合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇一

甲方： (以下簡稱 甲方)

乙方： (以下簡稱 乙方)

經雙方協商，利用雙方優勢互補，在“質量合格、交期保證、雙向選擇、平等互利、相對穩定”原則基礎上簽訂本協議。

第一條 本協議自簽訂之日起，甲乙雙方正式確定建立產品表面處理(熱鍍鋅)戰略合作關系。

第二條 品名，規格，單價(以附件為準)

第三條 交付條件及付款條件：

一、甲方提供產品給乙方進行熱鍍鋅加工，乙方需在甲方要求的交期內將加工好的合格產品交給甲方，提貨及送貨費用由乙方承擔。

二、付款條件為：月結45天(結賬日為每月的25號，每月26號前乙方將對賬單傳真到甲方，甲方收到乙方對賬單后，在27號之前核對好，將簽字確認后的對賬單傳真至乙方，乙方需在每個月的28號之前將發票送至甲方)

第四條 甲方與乙方的權利和義務

一、甲方發貨給乙方加工，乙方必須返還加工好的同等數量貨物給甲方，乙方不得將甲方的貨物丟失，如果數量缺少，乙方需按照甲方的材料成本價2倍進行賠償給甲方;(如小件必須有1‰的損耗。)

二、甲方根據需要可參與乙方的動態管理;

四、甲方有權對乙方隨時實施現場稽核;

五、甲方有權要求乙方實施成本降價措施;

七、乙方需及時響應甲方的其他合理要求，如：客戶第三方驗廠;

八、乙方需積極配合甲方的降低成本要求，給予甲方優惠的市場價格和提供甲方技術支持，當乙方因生產效率提升或其他方面改善帶來單位制造成本下降時，也應與甲方共同分享此部分成果。

十三、乙方應按照甲方的包裝要求進行打包，并在每包上貼上標簽，注明產品的品名、規格、數量、廠商。

十四、乙方送貨到甲方時應附乙方的送貨單和出廠檢驗單;

十五、檢驗標準

1、乙方送貨至甲方工廠時，甲方應當場驗收;

2、當甲方驗收之后確認貨物無質量問題，裝箱出貨后，乙方不再承擔任何產品質量問題。

第五條 送貨方式：乙方提貨，送貨。

二、乙方不能滿足甲方的質量、交期要求時;

三、其他不具備合作條件的情況下。

第七條 本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽章后之復印件或傳真件等同原件有效。

第八條 本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中，如有爭議，雙方協商解決，若協商不成，雙方均可提交甲方所在地法院進行起訴。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽章： 簽章：

日期： 日期：

甲方：

乙方：

乙方委托甲方加工16、21棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務，經共同協商簽訂以下合同，以便共同執行。

一、項目名稱：乙方委托甲方加工16、21棉紗。

二、原料來源：原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內，在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。

三、原料提供時間：在協議簽訂之日起，原棉須在十天內運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應，甲方妥善保管的義務，驗收后，發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。

四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。

1.15約

1.25噸。

六、費用結算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。

七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。

八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數量不超過雙方商定每日生產量，如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔，非甲方自身因素造成延誤除外。

九、違約責任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔對方的經濟損失，本協議一式兩份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇二

乙： 常州市華夏機械加工廠 單號：20xx-6-27

乙：收到（甲) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

甲生產拖期所造成的一切損失。

5、送貨時 乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲

方訂購單：一律不付款。

有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

單號：20xx-6-27 ***

甲：玻璃設備有限企業 乙：常州市華夏機械加工廠

經 手 人： 經 手 人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

日期：年月 日 日期： 年月 日

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇三

第一：：總則

1、雙方本著友好合作、平等互利的原則，經友好協商，特訂立本協議。

2、甲方以本協議為基準，把協議規定的心惠安系列產品委托給乙方生產，乙方接受此委托，并保證將合格產品提供給甲方。

第二：：本協議應用范圍

1、本協議適用于根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的，所有具體的委托加工的心惠安系列產品。

2、所有委托加工的心惠安系列產品，如有不明確、不詳盡之處，將按此協議相關：款執行。

第三：：項目約定

2、甲方負責提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法,經乙方確認后作為產品的唯一驗收標準。

3、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯，保護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。

4、包裝印刷樣式由甲方負責提供，由乙方制作。

第四：：包裝、運輸及交貨要求

一、因甲方產品的特殊性，專用包裝材料由甲方提供，通用周轉包裝材料，由乙方提供。乙方最終產品的包裝形式，要符合甲方的要求。

二、甲方提供的原材料由乙方來車送至乙方所在地,成品或者待檢品由已方送到甲方公司。

三、乙方為接送原材料及成品而提供的免費送貨，需辦理產品運輸保險，否則應賠償由此帶來的所有損失。

第五：：付款方式

一、甲、乙雙方的交易價格，一律以雙方簽字確定的《產品報價單》、《訂購單》為準。

一、以上：款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協議或定購單約定：款處罰，未盡之處，雙方另行協議處罰。

二、違約之處罰原則：違約者無：件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

第七：：不可抗力因素之：款

一、因不可抗力因素：自然災害、戰爭、國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。

第八：：仲裁原則

協議在執行期間，如發生爭議，雙方另行協商解決，協商未成，可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。

第九：：協議有效期

一、自雙方簽署之日起生效，本協議有效期為三年，若期間任何一方經判定有違約行為，另一方有權終止本合同，并保留法律追述權。

第十：：其他

一、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

二、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇四

法定代表人：____________職務：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇五

雙方為開展來料服裝加工業務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

定作方(乙方)：______________

承攬方(甲方)：______________

一、委托加工項目

1、委托加工產品：____________

3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委托加工方式

1、乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的范圍及期限

1、面料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規格的確認;

3、乙方允許甲方制作誤差率為_____ %

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

3、未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量)，其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

2、于乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、經跟單員驗收確認后，當天交付貨款

九、結算方式 :

1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________

簽訂地點：_____________

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇六

甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品

品名、規格（長，寬，高cm）單位、數量、備注

第二條 加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款x元。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元（大寫 元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方： （蓋章）

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

年 月 日

鋁型材代加工協議 加工合同匯總篇七

乙方：

一、加工產品名稱、規格、數量、價款，詳見供貨清單附件。

備注：1.合同單價為乙方加工后送貨到工地的不含稅價格，不包括卸貨費。

2.加工數量及總價為暫定數，實際結算數量以甲方提供的圖紙和實際到貨簽收單的數量為準。

3.結算依據：甲方簽收的乙方送貨單為結算依據。

二、技術及質量標準要求。

1.按甲方親自選定的材料加工，見業主項目材料封樣展板。

2.加工預制混凝土側平石以封樣或一期已完成樣品品種為準。

3.加工質量符合國家行業標準。

三、交貨及驗收方式：

1.交貨時間及周期：合同簽定后，甲方提供全部可加工的圖紙后，乙方在

2.送貨地點：

3.裝卸及裝卸破損的約定：貨到工地由甲方負責卸貨，卸貨前破損由乙方負責，卸貨驗收后出現的破損由甲方負責。

4.驗收方式：

(1)、甲方需委托專人簽收，并附委托書給乙方。

(2)、乙方每次發貨，必須攜帶送貨清單，交甲方委托簽收人簽字確認。

(3)、產品驗收：貨到工地甲方卸貨后，如乙方加工的質量不合格，甲方有權退貨，退貨損失由乙方承擔;乙方必須在7天內負責調換，否則乙方要承擔相關的損失;超過3天甲方不組織相關的人員驗收視為合格，不影響付款。

四、包裝及運輸方式：

運輸方式：

五、結算及付款方式：

1.結算數量的計算方法：以乙方送貨到工地甲方實際簽收數量為準。

2.合同暫定價格為 元(大寫：陸萬元整 )，具體見供貨清單附件，結算按實際數量。

3.供貨到現場后，每月20日之前報本月完成量，按工程量付合同價格的50%，供貨完成后甲方付供貨工程量合同價格的80%，竣工驗收后付結算價的95%，業主驗收合格后付清。

六、違約與爭議：

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如果雙反不能通過友好協商解決，則向人民法院提出訴訟，以保護雙方的合法權益。

七、其他約定：

1.甲方該工程如需增加其他石材的產品，除價格另議和按比例支付定金的條款外，其他條款按本合同執行。

2.經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、圖紙等附件，將作為本合同的組成部分，具有合同的相同效力，所有來往傳真必需簽字回傳。

3.未盡事宜，雙方友好協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

4.本合同正本貳份、副本貳份，具同等效力(涂改無效)，甲乙雙方各執兩份，自簽字蓋章起生效執行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________