乙方棚布由乙方搭棚。
五、結算方式：包伍佰米竣工后百分之百結賬付款清楚，期間甲方隨時付給乙方生活費用，結賬時甲方如數扣回。
六、乙方自備磚刀、敏刀、小錘、棉被及日常用品菜鍋、飯鍋、碗筷，車費40元，5天生活費60元，每人從家自帶大米20斤，乙方施工五天后甲方付給生活費。
七、施工規(guī)格要求：
1、乙方施工時，應先砌護坡墻高1.4m，平面寬50公分;
八、上述兩單項工程乙方完工時，經工程指揮部驗收合格后，次日結賬付款。
九、乙方施工期間，晚上或雨天一律嚴禁打牌、賭博、喝酒、打架斗毆、內外偷搶行為。如發(fā)生類事情況，造成經濟損失的，由乙方發(fā)生的個人負責其后果，甲方概不負責任。
十、本合同條款未盡事宜，在施工中如發(fā)現與合同條款相抵觸的，必須經甲乙雙方協(xié)商解決，并取得雙方同意后進行合同條款的增減、修改，補充合同條款與原合同條款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，受法律保護。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指揮部持一份。
十二、乙方在施工中，一定搞好安全生產第一， 如發(fā)生意外傷亡事故的，由乙方自理，甲方概不負責任。
甲方代表簽字如下：
乙方代表簽字如下：
年月日：
發(fā)包人(以下簡稱甲方)
承包人(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑合同法》、為確保工程質量保證安全文明施工，按期完成圍墻外側排水溝施工任務，本著平等自愿的原則經雙方協(xié)商簽訂本承包合同。
一、工程名稱：綦江國家地質公園馬桑巖木化石景區(qū)工程。
二、工程地點：文龍街道新街子社區(qū)馬桑巖。
三、工程承包范圍：圍墻外側排水溝
四、承包工作內容：
1、水溝底板混凝土澆筑。
2、溝壁混凝土支模及混凝土澆筑。
3、模板拆除轉運。
五、承包方式及計算原則：
本工程所有工序按現場實收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm進行計算，及150mm×800mm、溝壁200mm×600mm)，以每個立方385元包干計價。
六、甲方權利與義務：
1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設備材料放置場地。
2、甲方為乙方提供圖紙及相關資料和傳達建設、監(jiān)理單位單位有關要求。
3、配合乙方在施工現場的管理監(jiān)督工作。
4、混凝土原材料轉運到現有料場。
5、甲方對乙方施工質量不合格工程有不支付工程款的權利。
七、乙方權利與義務：
1、進入現場所有工作人員必須遵守工地安全紀律和規(guī)章制度。
2、進入施工區(qū)必須戴安全帽，嚴禁酒后作業(yè)、赤腳、穿拖鞋、高跟鞋。不準現場打鬧、帶小孩進入施工現場，嚴禁在高空向下拋投任何物品。
3、乙方施工質量必須達到合格要求;如不合格，返工或修補，返工或修補費用全部由乙方負責。
八、工程質量：本工程質量為合格。
九、工期要求：乙方必須滿足甲方工期進度要求，不得中途無故停工。
十、工程款結算與支付：
1、施工方量以甲乙雙方管理人員現場收方簽字為準，按實計算。
2、工程完工后在30個工作日內工程款全部付清。
十一、爭議解決：本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向綦江區(qū)人民法院起訴。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份證號： 身份證號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
現場負責： 現場負責：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
最新環(huán)保工程合同實用篇三
承包方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
1、工程名稱
2、工程地點
3、工程內容
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總日歷天數 天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款 元。
3、有下列情況之一，并經發(fā)包方簽證，工期可以順延。
（1）因發(fā)包方原因影響開工。
（2）工程量有較大的增加。
（3）不可抗力。
（4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
1、質量標準 。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的 。
1、結算方式：
（1）承包方式：
（2）計價方法：
（3）合同價款（大寫）：
（4）結算方法：
2、工程支付：
1、全部材料由承包方自行采購，經發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
1、負責辦理有關建設手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙 套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派 同志為工地代表。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后 日內編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派 同志為工地代表。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經濟損失。
1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
（1）本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
（2）本合同副本 份（發(fā)包方執(zhí) ，承包方執(zhí) ）。
發(fā)包方： 承包方：
最新環(huán)保工程合同實用篇四
施工單位（乙方）：_________
根據_________市建委有關規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；
2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25％；
3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；
4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協(xié)調工。
八、其他約定
_________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預算各_________份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
最新環(huán)保工程合同實用篇五
八、工程質量保修
承包人對施工圖中所涉及的管道安裝及土建工程承擔質量保修責任。
1、質量保修期從工程竣工驗收合格之日起計算，保修期兩年。
2、保修范圍：施工圖及設計變更所設計的內容和項目。
3、承包人在保修期內接到搶修通知后，應立即到達事故現場搶
4、工程質量保修金為施工合同價款的5%，金額________元。
5、發(fā)包人在質量保修期滿經驗收合格后，將剩余的保修金返還承包人。
九、發(fā)包人的權利和義務
1、發(fā)包人向工地派駐現場管理人員，負責工程的管理、驗收及對外的協(xié)調。
2、開工前向承包人提供施工圖紙四套。
3、審查批準承包人的施工組織設計(施工方案)。
4、負責辦理開工前的有關審批手續(xù)，協(xié)助承包人解決施工現場的用水用電。
5、開工前以書面形式校驗水準點與坐標控制點。
6、協(xié)助處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構建物、文物、樹木的保護工作。
7、組織圖紙會審。
8、在施工中如遇到與施工圖紙不符的情況，發(fā)包人應及時通知設計單位到現場協(xié)商處理，并由設計單位出具書面處理意見。
十、承包人的權利與義務
1、承包人向工地派駐項目負責人，負責施工的組織、施工的質量、進度和現場安全管理等。
2、承包人對燃氣工程圖紙資料負有保密責任。
3、開工前向發(fā)包人提供施工組織設計(施工方案)。
4、提供對施工場地周圍地下管線和臨近建筑物、構建物、樹木的保護措施及方案，經發(fā)包人批準后實施。
5、開工、暫停施工、工期延誤等必須按規(guī)定出具書面報告，經發(fā)包人批準后實施。
6、嚴格按照施工圖及相應的標準規(guī)范進行施工。
7、承擔施工現場的安全和保衛(wèi)工作，嚴格履行《燃氣工程安全施工責任協(xié)議書》中的乙方責任，消除隱患，杜絕事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔相應的賠償責任。
8、工程不得轉包。非經發(fā)包人同意，承包人不得將所承包的工程的任何部分分包，一經發(fā)現，發(fā)包人有權單方面終止本合同，并要求承包人賠償相應損失。
9、按照國家及公司有關文明施工的具體要求組織施工。
10、工程完工后3日內通知發(fā)包人現場管理人員組織驗收，工程竣工驗收合格后7日內，將竣工材料及結算材料報發(fā)包人審核。
11、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的約定組織施工、并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十一、違約責任
1、發(fā)包人違反本合同約定，賠償其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。
3、承包人若不按期將竣工資料及竣工結算轉交發(fā)包人，每延誤一天，發(fā)包人按工程總造價的2%扣罰承包人。
十二、安全責任
承包人由于安全措施為按有關規(guī)定落實造成安全事故，導致施工人員或第三者傷亡，由承包人承擔全部責任，并承擔全部經濟損失及賠償。承包人應為施工現場有關人員的生命財產和施工機械辦理保險，支付保險費用。
十三、爭議
1、約定請建設行政主管部門調解。
2、調解無效可向當地人民法院提請訴訟。
十四、本合同未盡事宜、雙方可按照《建設工程施工合同》gf-20xx-0201示范文本中的通用條款執(zhí)行。
十五、本合同雙方簽字蓋章后生效，在竣工驗收、結算完畢、保修期過后終止。
十六、本合同一式陸分，發(fā)包人肆份，承包人貳份。要求陸份用鋼筆或碳素筆工整填寫。合同簽訂后，擅自涂改無效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
一、工程概況
2、工程地點：山東省無棣縣小泊頭鎮(zhèn)
3、工程內容：1)、cng加氣站安裝;2)、中壓管網3km鋪設;
3)、多層樓房1000戶安裝及庭院管網。
4、工程時間：工程于20xx年10月24日開工，于20xx年10月1日完工。
二、工程造價
1、cng加氣站安裝費10萬元。
2、中壓管網3km鋪設費10萬元。
3、多層樓房1000戶安裝及庭院管網安裝費每戶650元，合計65萬元。
4、乙方承建工程造價合計85萬元。
三、甲、乙雙方的權利和義務
1、甲方的權利和業(yè)務
1)、甲方負責工程的立項、設計等工作。
2)、合同簽字生效后甲方負責提供設計施工圖，并按照設計施
3)、甲方按照設計要求負責提供工程所需的設備、管材、配件、流量計等材料。
4)、甲方在乙方施工中發(fā)現有違反設計、法規(guī)的行為時，甲方有權單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的賠償。
5)、乙方在無人力不可抗拒原因的情況下不能按時完工，甲方有權單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的賠償。
2、乙方的權利和業(yè)務
1)、乙方負責泊頭鎮(zhèn)燃氣利用工程的施工、報檢、驗收等工作。
2)、乙方應嚴格按照設計施工圖的規(guī)定和要求施工安裝，必須服從甲方及監(jiān)理的管理，尊重監(jiān)理的意見和要求。
3)、乙方必須遵照國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，辦理開工申請、竣工驗收的相關手續(xù)，并確保工程質量。
4)、乙方有權要求甲方及時提供工程所需的設備、管材、配件、流量計等材料，因甲方不能及時供給造成怠工并延誤工程進度時，乙方有權要求甲方賠償乙方的實際損失，并順延工期。
5)、乙方在甲方不能及時支付工程款的情況下，有權停工或單方面解除合同并向甲方要求合同金額10%的賠償。
四、付款方式
合同簽訂后甲方首付合同金額的20%，計17萬元;完成工程量的50%時再付合同金額的30%，計25.5萬元;工程完工后付合同金額的30%，計25.5萬元;驗收合格后10日內付清余款。
五、其他約定事項
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份。
2、本合同一經簽訂具有法律效力，雙方嚴格遵守執(zhí)行。未盡事宜雙方協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同自簽訂之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________