合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇一

乙方：_______

甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方協商，就彩虹雙語幼兒園裝修事宜簽訂本合同，供共同遵守。

一、工程內容：

__________________

二、方式：

經甲乙雙方協商，工程總（造價）額184萬元（大寫壹佰捌拾肆萬元整）。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。

1。彩虹雙語幼兒園三層內裝飾工程。

2。外墻涂料粉刷，及外墻頂部邊沿波浪造型。

3。樓頂框架式玻璃雨篷的制作安裝。

4。樓梯間塑膠地板的鋪設及部分室內復合木地板的鋪設。

5。部分門窗的購置及安裝。

三、付款方式：

1。在施工過程中根據完成的項目和質量情況進行分批付款。

2。工程完工后付到總額的85%（170萬大寫萬壹佰柒拾萬元整）。

3。_______年_______月_______日，付清尾款14萬（大寫壹拾肆萬元整）。

四、乙方承諾：

1。在乙方負責完成的工程項目中，如遇有影響到消防驗收的相關工作等問題，乙方必須按現場的實際情況進行處理解決。

2。在甲方使用和運行過程中，發現或遇有工程質量等問題，乙方應即時加以解決。

4。指定賬戶；建設銀行南中環街分理處，

賬號：_______

戶名：_______

5。乙方協助甲方完成消防驗收。

五、如出現本合同未盡事宜或者需要修改事項，由雙方友好協商確定。

六、合同生效：

1。本合同一經雙方蓋章，簽字后生效。

2。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。

簽字_______簽字_______

甲方（蓋章）_______乙方（蓋章）_______

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇二

經甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關事且宣訂以下合同。

一、工程名稱及地點：

1、 工程名稱及地點：

二、工程概況及質量要求。

1、 裝修標準：

2、 工程質量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進行及做好有關保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關人員驗收合格后方可進行隱蔽，施工各項工作質量必須達到合格，努力爭取優良。

三、工程承包方式及施工內容：

1、 工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。

住宅樓室內外裝修：

四、雙方職責：

1、 甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關建房的行政手續和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內，適時裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進展。

2、 乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規范要求做好技術交底和制訂施工計劃等施工前期的相關工作，各項工作必須做到“安全第一。質量第一，時間第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按時保質完成不同時期的各項工作任務。

五、施工單價及結算付款方式。

1、施工單價：

2、結付方工式：

六、工程有關事項：

1、 乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。

2、 安全生產：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產專項思想教育，認真做好安全生產的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關。

3、 工程材料、用具、設備等一切用料，均由甲方依據工程所進行分配并按規定存放在指定的場所內。每道工序完成后必須清理場地并經甲方有關人員驗收合格后，方可進行下道工序。

4、 甲方提供地切機械、用具和領原料，乙方要妥善保管好，并按規范保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。

5、 任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關執法部門依法嚴懲。

6、 未盡事宜欄：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇三

手機： 委托代理人： 公司電話：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_____________________________________________________________________________。

1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。

(1)承包人包工、包料; (詳見預算清單)

(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料; (詳見預算清單)

1.4 工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

1.5 合同價款：本工程合同價為：大寫：( )元，小寫：( )元。 (詳見預算書)

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

2.1 發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

款后提供)，

設計費(大寫)______________________________元，由發包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。

3.2 提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。

3.4 如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。

3.5 施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

3.6 參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰里居民的作息及環境污染。

4.3 切實保證居室內給、排水管道的暢通。

4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，更協議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯系單。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。

6.2 由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應在材料運到施工現場后通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。

(1) 工程量變化和設計變更

(2) 不可抗力的自然原因(如氣候等)。

(3) 發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條 質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準 db33/1022 —2005 執行。

第九條 工程驗收和保修

9.2 未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。

9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)

第十條 工程款支付方式

第一次： 年 月 日(合同簽訂當日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。 第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。

10.2 工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書后日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利于安裝工程展開。

第十一條 違約責任

11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

11.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由負責方賠償對方相應經濟損失。

11.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。

11.5 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金元。

第十二條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________

12.1 由當事人雙方協商解決

12.2 由有關部門調解

12.3 協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。

(1) 提交_________________仲裁委員會仲裁。

(2) 依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 幾項具體規定

13.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到小區內指定地點。

屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。

15.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

15.2 本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。

15.3 本合同簽訂后工程不得轉包。

15.4 本合同一式______份，雙方各執______份。

發包人(簽字)： 承包人(蓋章)：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇四

承包方(簡稱乙方)：_______________

依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，雙方協商一致，簽定本合同。

一、工程概況

1、工程地址：安石路246號2棟4單元601室。

2、建筑面積：134㎡。

3、戶型：三室二廳二衛，為平層

單)。

5、施工內容：。(附1工程單)。

6、施工日期：20xx年11月2日至20xx年3月18日。

7、合同付款：人民幣壹拾伍元萬元整。竣工后據實復核結算。

8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30%工程款伍萬元整，工程竣工驗收合格后7日內支付70%的尾款壹拾萬元整。

二、施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費人民幣壹萬零伍拾元整。

三、甲方工作

1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

3、開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。

5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。

7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。

四、乙方工作

1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

4、確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題，負責返工返修，費用自負。

5、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衛工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

6、保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工后負責將垃圾運到指定地點。

7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

五、工程監理

本工程實行工程監理有乙方獨立監理

六、工期

1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

2、由于甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。

七、材料供應

2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

八、工程變更

1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

2、無故未按期支付工程款的，工期相應順延。

3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。

九、工程質量驗收及保修

1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-20xx)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。

2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)并承擔費用，但不再承擔工期。

5、未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

6、工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，保修期為貳年。

十、違約責任

1、甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

2、未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

3、在施工過程中，甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。

4、若因違反施工規范，安全操作規程，防火法規、環保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

5、因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按合同金額的10%支付)

本合同在履行期間，雙方發生爭議可采取協商解決或申請法院調解。

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇五

指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。

嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。

積極配合甲方和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。

(2)遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境;

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;

(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;

(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置，并支付物業管理所收的相關費用。

自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于 %，特殊材料損耗率的約定：。

乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔。

向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過 %，超出部分由乙方承擔。

甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇六

1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

_________月_________日

1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條施工單位資格

2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。

2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條工程監理

若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第四條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

第五條甲方權利義務

5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果;

5.13未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。

5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條乙方權利義務

6.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;

6.9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;

6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;

6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標;

6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;

6.13在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條工程變更

7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第八條材料的提供

水電安裝施工合同 室內裝修施工合同優秀篇七

承包方：(乙方) 長興百信裝飾 按照《xxx合同法》和xxx《建筑安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：

工程地址：

承包范圍：全包居室面積： 100 ㎡、居室間數：2室2廳1廚1衛

工程內容：(附設計圖。施工圖及報價單)

承包方式：

天，自年月10日開工，于年月 日竣工。

工程款支付

合同簽訂后，甲方水。電工進場預付45000元工程款，木工、瓦工進場付45000元工程款，油漆工進場施工后，再付40000元工程款。交房后10天內付清余款 5000元。

工程保修期一年。

第二條 甲方工作：

全部騰出或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽訂協議。

向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

甲方代表對工程質量，進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。

負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

如確需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。

第三條 乙方工作

組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定簽字認可。

嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作，處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

施工中未經甲方同意有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 工期

甲方要求此合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用。

因甲方原因影響工期，工期順延，甲方承擔違約責任，因乙方原因影響工期不能按期竣工，由乙方承擔違約責任。

因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上，工期相應順延。

第五條 工程質量及驗收

工程以施工圖紙。做法說明，設計變更的內容為依據，以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方予以承認。若甲方要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

由于乙方提供材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，延誤工期，由乙方承擔違約責任。

第六條 變更

如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方取得聯系，在鑒定變更后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

第七條 材料供應

本工程甲方負責供應的材料。設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。

第八條 結算

工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢，到期末提出異議，視為同意，并在10天內，結清尾款。

第九條 安全生產和防火

甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《xxx消防法》 和有關防火設計規范。

乙方在施工內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安 全操作規范》。

由于甲方提供的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規范，消防法和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規范，消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第十條 違約責任

由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工，誤工所造成的損失，每拖期一天，按工程總價款的 0 支付滯納金。

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程總價款的 違約金。

甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

因一方原因，合同無法繼續履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十一條 爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建筑裝飾協會申請解決。

當事人不愿通過協商，調解解決或商議、調解不成時，雙方可以通過仲裁委員會會裁，或向人民法院起訴。

第十二條 其他約定

所購材料未經甲方簽字同意，不得使用。

如果因工人原因造成的質量問題，甲方可以提出更換工人。

如改工程的水電不需要全部改動應據實結算，扣除其中費用。

第十三條 附則

本合同一式二份，甲乙雙方各一份。

本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動終止。

施工圖紙

工程預算表

甲方： 乙方：

年月日：