隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么合同應該怎么制定才合適呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇一
發包人:
營業地址:_____________
委托代理人:_________營業執照號:___________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
第一條工程概況
1、2工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1、3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1、4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1、5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條發包人義務
3、2提供施工期間的水源、電源;
3、3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
3、6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4、2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、3保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6、2由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7、1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7、2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7、3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7、4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8、1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
8、2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8、3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8、4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責任
9、1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9、2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9、3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9、4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9、5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9、6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條合同爭議的解決方式
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11、1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11、3本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11、4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇二
______年___月___日
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
第四條、材料供應
本工程凡由乙方采購的材料,經甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執行。
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進行一半時付_____元。
(3)工程結束付_____元。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第七條、工程質量及驗收
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質量規范》為質量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
4、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。
8、工程內容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應提供工程質量合格證明(含試水記錄)和第三方室內空氣質量檢測合格證書。
甲方對室內空氣質量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。
竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質量及經濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經雙方協商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產和防火
1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
第九條、維修責任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質量問題的則不在保修范疇之內。
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
第十條、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同范本在執行中發生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
_______年____月____日
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇三
本協議由甲方(承包方): 乙方(定作方): 成武縣財政局、成武縣地方稅務局上列甲乙雙方本著平等互利的原則,經認真協商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》的規定,簽訂如下承攬合同,供雙方嚴格遵守。
一、勞動承包形式
本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。
二、勞動承包內容
1、工程項目名稱:
2、工程項目地點:
2,總計工程款元結算時按實標面積乘以單價結算承包款。工程量在工程施工后,經甲乙雙方實際測定為準。
三、施工要求:
1、墻面清理;
2、所有陽角用塑料護角粘好;
3、刮找平膩子2遍
4、細膩及拋光膩子2遍;
5、噴抗堿封底漆一道;
6、面漆要噴均勻一致;
7、噴拋光漆一遍;
8、潑灑窗門部位痕跡,完工后清理干凈。
四、雙方權利義務
a、甲方權利義務
1、嚴格遵守乙方對施工現場質量、進度、工序、工藝等的要求。
2、施工用工具由甲方自備,如甲方需乙方提供部分施工機具,所發生的費用由乙方支付費用,并承擔使用期間的修理保養費用。
3、甲方指定并經乙方確認的施工現場負責人不得無故脫離施工現場。
4、甲方應組織好施工現場管理機構,配備材料領用配料員,施工進度管理員,并將人員名單報乙方以便于監督管理。
5、甲方不得無故停止施工,否則乙方有權單方面終止本合同執行。如乙方不能按施工進程付款,則甲方有權停止施工。
6、如遇人力不可抗拒的災害,導致工期延誤,則甲方有權延長工期。
b、乙方權利義務
1、按時支付甲方的勞務費用。
2、如有條件為甲方施工人提供居住條件,膳食由甲方自行解決。
3、負責協商施工各方的關系。
4、提供架子、吊籃、施工前安裝到位。
5、保證甲方施工材料隨時到位,按時入庫,由于現場施工情況發生材料運庫房、吊籃拆裝、挪位、上下車裝卸,乙方另支付費用。乙方有權另雇他人配合,為此而發生的費用由乙方承擔。
6、因乙方拖欠資款合令甲方停工而導致的工程延誤、材料浪費等經濟損失由乙方承擔。
五、施工內容變更
施工過程中,如乙方要求變更施工內容,更換施工材料,費用由乙方自付。
六、違約責任
本合同生效后,雙方應履行合同所規定的條款,不得擅自變更或解除合同,否則,變更方需承擔因此而造成的損失。
七、付款方式
1、工人、材料進場付本工程總造價的35%;
2、細膩及拋光膩子批完進主材付本工程總造價的70%;
3、工程完成結算后十日內付清剩余工程款(質保金3%除外)。
八、糾紛處理
本合同履行期間雙方發生爭議時,可協商解決,若協商不成,雙方均可依法向法院起訴。
九、其他約定事宜
十、本合同一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執一份。對本合同未盡事宜及本合同的更改事項,雙方同意通過補充件予以確認,補充件與本合同具有同等效力。
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇四
1、施工過程中,乙方施工人員應按照《住宅裝飾裝修工程施工規范》施工。
2、在進行設施、設備安裝時,應經過甲方確認安裝位置后方可進行。
3、乙方無權擅自更換甲方提供的材料,乙方對甲方提供的材料有義務妥善保管,如有損壞,應照價賠償,乙方應文明施工,工人不得在現場做飯及居住。
4、如乙方已確認并使用了甲方提供的材料,工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合理為理由,拒絕修理或賠償,對于乙方提供的材料,應經甲方及委托代理人進行檢驗確認后方可使用。
5、乙方在進行水、電路施工時,施工人員必須持證上崗,應合理布線,經過相同位置的線路應采用同質管材或護套包裹,施工長度按單條管線計算,不分別計算。
6、甲方應按合同約定的付款方式支付工程款,如支付工程款時工程量發生變化,應按照變更后的金額重新確定付款額,由甲方提供的材料應及時到位。
7、乙方承諾在工程驗收20日后,由甲方邀請國家環保檢測機構對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測,并提交由該單位出具的檢測報告,如檢測結果不合格,由乙方負責改善不合格項目直至達到合格標準,所涉及的費用由乙方承擔。
8、在工程驗收后,如因乙方的原因發生質量問題,乙方應負責完全修復,不能完全修復的,根據質量檢驗證明由乙方負責賠償損失。
9、按實際發生工程量結算,施工過程中如有項目變更,工期順延,需甲乙雙方簽字認可,方可作為結算依據。
10、乙方應在工程竣工驗收時提供居室的水、電路布置圖及完整施工資料。
備注:_________________雙方應認真遵守本協議約定,未盡事宜,甲乙雙方友好協商。
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇五
乙方:xx建設工程有限公司
一、甲方現已收取乙方合同定金 萬元。
二、甲方現已確定選址在 。
三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網結構廠房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發包給乙方。
四、開工時間:甲方將以上工程發包給乙方,確定的開工時間為 年 月 日,甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。
五、取費標準及付款方式: 甲方將工程發包給乙方,乙方嚴格以20xx年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款,以后每月按工程進度支付已完工程總額的75%,工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%,剩余3%作為質保金一年內付清。
六、違約責任:此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛,任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如:以上項目不能按本合同約定的時間開工,甲方除了按相關法律法規及時向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來的經濟損失;又如:乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄,乙方無權向甲方退還合同定金等等。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字有效,凡未盡事宜另行商議。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
20 年 月 日
2023年裝修工程承攬合同 工程裝修合同大全篇六
住所地:
法定代表人:
乙方:
住址:
身份證號:
一、甲方同意乙方以甲方的名義承攬鄭州市汝河東路社區衛生服務中心內裝飾工程,甲方應全力配合。
二、甲方向乙方收取管理費為合同價561萬元的1.5%,即8.4萬元,稅金由乙方支付。合同增加部分也按1.5%計取。
交費辦法:本協議簽訂后先支付管理費的50%;余下部分待竣工結算后,全部結清。
三、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開工手續,費用均由乙方負擔。
四、為了乙方招投標和工程施工的需要,甲方應當為乙方提供公司資質、營業執照,加蓋公司印章和授權委托書等必要的資料。
五、甲方有義務對施工現場進行全方位的監督和指導,提出有建設性的意見和建議。
六、乙方應當以甲方的名義成立鄭州市汝河東路社區衛生服務中心內裝飾工程項目部,甲方不予派遣項目經理,項目部人員及費用由乙方自行負責。
七、因工程施工而涉及的質量事故、安全責任及民工工資保證金和工人意外傷害保險費用等均應由乙方負擔。為履行此項義務造成損失的,由乙方承擔責任。 本工程所涉及到得農民工工資保障問題,由乙方負擔全部責任。
八、工程施工過程中,建設方支付的每筆工程款到甲方賬戶后,扣除稅金,甲方應當在2個工作日內撥付給乙方指定的帳戶。
九、違約責任
3.未按十二條給乙方債務糾紛提供授權委托書或者其他便利的,甲方應當向乙方支付該次債務糾紛總額2%的違約金。
1.逾期交納管理費,未按繳納部分的2%向甲方支付違約金;
4.未給民工繳納意外傷害保險而導致公司受損,乙方應承擔賠償責任。
十、工程結束,雙方債務結清。工程結束后,乙方因施工與建設方產生的債權債務糾紛需要以甲方名義解決的,甲方應當為乙方出具授權委托書或者提供方便。
十一、雙方以后其他項目合作另行協商。
十二、本協議從甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。 十三、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年月日 年月日