在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

總價下浮合同通用篇一

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

總價下浮合同通用篇二

合同編號：

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

簽定時間：

簽定地點：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》及相關法律法規條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

1.1.工程名稱：

1.2.工程地點：

1.3.工程內容：具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同

1.4.工程范圍：

1.5.承包方式：

1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1.7.工程質量：。

1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。

第二條甲方工作

乙方進行現場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.4.協調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。

第三條乙方工作

3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后，方可按審定方案進行施工。

3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現場。

3.3.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。

3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期約定

4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

第五條關于工程質量及驗收的約定

5.1.竣工工程驗收，以國家頒發的《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。

5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。

5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。

5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

5.5.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及決算的約定

6.1.雙方商定本合同價款采用第種：

（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預審后，再確定工程造價。

（2）可調價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執行，投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。

（3）可調價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證（經甲方書面確認）按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。

6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：

第一種支付方式：

（1）本合同簽定七個工作日內，甲方按合同暫定價/%支付預付款。

（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。

（3）工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內，甲方付至合同暫定價的/%。

（4）項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。

（5）余款質保期（自竣工滿1年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。

第二種支付方式：

（1）無工程預付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。

（2）余款質保期（自竣工驗收合格滿壹年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。

6.3.工程竣工驗收后20天內，乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關審計報告后付款，如20天內未送達，甲方將不予接收。

6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。

6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。

6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關規定執行。

6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》的相關辦法。

6.8.最終審計部門由甲方指定。

6.9.該項目施工單位承諾，審計結束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關工程款。

第七條關于材料供應的約定

7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。

7.2.凡由乙方采購的材料、設備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。

7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統一保管。竣工后，作為工程竣工資料交至甲方。

第八條有關安全生產和防火的約定

8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失，如影響工期，工期不順延。

8.3.非施工人員進入施工現場，造成的安全事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條違約責任

9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。

9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.3.未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復，由甲方安排相關單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。

9.4.未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.5.因一方原因,導致合同無法繼續履行時，應提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。

9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。

第十條爭議或糾紛處理

10.1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。

第十一條廉政規定

11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發現有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規定的行為，可向有關部門舉報。

第十二條附則

12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協議。

12.2.本合同一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

12.3.附件

（1）招投標文件

（2）其他

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）

簽定時間：簽定時間：

帳號：

總價下浮合同通用篇三

通信地址(郵編)：通信地址(郵編)：

聯系人：e-mail:聯系人：電話：傳真：電話：傳真：

xx設備中心是辦公設備批發零售、維修維護和耗材供應為一體的大型正規服務商。為使您的工作進展得更順利、更方便，我們為您提供有效的后勤保障。我們的承諾：竭誠為您服務，把最優質、最快捷、最滿意的服務帶給您最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

一、雙方簽定合同前的確定

在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。

二、甲方的權利和義務

1、甲方在本協議所包括的辦公設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

2、甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔

乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

3、甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責最新維修協議書范本合同范本。

4、甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經發現乙方有權利無條件單方中止合同。

5、對于在原生產商保修期內(含從原生產商購買的擴展服務)，甲方可根據原始保修卡內的規定進行維修。

6、甲方如需乙方提供其他技術支持(如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等)，需提前2天通知乙方。

三、乙方的權利和義務1、合同執行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。

2、合同執行期間，乙方保證在機器發生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內服務到位(次數不限)，國家法定節假日除外。

3、乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。

4、乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

5、合同執行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換;若屬于甲方使用不當(不屬于配件質量問題)造成的配件損壞，由甲方負責。

6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

7、合同執行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備(復印機、打印機、傳真機、一體機等)，除執行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務(如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等)。

四、付款及付款方式

年維修保養付費類別：

a類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養，全年服務費為元，大寫：人民幣元整。

b類：當甲方辦公設備出現故障或需維修保養時，()乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為元，大寫：人民幣元整。

付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均

五、爭議解決

合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

六、合同的終止和違約

2、違約最新維修協議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養，如乙方無故超過三次不如期維修保養，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費/12〉ⅹ未服務月份)。

七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協商解決。

八、附則：

九、附表：

機器型號

復印張數

備注

1、合同執行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。

2、合同執行期間，乙方保證在機器發生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內服務到位(次數不限)，國家法定節假日除外。

3、乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。

4、乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

5、合同執行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換;若屬于甲方使用不當(不屬于配件質量問題)造成的配件損壞，由甲方負責。

6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

7、合同執行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備(復印機、打印機、傳真機、一體機等)，除執行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務(如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等)。

四、付款及付款方式

年維修保養付費類別：

a類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養，全年服務費為元，大寫：人民幣元整。

b類：當甲方辦公設備出現故障或需維修保養時，()乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為元，大寫：人民幣元整。

付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均可。

五、爭議解決

合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

六、合同的終止和違約

2、違約最新維修協議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養，如乙方無故超過三次不如期維修保養，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費/12〉ⅹ未服務月份)。

七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協商解決。

八、附則：

九、附表：

機器型號

復印張數

備注

總價下浮合同通用篇四

甲乙雙方本著互惠互利，共同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就家電維修事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

乙方受甲方委托，為其提供電視機顯示器等小家電的有償的維修服務。

維修范圍：______________________________。

第二條維保期限：

______年____月___日至______年____月___日，合同到期自行解除。如果甲方續簽合同，則另簽合同。

第三條付款方式：

合同簽訂之日甲方每月的_____日—____日之間清算上一個月的維修服務費用，如甲方不按時結清維修費用，乙方有權以書面形式通知甲方終止合同，甲方并付清所欠款。

第四條維保價格：

1．普通維修

_____寸以下的維修____元（含稅）

____—___寸的維修____元（含稅）

______寸以上的維修_____元（含稅）

2．換大件的維修如（高壓包、高頻頭、電腦塊cpu、小信號處理塊、電源模塊）時，具體價格乙方和甲方協商解決。

3．修雷擊的電器時，要在普通的維修價格上加收_____元的維修費。

第五條甲方責任：

1．為乙方出入維修工作提供方便。

2．對有客人的房間維修電器時服務員要陪同維修，確保客人財務的安全，如甲方不陪同，造成的的損失乙方概不負責。

3．對于比較難修的機子，可以允許乙方把電器帶回維修店維修。

4．對于比較早的舊電器或無原配件的，乙方可以不修理但必須和甲方說明原因。

第六條乙方責任

1．嚴格按維修電器標準向甲方提供家電維保服務。

2．接受甲方監督，確保服務到位。

3．在接到甲方報修通知后_____小時內趕到現場。

4．給甲方修理的電器，自維修單據日期___個月內是免費維修的。

1．在以下情況之一甲方有權以書面形式通知乙方終止合同：

（1）甲方提供有關產權變更證明。

（2）維修項目沒有按期、按質全面履行超過一季，并經權威鑒定確實存在問題。

（3）甲方由于不可抗力的原因無法履行合同。

2．在以下情況之一乙方有權以書面形式通知甲方終止合同：

（1）業權變更。

（2）乙方由于不可抗力原因無法履行合同。

（3）如甲方陷破產、清盤（合并或重組除外）或未能償還應付的債務。

第八條違約責任：

1．若甲方違約：應向乙方支付違約金。并付清所欠款項，乙方有權要求甲方繼續履行合同。

2．若乙方違約：應向甲方支付違約金。甲方有權要求乙方繼續履行合同。

第九條保密

一方對因家電維修而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

第十條補充與變更

本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

第十一條不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十二條爭議的解決

法律適用與糾紛解決方式

1．本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

2．本合同執行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。

（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；

（2）依法向____人民法院提起訴訟。

第十三條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式___份，各方當事人各執___份，具有相同法律效力。

總價下浮合同通用篇五

承包方(以下簡稱乙方)：

20xx年8.5洪災，沿路路面損毀嚴重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經村兩委研究決定，對此段路進行維修。《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條：工程概況

(一)工程名稱：道路維修。

(二)工程地點： 。

(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護坡修復)

(四)工程總造價：經雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。

第二條：工程期限

根據雙方協商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。

第三條：工程質量

乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

第四條：工程款結算及支付方式：

本合同的工程量是暫定數量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結算的依據。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。

第五條：乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。

第六條：其他約定

(一)本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商后簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規定的義務后，結清工程款后失效。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。

總價下浮合同通用篇六

乙方(全稱)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一.工程概況

工程名稱：烏龍泉中學南側圍墻維修工程。

工程內容：烏龍泉中學南側(付家灣住戶旁)圍墻拆除、打基、新建及砂漿搓面等。

工程承包內容：對上述工程內容實行包工、包料、包安全，經費包干。

二.工程承包總金額：人民幣柒仟伍佰元整(7500.00元)

三.合同工期

四.質量標準

工程質量標準：質量等級為“合格”工程。

五.安全

嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴禁有安全事故發生，乙方必須做好安全防范措施，施工期間發生工傷事故所引起的經濟法律責任，均由乙方負責。

六.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

總價下浮合同通用篇七

乙方：

為保證甲方車輛得到良好的保養維修服務，經雙方協商，制定該協議如下：

一、 甲方的權利和義務：

1、有權獲得優先服務;

3、必須將在修車輛送至乙方維修場所維修。

二、乙方的權利和義務：

1、必須第一時間將甲方送修車輛進行維修;

4、甲方車輛如需救援，必須無條件第一時間趕到現場進行救援服務;

7、維修保養價格標準，必須依據市場統一價格或低于同行報價。

三、費用結算：

維修保養至一定費用(一萬元之內)時，適時由乙方憑甲方維修單、乙方結算單出具發票，由甲方轉賬支付。

四、違約責任：

3、甲方需及時支付乙方維修保養費用;

4、違約一般由雙方協商解決，無法解決時可向有關部門投訴或訴諸法律。

五、其它：

本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表： 乙方代表：

20xx年8月11日

總價下浮合同通用篇八

乙方：____________

一、維修范圍及項目

公司內所有房頂漏雨處換瓦(甲乙在協商期內增加建筑，仍在維修范圍)。

二、維修時限及標準

保證所有房頂無漏雨處;發現漏雨處應在一個工作日內維修完工。

三、維修期限及費用

2、總費用：_________元(柒千元)

3、維修費用于_________年_________月_________日一次性支付給乙方。

四、其他

2、甲方有義務對乙方施工人員進行不要的安全教育;

5、乙方在組織施工時應注意安全，凡施工人員在施工期間所發生的一切意外事故及人身傷害事故均由乙方自行負責。

五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方代表：_________(簽名)乙方代表：_______________(蓋章)

總價下浮合同通用篇九

乙方：

一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。

二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。

三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。

四、在維修之前，甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。

五、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

六、本協議經雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

總價下浮合同通用篇十

貸款方:_________

地址:_________

電話:_________

借款方:_________

地址:_________

電話:_________

應借款方________年____月____日提出的借款申請,貸款方愿意向借款方提供固定資產貸款。借貸雙方根據《xxx民法典》以及其他有關規定,經過*等協商,現達成以下條款,以資共同遵照執行。

第一條貸款種類

本合同項下的貸款為固定資產貸款,貸款的具體用途必須是借、貸雙方確認的并經國家有關主管部門正式批準的項目。此貸款項下的資金不得挪作它用。

第二條貸款幣種及金額

幣種:_________,金額:_________(小寫),_________(大寫)。

第三條貸款用途

此筆貸款用于借款方經_________(批準單位)_________號文批準的_________項目。上述的有關批準文件應作為此貸款合同的附屬文件交貸款方存檔備查。此筆貸款的用途是唯一的,借款方不得在此貸款合同規定之外的任何項目上使用。

第四條貸款期限

自貸款方第一筆撥款之日起至借款方全部還清本息之日止,共計_________個月(________年)。

第五條起息日與到期日

起息日:本貸款合同項下全部或部分資金自貸款方賬戶劃出之日為該筆資金的起息日,自該日起對劃出的資金開始計息。

到期日:本貸款合同項下的到期日為借款方將償付資金匯至貸款方賬戶之日。如借款方在規定的到期日未能將規定償付的金額劃至貸款方賬戶,則按逾期處理,借款方應按規定支付逾期利息。

第六條利率與計息結算

貸款利率:本貸款利率為月息_________‰。在本合同有效期間,如遇_________銀行調整利率或變更計息辦法,自其公布或生效之日起,本貸款上述利率或計息辦法亦作相應調整,并以貸款方通知為準。

計息結算:利息按貸款實際發生額每_________個月結算一次。上半年三月二十日、六月二十日,下半年九月二十日、十二月二十日為固定結算日。借款方在結算日應償付的本息如未能如期劃至貸款方賬戶,則貸款方自將未償部分金額轉入本金復利計算。

第七條費用

手續費:本合同規定貸款方將向借款方收取貸款手續費。手續費率為本合同貸款總額的_________%;貸款手續費借款方應于第_________個計息結算日一次性支付,支付形式與該期支付的本息支付方式相同。

承諾費:貸款方有權在提款期內向借款方收取承諾費。承諾費費率為年率_________;承諾費起算日為_________,并在____日計收。計費方法:以三百六十天為一年,按未提金額和實際未提天數計收承諾費。承諾費由貸款方主動從借款方存款賬戶中扣收。

管理費:借款方應在第一次提款時按合同借款金額的_________%向貸款方一次性支付管理費,管理費以人民幣支付(以支付當日國家外匯管理局公布的外匯中間價折算)。

凡因簽訂與履行本合同及其附屬文件而發生的其他費用均由借款方承擔。

第八條計息寬限期

本合同規定該筆貸款每筆發生額自起息日起有_________個月的計息寬限期,即自起息日起有_________個月不支付利息。寬限期內利率不變,但遇結息日時不復利計算。寬限期結束后自第_________個月開始正常計息,如該月有固定結算日,則自起息日起至該固定結算日止的全部利息在該日支付;如該月無固定結算日,則該月的____日定為寬限期后的第一個結算日,結算方法與固定結算日相同。

第九條固定資產保險

該固定資產貸款項下形成的固定資產由借款方負責向保險公司辦理財產保險。無論是人為或自然等任何原因引起的固定資產滅失或損壞,均不影響本合同的法律效力,借款方不得以任何理由拒絕向貸款方支付貸款本息和有關費用。

第十條貸款的撥付和作用

貸款方在本合同規定的用途和金額內,按照借款方提供的、經借貸雙方協商同意的用款計劃,逐筆核貸,供給資金。借款方須于每次用款日前_________天以電報(加注雙方確定的編碼)或信函(信托放款支付憑條)方式通知貸款方用款的具體日期、金額。貸款方接到上述通知后,即按要求用款日期、金額將款項以電匯方式劃撥至借款方_________在_________行開立的人民幣第_________號賬戶內。借款方須在發出上述用款通知的同時即將簽字、蓋章的貸款借據寄貸款方。

借款方須按用款計劃用款。如延遲用款,除須于該次計劃用款日前_________書面通知貸款方外,借款方將對延遲用款金額部分自延遲之日起,按實際延遲天數,收取本貸款利率之50%的承擔費。如延遲天數超過_________天,貸款方有權終止貸款,并保留立即對已貸款部分本息的追索權。

如提前用款,借款方須于該次提前用款日前二個月書面通知貸款方,經貸款方同意后生效,否則貸款方因資金不便、不能適時供應資金之責任,由借款方自負。如因國家計劃或政策變化等因素使貸款方不能按原用款計劃供應資金,貸款方不承擔違約責任。

第十一條貸款管理

借款方須按時向貸款方提供每月、季、半年及年度財務報表,并每半年向貸款方提供本貸款使用和效益情況報告。貸款方有權在其認為必要的時候檢查本貸款的使用情況以及借款方的生產經營活動和財務狀況,借款方有義務向貸款方提供一切必要的資料,并給予協助和提供方便。借款方如發生任何影響本貸款按期還本付息的固定資產或其他債務之增加,須事先經貸款方同意。

第十二條還款

借款方應嚴格按還款計劃或本合同的規定償還貸款本息及有關費用。

按_________貸款慣例,此合同項下的貸款不能提前償還,如借款方因故需提前還款時,應在預計償還日前十五天書面通知貸款方并獲得貸款方的許可。對不經貸款方許可而提前歸還的貸款部分,貸款方將向借款方一次性收取實際提前償付金額總額_________%的承擔費。