隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇一

需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：

項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。

甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理， 應按合同價日千分之五每日支付違約金。

甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。

乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。

雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。

雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇二

合同編號：

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

簽定時間：

簽定地點：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》及相關法律法規條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

1.1.工程名稱：

1.2.工程地點：

1.3.工程內容：具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同

1.4.工程范圍：

1.5.承包方式：

1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1.7.工程質量：。

1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。

第二條甲方工作

2.1.開工前3天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份，并向

乙方進行現場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.4.協調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。

第三條乙方工作

3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后，方可按審定方案進行施工。

3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現場。

3.3.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。

3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期約定

4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

第五條關于工程質量及驗收的約定

5.1.竣工工程驗收，以國家頒發的《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。

5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。

5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。

5.5.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及決算的約定

（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預審后，再確定工程造價。

（2）可調價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執行，投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。

（3）可調價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證（經甲方書面確認）按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。

6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：

第一種支付方式：

（1）本合同簽定七個工作日內，甲方按合同暫定價/%支付預付款。

（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。

（3）工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內，甲方付至合同暫定價的/%。

（4）項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。

（5）余款質保期（自竣工滿1年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。

第二種支付方式：

（1）無工程預付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。

（2）余款質保期（自竣工驗收合格滿壹年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。

6.3.工程竣工驗收后20天內，乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關審計報告后付款，如20天內未送達，甲方將不予接收。

6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。

6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。

6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關規定執行。

6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》的相關辦法。

6.8.最終審計部門由甲方指定。

6.9.該項目施工單位承諾，審計結束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關工程款。

第七條關于材料供應的約定

7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。

7.2.凡由乙方采購的材料、設備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。

7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統一保管。竣工后，作為工程竣工資料交至甲方。

第八條有關安全生產和防火的約定

8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失，如影響工期，工期不順延。

8.3.非施工人員進入施工現場，造成的安全事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條違約責任

9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。

9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.3.未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復，由甲方安排相關單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。

9.4.未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.5.因一方原因,導致合同無法繼續履行時，應提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。

9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。

第十條爭議或糾紛處理

10.1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。

第十一條廉政規定

11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發現有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規定的行為，可向有關部門舉報。

第十二條附則

12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協議。

12.2.本合同一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

12.3.附件

（1）招投標文件

（2）其他

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）

簽定時間：簽定時間：

帳號：

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇三

乙方： 法定代表人：

一、工程總量

該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準。

二、工程施工及質量要求

1、全部破損公路由鄉村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。

2、維修部份兩端連接點必須用切割機切斷、切齊，連接點水泥硬化時兩邊必須涂抹瀝清。

3、維修部份水泥塊用挖機挖出來后必須運離公路兩側50米外，以免影響公路通行安全。

4、維修部份必須整平、壓實。

5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。

6、乙方全面按標準完工后，甲方申請縣有關職能部門驗收，經驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。

7、工程自驗收之日起一年內出現質量問題，由乙方負責無償維修(不可抗力因素除外)。

三、工程安全責任

乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產安全，確保無任何安全事故發生。發生的一切安全責任由乙方全部負責。

四、工程時間

五、工程造價及付款方式

1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。

2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。

3、混凝土澆筑及保養65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。

4、蓋函板一座2萬元。

5、工程保質期為一年，保質期滿后付清余款。

六、施工環境

甲方有義務為乙方提供優良的施工環境，協助做好協調工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協調水電供應，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。

七、違約責任

1、公路工程不得轉包或分包，合同簽訂后，發現乙方有轉包或分包行為的，甲方有權無條件終止合同。

2、由于乙方工程質量不合格所發生的工程返工、重建等，一切責任由乙方承擔，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。

八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。

九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬元，余款165961萬元，一年內付清，乙方按合同要求組織施工。

十、本合同經雙方簽字后生效。

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇四

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇五

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

為防止因鍋爐設備維修保養不及時而導致鍋爐設備不能正常工作，為此需要對鍋爐主機進行維護保養、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設備的正常運行，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關規定，本著平等公平、互惠互利、自愿有償的原則，經甲、乙雙方友好協商達成本合同如下條款，共同遵守。

第一條鍋爐系統維護保養的具體內容

1、爐體除垢，全方位檢測。

2、燃燒器積碳清理、維護及保養，主機電路檢查。

3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。

第二條維護保養的要求

1、化驗爐內水質，取出污垢，對比特制適量藥劑，分解水垢且不能傷害爐內體鋼板及結構，然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養劑進行保養。(該工序需加溫、蒸煮，沖洗等，時間約為24小時，使其在爐壁內形成保護膜。)

2、 清洗燃燒器探針積碳，使其點火更順暢。

3、 仔細檢查緊固所有自控電路，消除隱患。

4、 嚴格按照甲方指定位置在煙道上開設兩個檢查清灰口，認真清除煙道內積灰，然后用耐高溫材料密封，高強螺栓固定清灰口，以防止泄露煙氣。

第三條雙方責任

(一) 甲方責任：

1、甲方應指定專人負責施工現場并配合乙方做好相關部門的協調工作，同時派專人監督乙方施工指令并及時提出意見，以保證乙方工作的順利進行。

2、甲方免費提供施工用電，用水等。

3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關資料及有關實際運行的材料，以利于乙方能順利地進行施工。

4、按照合同約定及時向乙方支付費用。

二 乙方責任：

1、自覺遵守甲方的各項規章制度，服從甲方的統一管理，維護甲方的企業聲譽。

2、嚴格按照相關規范精心組織施工，并對工程質量和施工進度負責，按質按時安全完成施工任務。

3、對施工過程中出現的工程質量事故、機械事故和人員傷亡事故的全部經濟責任和法律責任負責。

4、施工期間保護好甲方物品，如發現乙方施工人員破壞或損壞，由乙方負責賠償。

第四條 施工工期

1、 開工日期：年月

2、 竣工日期：日

第五條 違約

1、乙方不按時按質完成施工項目，即視為違約，由此給甲方造成的損失由乙方負責。

2、甲方不按時支付合同款，由此造成的任何責任由乙方負責，并負責賠償乙方各項列行合同后的經濟損失。

第六條 合同價格

本合同為工料全包：人民幣 元整，大寫：

第七條 付款方式

工人、設備、原材料等進場后甲方應支付合同總額的50%，合同約定事項，乙方全部施工完畢，經甲方驗收合格后支付全部余款。

第八條 其他

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同未盡事宜或有補充、變更的、雙方應友好協商，簽訂補充協議。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇六

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費：

上門服務費：

合計金額(大寫)：

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

甲方：（蓋章） 乙方：

負責人簽字： 負責人簽字：

日期： 日期：

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇七

乙方：

1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇八

乙方：_____________________

甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協商簽定以下信息產品維修維護合同。

一。該合同所包括的信息產品如下：

產品名稱：______________________

產品序列號：____________________

臺數：____________________

金額：（人民幣）_________________

備注：___________________________

二。由乙方為甲方提供信息產品免送維修服務，相應服務條款如下：

1。合同有效期內，乙方只對本合同所列產品實施上門維修，如需更換零件甲方應承擔零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權。

2。如果乙方認為該產品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。

3。合同有效期內，乙方將對本合同所列產品進行兩次免費清潔。

4。除乙方的節假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方執行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標準響應時間。

5。本合同不涉及有關軟件或網絡支持服務，凡涉及軟件或網絡支持問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。

6。乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方信息產品現在（合同簽字日）使用所在地。

7。甲方應對其專有的機密信息的安全自行負責。

三。合同生效及合同期限：本合同經甲乙雙方簽字，蓋章確認，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。

四。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。

未盡事宜雙方協商解決。

甲方簽字：______________

甲方章：________________

簽字日期：______________

乙方簽字：______________

乙方章：________________

簽字日期：______________

最新車輛保險采購合同 維修服務合同實用篇九

委托方：________________________________業主大會(以下簡稱甲方)

受托方：________________________________________(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

第一條　工程概況

1、工程名稱：

工程地點：

開工日期：

竣工日期：

建筑面積：______________________平方米

結構類別：

預算造價：____________________元

決算造價：____________________元

2、物業管理企業：

3、施工單位：

4、監理單位：

5、其他：

第二條　合同內容(取消的條款，在其編號前括號內標“×”)

( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);

( )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);

( )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;

( )4、其他。

第三條　甲方權利與義務

1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;

3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;

5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;

7、其他。

第四條　乙方權利與義務

1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;

2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;

3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;

6、其他。

第五條　合同費用

1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執行。

2、基本費：

按______________________________________為取費基礎，計___________________元。

3、差額費：

按______________________________________為取費基礎，計___________________元。

4、甲乙雙方商定：

按______________元，一次確定，不另調整。

人民幣(大寫)：____________________

5、上列三款費用不得同時計取，如發生差異，應按其中金額最大一類收費。

6、付款方法：

第一次支付：___________________元。

人民幣(大寫)：_____________________

支付日期：________年_______月_______日

第二次支付：___________________元。

人民幣(大寫)：_____________________

支付日期：________年_______月_______日

如有余款，待合同履行完畢時，一次結清。

第六條　合同時效

1、本合同自簽訂之日起生效。

2、雙方確定，本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。

3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。

第七條　違約責任

本合同如發生違約，按下列約定承擔違約責任。

第八條　爭議解決方法

1、向上海仲裁委員會申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

第九條　附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商或簽訂補充協議，所達成的一致意見或協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式____份，其中正本_____份，副本_____份;甲乙雙方各執正本_____份，副本_____份。

甲方(蓋章)：　 乙方(蓋章)：

地址：　 地址：

負責人或委托代理人： 負責人或委托代理人：

(簽字) (簽字)

電話：　 電話：

開戶銀行及賬號： 開戶銀行及賬號：