隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

2023年外墻涂料施工檢查記錄 外墻涂料施工合同精選篇一

乙方：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、承包方式及單價：

1、承包單價：按圖紙施工面積計算，以包工包料的形式，其中外墻18元/m(包括兩遍膩子，一遍底漆，一遍面漆，包括線條腰線等)，內墻8元/m(包括兩遍膩子)，頂棚5元/m（部分空隙修補，表面噴涂見白）。以上價格包含材料稅票。

2、各項目單價包括范圍：a、承包施工的各項工程的所有工序。b、施工所需工具、照明和電器具、勞保用品及費用。c、施工內腳手架。d、包文明、包安全。e：自身班組施工產生的衛生清理費用。

三、質量要求：

1、各分項工程施工質量必須符合國家現行驗收標準及規范規定。

3、乙方應嚴格按照施工圖紙、技術操作規程和技術交底進行施工，確保工程質量達到國家驗收標準；如有部位達不到合格標準，要無條件整改到達到合格為止，所有返工的材料及人工費用由乙方負責。

4、班組的施工衛生自行負責清理，包括污染到其他班組的衛生。

四、工期要求：

乙方的生產進度應達到甲方進度計劃要求，并隨時無條件服從甲方進度調整要求。

五、付款方式：

1、本工程涂料工程全部單體施工結束后且驗收合格，沒有質量問題、移交問題和遺留問題后，20xx年7月底付至總工程量的50%，20xx年1月底付至總工程量的94%。留6%作為質量保證金，質保期為1年。質保期滿無質量問題后無息付清質保金。

2、每次付款均以轉賬形式發放給乙方。甲方支付工程款時，乙方均需先開具正規合法的符合工程項目單據。

3、甲方付款時由乙方委派專人辦理正式收款手續及相應票據，其他人員無權辦理任何支款事宜。

六、雙方職責：

1、甲方責任：

a、負責技術交底及施工中出現的技術問題。

b、提供乙方施工圖及設計變更。

c、負責質量管理及進度協調。

d、提供電源

2、乙方責任：

a、負責對其工人進行安全生產教育，并做好三級教育及相關教育施工；施工過程乙方必須配備必要的安全勞保用具及采取必要的措施確保施工安全；乙方承擔由自身原因、違章作業造成的一切事故責任和經濟責任。

b、乙方負責施工工序的生產、生活垃圾清理，對亂扔垃圾者甲方按項目部安理條例給予處罰。

c、提供進場人員的身份證復印件到項目部存檔；進場人員均應遵守項目部得管理條例。

d、乙方在施工期間做好防火、防盜及自身人身安全工作，并承擔由于自身原因發生責任事故所造成的經濟損失。

e、施工期間，如果遇下雨天氣，乙方應遵守操作規程，做好安全保護，高空作業操作人員每人必須佩戴一條安全帶，安全帶的正確使用符合相關規定。不按上述要求做的，甲方平時檢查將對乙方相關人員進行處罰，每次處以罰金1000元。

七、爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，各方發生異議時，可采取雙方協商或通過法律訴訟的方式解決。

八、合同有效期

1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章。

2、乙方收到工程竣工結算余款，并按合同履行完保修期限，在甲方依據本合同付款方式余下保修金后，合同終止。

九、其他：

其它未盡事宜經雙方協商后另立補充協議，且補充協議是本合同的組成部分，除甲、乙雙方書面同意，不得與本合同條款相違背。

十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

甲方（章）： 年 月 日

乙方（章）： 年 月 日

2023年外墻涂料施工檢查記錄 外墻涂料施工合同精選篇二

承包方(乙方)：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、分包內容：外墻外保溫施工、擠塑板( )厘米厚，粘貼、薄抹面層施工。厚度按照規范要求。

其它施工內容：

4、工期要求：本工程工期自乙方進場之日起至 日竣工。

5、外墻外保溫面積(暫按)： 。

6、外墻外保溫面積每平方米造價( )元/米2

7、合同價款總額(約人民幣大寫)：

8、實際結算：依據外墻外保溫相關計算規定按實際完成面積計算。其中，窗、門、洞口按展開面積，累計計算。

1、開工前 天，向乙方提供已確認的施工標準和要求說明，并向乙方進行技術交底及現場交接。

2、委派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，審核乙方工作量，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所發生的行為視為甲方實際確認行為。

3、乙方在施工過程中需要的腳手架或吊籃、水、電由甲方負責提供，費用由甲方承擔，現場與其他施工單位的相關配合甲方現場協調，乙方不承擔費用。

4、甲方清除地面、墻面影響施工的障礙物(包括眼預留洞、鋼筋頭、施工洞等)，并會同乙方對基墻的平整度、垂直度實際情況共同確認，基本達到建筑標準規范要求，方便乙方開展施工。

5、甲方委托乙方修整基墻，發生合同外工程量和材料時應書面協議或通知乙方，注明承擔費用，以備工程完畢后乙方向甲方結算。

三、乙方的權利與義務

2、指派 為乙方駐工地代表，負責按合同要求組織施工，實施管理及乙方責任的諸項事宜。

3、乙方必須嚴格執行施工規章、操作規程、安全規程、防火安全規定、環保規定。遵守甲方現場文明施工管理諸項的規定。乙方保證施工人數 人。

4、按施工方案進行施工，積極與現場甲方代表、監理，接洽、配合工作，做好各項交接工作記錄及質量檢查記錄。

5、工程竣工未移交甲方之前，負責對工程成品進行保護。

6、如乙方違反安全操作規程違章作業，造成后果由乙方自負。

1、本合同生效日起甲方分 次。按下表約定支付工程款，竣工后尾款一次結算。

2、工程竣工驗收后，乙方提交工程結算書及相關資料給甲方。甲方接到上述資料須在 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并 天內結清工程尾款。

3、乙方對工程質量負責。

1、甲方提供的施工圖紙及工程作法說明，應符合《xxx消防條例》和有關防火設計規范。

2、乙方在施工期間應遵守《建筑安裝工程安全技術規范》、《建筑安裝工程安裝操作規程》、《xxx消防條例》和其它相關的法規、規范。

3、由于甲方確認的圖紙或說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

4、由于乙方的責任，在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安生或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

1、甲方不按合同的約定及時支付工程款影響施工，乙方有權停工，工期順延。

2、因設計變更，非乙方原因造成的停電、停水以及天氣因素如降雨，大風等影響施工的，工期合理相應順延。

3、因單方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

4、甲方不按合同約定支付給乙方工程款，按違約處理，違約金按總價款的1%/天支付。甲方承諾主動放棄對違約金比例的一切爭議。乙方不按工期完成的，按總價的1%/天支付違約金。

1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或調解。

2、本合同在執行中發生爭議時，雙方協商不成，同意按以下第 條款執行。

(1)淮安市仲裁委員會;

(2)合同簽訂所在地人民法院起訴解決。

1、本合同一式四份，甲、乙方各執二份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

單位地址： 單位地址：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 賬 號：

合同簽訂時間： 年 月 日

2023年外墻涂料施工檢查記錄 外墻涂料施工合同精選篇三

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。

第一條 工程概況

1.2 工程地點： 寶楊路3320號

1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6 工程質量：合格

1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

第二條 甲方工作

2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

第三條 乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關于工期的約定

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。

4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。

第五條 關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

第六條 關于工程價款及結算的約定

6.1支付方式：

工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。

第七條 關于材料供應的約定

7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

第八條 有關安全生產和防火的約定

8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條 爭議與違約責任

9.1、違約

(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。

(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

第十條 其它約定

第十一條 附則

11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代理人： 代表人：

年 月 日：

2023年外墻涂料施工檢查記錄 外墻涂料施工合同精選篇四

1、工程名稱：

2、工程地點：

外墻涂料工程。

包工包料包質量，包質量十五年以上。

粉刷外墻。

本工程使用涂料為品牌，顏色以甲方確定的色板為準，材料到達現場必須經甲方代表驗收，質量達到國家標準后可投入使用。

1、本工程外墻涂料綜合單價 元/平方米，此報價含稅款（綜合單價包括人工費，材料費，做法工序：專用膩子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。

2、面積：按實際施工面積計算。

3、結算造價：工程量按實際施工面積計算，若有設計變更可按實際調整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的質量保證金）。

4 、工程款支付：工程開始預付總工程款20%，工程完工后付至總工程款的80%，竣工結算后付至總工程款的95%，剩余5%做為質保金，一年后付清。

1、乙方在施工時必須嚴格按照現行的施工規范《建筑裝飾工程施工及驗收規范jgj73-91》精心組織施工，確保工程質量達到100%合格，若有減少施工工序的操作，甲方將拒絕支付工程款。

2、乙方進場時必須對外墻基底進行清理，如發現有裂縫必須先做處理后，才能進入外墻涂料工程的施工。

3、涂料施工基本要求：

（1）、修整基面時，必須細心注意修補，休整處接著要絕對平整，與原基面膠接要結實。

（2）、乙方在施工過程中，必須做好接口、重要部位的處理，線條順直，感觀良好，確保顏色一致，細部構造工藝要細致，符合操作規程。

1、甲方責任

（1）、在施工前向乙方提供施工圖紙及相關資料。

（2）、提供進行施工的場地及庫房（不負責看護）。

（3）、提供水源、電源。

（4）、配合乙方在施工現場的管理工作。

2、乙方責任

（1）、按施工圖紙進行施工，做好自檢工作，確保工程質量和工期。

（2）、按施工安全規定采取預防事故的措施，確保施工安全和第三者的安全。

（3）、管理維護現場清潔，及時清除垃圾和不用的臨時設施。

（4）、自竣工之日起兩年的保修期，如有施工質量問題，乙方負責免費返修。

（5）、如發生安全問題，一切責任由乙方全部承擔

1、合同簽訂后，未經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更合同內容和解除合同，否則，須賠償因此給對方造成的一切經濟損失。

2、如乙方進入現場施工后，沒有完成合同工作量中途退場者，已完成達到約定質量部分均按合同價款的70%予以結算。

3、本合同簽訂后，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，甲方拒絕支付工程款，所產生的一切費用由乙方承擔。

甲方乙方

年 月 日年 月 日

2023年外墻涂料施工檢查記錄 外墻涂料施工合同精選篇五

出賣方(乙方)：

經雙方協商本著公平、公正、平等、互利的原則，訂立本合同，以便共同遵守。

第一條、 拉運地點

第二條、 產品的品名、規格、計量單位、數量和價款。

第三條、 產品質量和技術標準

符合國家及地方相關規范和圖紙設計要求，確保產品質量。

第四條、 產品交付時間乙方向甲方交付本合同產品的時間遵守如下述方式約定：甲方根據工程進度以電話或其它形式通知發貨，但應提前 五 日通知。

第五條、 產品交付方式、地點和運輸

乙方向甲方交付產品方式的約定：乙方應將產品卸到甲方指定地點或倉庫，乙方應向甲方遞交產品合格證、檢測報告及相關證件等資料。乙方交付產品后，由甲、乙雙方、監理共同取料，到檢測部門對產品進行復試，費用由甲方承擔。

第六條、 付款方式

每批材料進場后，甲方應付乙方本批材料款的100%。

第七條、 其它

產品應按照本合同約定品種、質量進場，按照足方計算。

第八條、 違約責任

甲乙雙方應按照誠實信用的原則完全履行本合同的約定，除本合同另有約定外，對本合同的任何修改與變更，均需雙方協商一致并有書面記錄，經雙方簽字蓋章后方為有效。

第九條、 合同爭議解決辦法

合同履行過程中發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決。

第十條、 其它

1、本合同簽字時間為月日，簽訂地點為

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同一式叁份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________