在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中,合同起到的作用越來(lái)越大,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來(lái)了解一下吧。
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇一
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定,經(jīng)過(guò)甲、乙雙方充分協(xié)商約定,由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè),并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、 承攬項(xiàng)目: 具體內(nèi)容和要求:
二、數(shù)量(設(shè)計(jì)數(shù)量):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、價(jià)款
1、合同價(jià)款說(shuō)明:生產(chǎn)成本按現(xiàn)時(shí)現(xiàn)地條件勞動(dòng)定額執(zhí)行
(一)輔助工資:按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費(fèi):(費(fèi)率20%)
內(nèi)容包括:1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)、住院費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)救濟(jì)費(fèi)及因工、非因工死亡的喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)、住院費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)及喪葬費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補(bǔ)助費(fèi)。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費(fèi)、辦公費(fèi)、簽證部門提取費(fèi)。
5、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)、安全教育費(fèi)和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見(jiàn)費(fèi)及其他費(fèi)。
五、承攬作業(yè)地點(diǎn):
六、乙方承攬工作期限:自年月日起至年月日止。
七、驗(yàn)收:
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成承攬工作,承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗(yàn)收條件時(shí),組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗(yàn)收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。
2、結(jié)算的價(jià)款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價(jià)和驗(yàn)收手續(xù)確認(rèn)的實(shí)際工作量為計(jì)算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,并派出管理人員對(duì)乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗(yàn)。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時(shí),有權(quán)要求乙方立即返工,嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后,應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,自行組織生產(chǎn),自籌生產(chǎn)所需資金,自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動(dòng)組織、分配形式;自負(fù)盈虧,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律、法規(guī),接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟(jì)處罰的,由乙方承擔(dān)的該項(xiàng)損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動(dòng)保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過(guò)程中,若發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失應(yīng)及時(shí)處理,不得影響工期,發(fā)生的賠償、補(bǔ)償責(zé)任和費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計(jì)劃和進(jìn)度,按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的,每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的,應(yīng)無(wú)償返工,因返工而造成超過(guò)合同規(guī)定工期的,應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的,應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款,給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、 雙方協(xié)商一致。
2、 發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。
3、 合同履行期限未滿,但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù),甲方有權(quán)提前解除合同,對(duì)乙方已有的工作成果進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項(xiàng):
十三、本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,在泉陽(yáng)林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效,本合同一式五份,甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
時(shí) 間: 時(shí) 間:
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇二
乙方:________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方作為平等的民事主體,經(jīng)協(xié)商一致,確立勞務(wù)合作關(guān)系,自愿就具體勞務(wù)內(nèi)容簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 雙方是建立在地位平等,協(xié)商一致的前提下,就勞務(wù)事項(xiàng)達(dá)成的勞務(wù)協(xié)議,雙方僅僅是勞務(wù)合作關(guān)系,非雇傭關(guān)系。本勞務(wù)合同期限為_(kāi)_____(大寫)年,自______年____月____日至______年____月____日止。合作期屆滿,雙方不再具有任何法律關(guān)系,但乙方享有優(yōu)先繼續(xù)合作的權(quán)利。
第二條 乙方負(fù)責(zé)牌號(hào)為_(kāi)________的汽車駕駛工作。
第三條 乙方應(yīng)愛(ài)惜公司的車輛,注意車輛的平時(shí)保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng),以維護(hù)機(jī)件的壽命,確保行車安全。
第四條 乙方應(yīng)每天清理所駕車輛,以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。
第五條 出車前,要例行檢查車輛的水、電、油、車燈、剎車系統(tǒng)、輪胎及其它部件的性能是否正常;發(fā)現(xiàn)不正常時(shí),要立即加補(bǔ)或維修。出車回來(lái),要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí),應(yīng)立即加油。
第六條 乙方發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí),要立即檢修;不能自行檢修的,應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理,提出具體的維修意見(jiàn)(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。
第七條 乙方對(duì)所駕車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時(shí)一定保證證件齊全。
第八條 因工作性質(zhì)特殊,乙方需機(jī)動(dòng)作業(yè)。經(jīng)雙方協(xié)商同意,乙方實(shí)行不定時(shí)工作制。
第九條 甲方按月以貨幣形式支付乙方工資,月工資為_(kāi)_____元。其中試用期間工資為_(kāi)_____元。
第十條 工資發(fā)放時(shí)間為次月___日,遇節(jié)假日順延或提前。
第十一條 不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。
第十二條 未經(jīng)批準(zhǔn),不許私自將車輛送廠維修。
第十三條 出車在外或出車歸來(lái)停放車輛,一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置,不能在“不準(zhǔn)停車的路段”或“危險(xiǎn)地段”停車。司機(jī)離開(kāi)車輛時(shí),要鎖好保險(xiǎn)鎖,防止車輛被盜。
第十四條 乙方在晚間要注意休息,不準(zhǔn)開(kāi)疲勞車。嚴(yán)禁酒后駕車。
第十五條 乙方駕車一定要遵守交通規(guī)則,文明開(kāi)車,不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括超速、爬頭、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等)。
第十六條 乙方因違章或證件不全被罰款的,費(fèi)用不予報(bào)銷;如屬用車人執(zhí)意所為,則由司機(jī)和用車人共同負(fù)擔(dān)。
因乙方違章導(dǎo)致的賠償費(fèi)用超過(guò)保險(xiǎn)公司理賠金額的部分,由乙方自行承擔(dān),因違章造成的其它后果概由乙方自行負(fù)責(zé)。
第十七條 上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的,應(yīng)在公司隨時(shí)等候出車,不得擅自外出;出車回來(lái),應(yīng)立即向甲方報(bào)到。
第十八條 乙方必須保持電話暢通,隨時(shí)與甲方保持聯(lián)絡(luò)。
第十九條 下班后,應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)保管,不準(zhǔn)私自用車。
第二十條 乙方未經(jīng)甲方領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將所駕車輛交給他人駕駛或練習(xí)駕駛;嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛。任何人不得利用公司車輛學(xué)開(kāi)車。
第二十一條 乙方假如患病、因事不能提供服務(wù),必須提前向甲方請(qǐng)假,否則甲方有權(quán)向乙方追償損失。休假期間未能向甲方提供服務(wù)的,甲方免于支付相應(yīng)天數(shù)的服務(wù)費(fèi)。
第二十二條 乙方在工作中有突出貢獻(xiàn)的,甲方可根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條 乙方全年安全無(wú)事故的,甲方可獎(jiǎng)勵(lì)乙方______元。
第二十四條 乙方負(fù)有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。商業(yè)秘密是指:甲方未公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料;甲方的所有客戶信息;甲方未公開(kāi)進(jìn)行中或計(jì)劃談判的投資項(xiàng)目信息及資料;甲方相關(guān)科研項(xiàng)目信息;甲方技術(shù)配方、技術(shù)秘密的信息及資料;因乙方勞務(wù)范圍知悉的能給甲方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的信息及資料、甲方所有其他的非為業(yè)內(nèi)同行所知悉的信息及資料等。包括但不僅限于包括客戶名單、行銷計(jì)劃、采購(gòu)資料、定價(jià)政策、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、研究開(kāi)發(fā)記錄、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、相關(guān)的函電等等。
除了勞務(wù)需要或經(jīng)過(guò)甲方書(shū)面同意,乙方不得擅自利用、讓他人利用或?qū)λ诵孤渡虡I(yè)秘密,如果使用、發(fā)表、泄露有關(guān)甲方商業(yè)秘密將使甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)受到損害,乙方在勞務(wù)合作期間,應(yīng)盡其最大努力避免此種情況發(fā)生。此種保密要求不受時(shí)間限制;只有法庭判定應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的信息或甲方已經(jīng)通過(guò)紙質(zhì)媒體公開(kāi)該信息。乙方違反保守商業(yè)秘密事項(xiàng),給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)依法承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,甲方保留進(jìn)一步追究乙方相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。
第二十五條 本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。
第二十六條 有下列情形之一的,甲方可與乙方提前解除本勞動(dòng)合同:
1、在試用期間,乙方被證明不符合錄用條件的;
2、乙方被開(kāi)除、除名、勞動(dòng)教養(yǎng)或被依法追究刑事責(zé)任的;
3、乙方不履行甲方規(guī)定義務(wù)的;
5、甲方按國(guó)家法律規(guī)定宣布破產(chǎn)、瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難,無(wú)法安排乙方工作的。
第二十七條 乙方解除本合同,應(yīng)提前___日以書(shū)面形式通知甲方。
第二十八條 本合同期限屆滿______日內(nèi),甲、乙雙方應(yīng)將終止或續(xù)訂本合同的意向以書(shū)面形式通知對(duì)方。如雙方都有續(xù)訂合同的意向,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第二十九條 本合同期滿,甲、乙雙方即終止勞動(dòng)關(guān)系,辦理有關(guān)手續(xù)。當(dāng)事人愿意續(xù)訂合同的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,在本合同期滿前辦理續(xù)訂手續(xù)。
第三十條 本合同生效后,甲、乙雙方必須全面履行本合同約定的義務(wù)。當(dāng)事人擅自解除勞動(dòng)合同,給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十一條 因履行合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起______天內(nèi),以書(shū)面形式向甲方所在地勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或依法提起訴訟。
第三十二條 本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)___份。
第三十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
代表人:_________代表人:_________
電話:___________電話:___________
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇三
建設(shè)單位:_________(以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開(kāi)工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6.……
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
承包方:(蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開(kāi)戶銀行:______
開(kāi)戶銀行:_______
帳號(hào):________
帳號(hào):_________
簽約日期:____年__月__日
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇四
定作人:______________
簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:______________
簽訂時(shí)間:___________
第一條承攬項(xiàng)目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量或工作量
報(bào)酬
單價(jià)
總價(jià)
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng):___________________
定作人
定作人(章):
住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
身份證號(hào):
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
稅號(hào):
編碼:
承攬人
承攬人(章):
住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
身份證號(hào):
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
稅號(hào):
編碼:
日期:
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇五
乙方:________________
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,自愿簽訂本協(xié)議,并共同遵守本協(xié)議所列條款。
本協(xié)議期限類型為_(kāi)___期限協(xié)議。本協(xié)議生效日期自______年____月____日至______年____月____日止。
甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、遵章守紀(jì)、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)安全及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)。
乙方應(yīng)遵守勞動(dòng)紀(jì)律和甲方的規(guī)章制度(含口述規(guī)定),若乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律或規(guī)章制度(含口述規(guī)定)甲方可依據(jù)本方的規(guī)章制度處理,乙方承擔(dān)甲方在此期間造成的經(jīng)濟(jì)損失,直到解除本協(xié)議。
甲方安排乙方執(zhí)行不定時(shí)工作制,隨時(shí)保持通信暢通,乙方在保證安全行車、完成甲方任務(wù)的前提下,乙方休息和休假時(shí)間報(bào)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行。
1.本月工作滿___天,付運(yùn)價(jià)的___%,另計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額若干(具體算法依甲方盈利而定)。
2.本月工作滿___天及以上,付運(yùn)價(jià)的___%。(如遇強(qiáng)降水、路滑、路斷等特殊情況不計(jì))
3.本月工作不滿___天及以下,付運(yùn)價(jià)的___%,若因無(wú)故不出車或推延出車扣發(fā)______元/天(如遇強(qiáng)降水、路滑、路斷等特殊情況不計(jì))。
1.在聘用期內(nèi),被證明不符合錄用條件或不服從甲方管理的;
2.嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或甲方規(guī)章制度的;
3.嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;
4.被有關(guān)部門吊銷《機(jī)動(dòng)車駕駛證》、《準(zhǔn)駕證》的;
5.被依法追究刑事責(zé)任的;
7.工作期間不得帶學(xué)員,不得把車交由其他人駕駛。
乙方未經(jīng)甲方允許不得發(fā)生下列條款所列事宜,如若違反,并因此發(fā)生的事故均由乙方自行承擔(dān)所有責(zé)任(含民事及刑事責(zé)任)及甲方在此期間的經(jīng)濟(jì)損失。
1.不帶學(xué)員、不把車交由其他人駕駛;
2.不私自出車、不酒駕、不違反交通信號(hào)燈、不違規(guī)操作等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條款。
甲乙雙方當(dāng)事人任何一方違反本協(xié)議規(guī)定,給對(duì)方造成損失或損害的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方友好協(xié)商再行定奪。本協(xié)議一式___份,甲乙雙方各持___份。
甲方:___________乙方:___________
代表人:_________代表人:_________
電話:___________電話:___________
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇六
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承運(yùn)方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
運(yùn)輸車輛:
甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)、信用、公平的原則,對(duì)承運(yùn)甲方木材一事,經(jīng)過(guò)共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
第一條:木材起運(yùn)地點(diǎn):乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點(diǎn)、行駛線路和卸車地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。
第二條:甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸。
第三條:木材運(yùn)輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對(duì)不服從調(diào)度安排,無(wú)故停運(yùn)的,甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)。
第四條:在運(yùn)輸木材過(guò)程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,安全駕駛。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條:乙方的運(yùn)費(fèi):原木運(yùn)輸按 元m3公里,枝椏材 元/噸公里,其中個(gè)體民營(yíng)車輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)) 元/ m3,枝椏材 元/噸。待到合同終止時(shí),一次性全部結(jié)算。
第七條:甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi),由甲方賠償乙方損失。
第八條:乙方在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中,必須將所裝載的`木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,賠償一切損失。
第九條:乙方在運(yùn)輸過(guò)程中,必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行,對(duì)超出規(guī)定范圍的,甲方有權(quán)進(jìn)行處罰。對(duì)超出行駛線路,受到處罰的,其責(zé)任由乙方自負(fù)。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇七
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙_____由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為_(kāi)___合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的____%),在加工量達(dá)到____%,定作方付給承攬方____元(即總價(jià)款的____%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的____%),預(yù)留____元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
(如:根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的`損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份,交_(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)
承攬方:(蓋章)
_____年____月____日
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇八
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
)
加工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
1、本合同簽訂后 萬(wàn)元為定金, 萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃,20__年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方: (蓋章)乙方:
年 月 日
最新貨運(yùn)司機(jī)承攬合同 承攬合同優(yōu)秀篇九
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
1.設(shè)計(jì)制作內(nèi)容
1.1設(shè)計(jì)名稱:;
1.2設(shè)計(jì)類型:;
1.3參數(shù)規(guī)格:;
1.4具體費(fèi)用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)
2.1本合同設(shè)計(jì)之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認(rèn)之專業(yè)水準(zhǔn)及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容,除乙方另有書(shū)面指示外,應(yīng)符合雙方定案后所確認(rèn)之內(nèi)容。
2.3乙方對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的其他要求:
3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收。
3.1甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計(jì)之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn):
3.3本合同設(shè)計(jì)之驗(yàn)收、交付以乙方書(shū)面簽收確認(rèn)為準(zhǔn)。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認(rèn)。
4.價(jià)款及付款方式。
4.1費(fèi)用總額含稅:rmb元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認(rèn)合格后予以支付。
4.2付款方式:
4.3甲方賬戶如下:
開(kāi)戶銀行:
戶名:
賬號(hào):
4.4甲方應(yīng)在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。
5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
5.1本合同設(shè)計(jì)中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂(lè)、歌曲、照片及各項(xiàng)道具中之美術(shù)著作或建筑著作),甲方于實(shí)際使用前,均應(yīng)先行取得合法授權(quán),承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費(fèi)用,并以合法授權(quán)文件為憑。該項(xiàng)授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無(wú)限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計(jì)之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計(jì)系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計(jì)應(yīng)以乙方為著作權(quán)人,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)享有完整的著作人身權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計(jì)絕無(wú)侵害他人肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決之。乙方如因此項(xiàng)糾紛而遭受任何損失或支出任何費(fèi)用(包括合理之律師費(fèi)用),甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意,甲方不得將本合同設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
6.1甲方制作本合同設(shè)計(jì)之過(guò)程,乙方有權(quán)派員參與了解制作過(guò)程,并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調(diào)整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應(yīng)對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容及品質(zhì)負(fù)全部責(zé)任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作,若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見(jiàn),甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計(jì)制作完成后,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見(jiàn),甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項(xiàng)目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設(shè)計(jì)工作,并根據(jù)甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限,及時(shí)向甲方支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計(jì)制作或制作之設(shè)計(jì)無(wú)法令乙方滿意,乙方得以正式書(shū)面通知催請(qǐng)甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請(qǐng)求賠償,每延遲一天,應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金,如逾期達(dá)十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請(qǐng)第三方完成該設(shè)計(jì)的差價(jià)損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計(jì)過(guò)程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)等,造成對(duì)侵權(quán)的,所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計(jì)制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計(jì)內(nèi)容不符,且情況嚴(yán)重,乙方有權(quán)單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項(xiàng),還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費(fèi)用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達(dá)十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)法修復(fù)的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費(fèi)用及利息,并承擔(dān)合同總價(jià)20%的違約金,違約金尚不足以彌補(bǔ)乙方損失的,甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)支付全部費(fèi)用,相關(guān)設(shè)計(jì)材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費(fèi)用,乙方所支付的費(fèi)用不超過(guò)合同總價(jià)款的___%。
9.爭(zhēng)議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國(guó)的法律解釋并適用中華人民共和國(guó)的法律。
10.其他約定事項(xiàng):
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
_____年____月____日