隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同應該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇一
乙方:
第一條甲方房屋(以下簡稱該房屋)位于____市____區河陽路西_____內,面積約為_____平方米。
第二條雙方約定該房屋用途為_____,除雙方另有約定外,乙方不得任意改變房屋用途。
第三條服務期限為________年,自________年____月____日至________年____月____日。
第四條房屋維修服務費為每月每平方米_____元,年費用_____元。按年于每年的____月____日前付清本年度租金。
第五條甲方負責房屋的屋面、外墻、供水、供電的修繕、維護(乙方裝修的項目除外),保證乙方所租用房屋的正常使用,由乙方承擔維修費用。
第八條任何一方因自身特殊原因,需要解除合同的,必須提前3個月書面通知對方,在征得對方同意后方可解除合同。否則視為違約,違約方應按租賃合同約定承擔違約責任。
第十二條本合同未盡事宜,經雙方協商一致,可訂立補充協議。
第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式三份,甲方兩份,乙方壹份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
授權代表人簽章:授權代表人簽章:
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇二
地址:
法定代表人:
承修方(乙方):
地址:
法定代表人:
1、甲方所屬(管轄使用的全部公用小轎車的維修保養;
1、乙方向甲方提供車輛的定期保養和一、二級保養(按各種車型車輛保養手冊規定公里數實施),總成件維修及事故車維修等服務。
2、乙方向甲方提供輪胎供應及輪胎換位、動平衡、四輪定位等服務,建立單車輪胎檔案,對輪胎使用進行全過程服務。輪胎使用一線品牌(雙方協商品牌),價格執行不高于市場價格價格。(車輛維修出廠檢驗由持證上崗的質檢員進行驗收,二級維護、大修車輛開具車輛出廠竣工合格證,執行行業規定的質保期,一級維護質保600公里,二級維護3000公里,項目修理1200公里,大修、總成件修理6000公里,配件質保按廠家提供質保期執行。廢舊配件、輪胎歸屬權屬于甲方)。
3、乙方向甲方提供每年冬季、夏季兩次免費車輛檢測服務,檢查車輛發動機、變速箱、全車電路、空調等部位,發現隱患及時排除。
4、乙方向甲方提供24小時免費道路救援服務(xx市區),包括事故車輛的救急、拖車、拆檢、定損、理賠等服務。(因為保險是甲方投保,按程序是甲方與修理廠結算后由投保方將結算發票提交保險公司,再由保險公將理賠款打入投保方賬戶。)
5、乙方針對甲方車輛安排專人建立單車維修技術檔案,記錄車輛保養時間和間隔里程,通過電話、短信形式提示下次保養日期。(每輛車建立一份《車輛技術檔案》記錄保養維修及更換總成件情況,每條輪胎建立一個輪胎卡片記錄行駛公里數)
6、乙方向甲方提供車輛預約維修服務,由甲方描述車輛基本故障情況乙方提前安排人員和配件到位,減少車輛存廠時間。車到之前準備好配件和維修人員。
7、乙方提供上門接車維修服務。
修理廠指定人員去提車修復后由甲方確認工時費、材料費和舊配件。舊配件所有權歸甲方。因舊件修復存在安全和質保問題,建議有關于車輛安全的關鍵配件使用新配件,其他需修復配件雙方現場協商修復。(產品以舊換新,不能隨意丟棄,可以維修的不能以換代修。可以為舊件,但必須注明。)
產品,服務達到二類維修企業資質和行業標準。
1、維修車輛自出廠之日起,在正常使用情況下,按^v^《機動車維修管理規定》執行。一級維護質保600公里,二級維護3000公里,項目修理1200公里,大修、總成件修理6000公里,配件質保按廠家提供質保期執行。
2、由持證上崗的機動車維修質檢員進行進出廠檢驗,二級維護車輛開具《機動車維修竣工出廠合格證》。
3、車輛配件全部使用原廠配件,建立配件庫,房備齊各種車型常用配件,特殊配件xx地區能夠采購的保障當日配件到位,工時定額、材料費不高于市場價格。
1、工時費根據所屬車型按不高于市場價收費標準收取。
2、材料費根據所屬車型按不高于市場價收費標準收取。
3、大修發動機、變速箱、事故車維修在報價的基礎上給予適當的優惠。所有服務及配件價格公示,張貼在醒目位置。全部明碼標價。)
4、其他服務費用按相關規定標準收取或協商收取。
(雙方開發車輛維修管理軟件,對車輛的檔案及管理情況進行支持。)
1、結算價格按照乙方公布的汽車維修項目工時費和材料費價目表執行;雙方另行議價的,可以按照議價價格執行。結算原則:單車核算,當月匯總確認。
2、甲方的上述公車維修服務費用實行跨月結算方式,通過銀行轉賬或銀行匯款的方式進行支付。相關發票由乙方開具,相關稅費按規定分擔。(嚴禁現金往來。雙方費用支付方式的確定,嚴格控制各類行為)
1、維修、保養之小轎車進廠(店)后,由雙方商定維修、保養項目并由雙方共同簽訂《車輛派修單》進行確認。由乙方根據具體維修、保養情況給托修方出具接、提車單據。先由甲方開具派修單明確維修項目,在維修過程中發現的漏報項目需添加時必須向甲方派人員補報,金額較大的可以通過照片確認或者現場確認等方式。
2、在小轎車維修、保養過程中,乙方不擅自更改維修項目,本著^v^漏報不漏修^v^的原則,乙方可增加維修服務項目,但應事前征得托修方的書面(文件、傳真等)同意。結算時甲方可指派人員現場審核確認簽字并帶走對賬聯便于月底對賬。
3、在《車輛派修單》、《維修費、材料費結算清單》、《機動車維修竣工出廠合格證》等完備的情況下,甲方方可提車(但托修方為甲方之私家車的,還應具備費用結清單據)。
2、托修方違約不提車或無故遲延提車的,該車的安全責任自雙方約定的提車之日始,轉由托修方負責。
1、甲、乙雙方均不得無故違約,任何一方違約均應向守約方賠償全部經濟損失;該損失難以確定的,違約方應按每輛車二萬元的標準向守約方支付違約金。
2、違約事實發生后,雙方均可單獨解除所涉車輛的維修服務合約,但本合同仍應繼續履行。按^v^令 第28號《汽車維修質量管理辦法》(維修不達標的責任。電腦打印)
1、不可抗力的情形出現后,應在二十四小時內通知對方,并應在不可抗力的情形結束后三個工作日內提供證明材料,且雙方互不擔責。
1、本合同未盡事宜或有變更,雙方可簽訂補充協議。
2、雙方均不得將本協議之權利、義務轉讓予第三人。
3、若有糾紛,應按《合同法》的規定釋義本合同條款的適用,并據此協商解決或提交上級解決糾紛;協調不成時,任何一方均可向乙方所在地法院提起訴訟。
4、甲方愿在本合同項下為其員工私家車的維修服務提供連帶責任之保證。(私家車自愿)
5、本合同經雙方簽章后生效。本合同一式四份,甲、乙雙方各持兩份。
6、本合同履行期為三年,自20xx年 月 日始,至20xx年 月 日止;但在本合同屆滿前一個月內,雙方均無異議時,本合同自動順延履行。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
經辦人: 經辦人:
_____年____月____日_____年____月____日
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇三
八、付款方式:每半年付款 元,年底付完。
九、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
1、各科室、班級負責人填寫水電維修單送總務處審核,獲批后由總務處(甲方)下達維修任務,乙方接到通知后立即安排人員維修并預算維修材料,注明所需要材料的品牌、數量、規格等,并做好到交舊領新;甲方接到水電維修單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料,保證乙方施工。
3、乙方進行維修工作時,必須遵守公司各相關章制度,維修人員必須嚴格按照國家有關施工規范及各項安全操作規程要求執行;否則發生安全事故責任由乙方承擔。
4、《維修單》一式兩份,甲方與乙方各執一份,以便維修工作完成后的統計、經濟結算、工作分析;甲方根據《維修情況匯總表》每學期進行費用結算。
5.一學期內“一般”以下等級須小于3次,否則甲方有權扣除一學期維修費的25%-30%,并有權終止維修合同。
甲方:乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
本著互相信任的原則,就甲方的水電維修/工程達成以下協議。
第一條 工程概況
2.維修施工地點:辦公樓
3.工期:起始日期 年 月 日至終止日期: 年 月 日
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方可提前二天或維修前向甲方提供本項維修需要購買的材料清單,并注明所需要材料的數量。甲方應于合同上所訂開工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地點。否則合同工期起始日將以甲方供齊料的次日為準,按原訂合同工期順延計時. 甲方負責采購供應的材料應符合安全要求的合格產品,(甲方應保證所供材料的質量,)供應到現場后,甲乙方應辦理交接手續并提供物料清單。乙方如發現甲方提供的材料與所提供材料清單有規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的水電材料,均應用于本合同規定的地方和用途,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款補償給甲方。
3.乙方提供的材料 如甲方需乙方采購的水電材料,乙方采購的水電材料于市場價格進行采購(必須是合格安全產品)。乙方供應的水電材料可提供價目清單及價格,由甲方確認后乙方再行采購, 乙方需保證材料的質量.甲方應到現場驗收,如不符合維修施工要求或與原清單規格有差異,應指令更換或禁用。如(未經甲方同意而乙方自行)使用,對工程造成的損失及返工費用由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于維修質量及驗收的約定
1.由于乙方維修技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
2.工程竣工:乙方應通知甲方驗收,甲方在接到通知組織驗收,并辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1.未經甲方同意批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
5.乙方應做好在施工工作過程,禁止閑雜人等進入現場。
6.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的維修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式:
2. 乙方承包內容:
1).現場所有水電維修(不包新增加,加裝需另行收費,收費標準詳見本中心收費)。
2).所有水電維修過程所產生的垃圾清理。
3).水電安全檢查,每月一次。
3.工程結算方式:按實結算(1+2+3):
1)維修服務費
2)代購材料費
3) 安裝費
第七條 糾紛處理方式:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的維修延誤,經雙方確認后可以順延。
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
甲方簽字: 乙方簽字(蓋章): 年 月 日
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇四
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包條例》及有關規定,結合本工程具體情況,經甲、乙雙方充分協商簽訂本合同,以便雙方共同遵守,順利完成本項工程。
一、工程地點:
二、工程內容:中央空調維修與保養
三、材料供應:全部由乙方負責,工程材料詳見清單。
四、付款方式:工程完工后設備運行正常15日內,甲方付清乙方該工程的全部工程款。
五、甲乙雙方簽字后十日內完工。
六、在乙方進入工地內,甲方應做到水電到位,負責工程現場管理。
七、乙方負責安全責任,工具自備。
八、本合同經雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
九、合同生效,如甲乙雙方對本合同修改和補充,應以書面協議形式簽訂協議,作為合同不可分割的一部分,與主合同具有同等的法律效力。
十、工程總造價:元(含稅價)
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人(簽字):負責人(簽字):
20___年__月__日
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇五
*方:(發包方)
乙方:(承包方)
本著互相信任的原則,就*方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
3.本項工程預計費用
元**。
第二條材料供應的約定
1.*方提供的材料
材料的數量。*方應按時提供乙方需要的材料
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇六
甲方:_____(以下簡稱甲方)
乙方:_____(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依照《^v^合同法》和《建筑工程質量管理條例》及相關法律、行政法規,本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就山東女子學院教職工宿舍7號樓1單元201室、_____室三個衛生間和201室外墻維修事項協商一致,訂立本合同。
一、工程項目:_____
二、承包方式:_____
三、質量標準:施工質量雙方同意參照《濟南市建設工程管理條例》的規定,衛生間、外墻防滲漏的保修期為5年,保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。
四、施工期限:_____年_____月_____日做衛生間滲水修復,_____月_____日前做完外墻滲水修復。
五、工程造價:甲方按照衛生間_____元/個,三個衛生間,合計1200元;外墻防水_____元/m2,需做_____,合計2000元。以上費用共計叁仟貳佰圓整。
六、付款方式:工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,先付貳仟柒佰元,伍佰元作為質保金,兩年后支付。
七、本合同一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同法律效力。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_____乙方:_____代表:_____
簽訂日期:_____年_____月_____日
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇七
法定代表人:
乙方:
一、工程概況
裝修食堂工作室一間平方米,儲藏室一間平方米。金額共計元。
二、雙方責任
甲方負責施工用水用電,在施工中的一切安全責任由乙方負責。
三、工程內容
1、房間隔斷墻,約15立方米;
3、工程結束后,乙方負責把工作室及儲藏室清理干凈。
四、工期
所有工程必須在20xx年12月20日完工,超期甲方有權不付工程款。
五、承包方式
本工程采取包工包料的方式。
六、工程價格
1、土建工程,每立方米500元,共計7500元;
2、地板磚平方米,每平方米85元,共計3513元;
3、墻磚平方米,每平方米85元,共計1975元。以上合計20000元整。
七、付款方式
所有工程完工經甲方組織驗收合格后,乙方出具稅務發票,甲方于20xx年3月以前一次性付清所有工程款,工程所產生的稅收由乙方負責。
八、違約責任
乙方如不能按期完成工程,甲方有權不付工程款。
九、未盡事宜,甲乙雙方協商解決
十、本合同自雙方簽字捺印后生效
甲方代表簽字(蓋章):
乙方代表簽字(捺印):
年 月 日
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇八
在現在的社會生活中,協議的使用頻率呈上升趨勢,協議協調著人與人,人與事之間的關系。那么相關的協議到底怎么寫呢?下面是我幫大家整理的設備維修承包協議書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
設備維修承包協議書1
甲方:
甲方法定代表人:
甲方地址電話號碼:
乙方:
乙方身份證號碼:
乙方地址
一、勞務承包項目:整個工廠的機器設備、管道、線路、和以后工廠新增的機器設備在內的保養及維修 (工廠空調、電腦、鍋爐年審交到政府部門的費用、購買二次發泡機方管。基建不包括在內)。
三、承包費用:
四、承包費支付方式:每月25日付上月的費用 元 。余下的合同到期后十個工作日結清。
五、承包期內乙方的職責、任務和要求:
(一)用水正常。水費經評估是工廠正常消耗的甲方承擔,(水費每月3000元作為參考)水通過管路漏掉沒及時發現,發現了沒及時修理的及電費單上無功總費用超過正常的費用由乙方承擔。
(二)設備單一零部件的費用在伍仟(5000。00元)以上的乙方承擔30%,甲方承擔70%。單臺機已維修不好要更換新的費用在伍仟元以下的由乙方承擔。伍仟元以上的乙方承擔30%,甲方承擔70%。
(三)、合同期內因為機器故障報廢材料按100元每床,(每年允許12床報廢)報廢品由公司質檢評定為準。因設備超正常的維修時間造成甲方損失的,甲方按情節輕重追究乙方應該承擔的責任。
(四)、甲方的機器設備按現狀能正常運轉和能正常使用交給乙方,合同期滿或解約乙方要把能正常運轉和正常使用的設備交還甲方。
(五)、乙方自身或請的人員或外協人員都必須遵守和服從工廠的各項規章制度。
(六)、工廠內加裝機器設備、材料由甲方負責,乙方有義務配合甲方安裝調試設備。制作設備與改裝由甲方提供材料乙方負責制作與安裝。正常運轉后保養產生的費用由乙方承擔。新添加設備的維修材料費由甲方承擔,人工費由乙方承擔。
(七)、工作人員要有證上崗,乙方一定要有低壓電工證、焊工證。沒有的半年內報名參加學習考證。
(八)、乙方負責工廠的消防日常安全工作,工廠有險情乙方有義務積極配合搶險工作。因防澇水泵的問題造成工廠水淹導致的損失,雙方各承擔50%。
(九)、在合同期內乙方自身或請的常駐工作人員,不得從事廣東一代不利于甲方行為跟同行業相競爭的工廠和單位從事承包機器設備維修,或技術指導和兼職等,乙方自身或請的工作人員不得泄露甲方商業機密,不得做損害甲方聲譽和有損甲方形象的行為。甲方如有發現有以上行為的,甲方根據情節輕重可向乙方索賠,嚴重的追究法律責任。
(十)乙方進廠按市場價購買甲方廠里備品備件。解除合同后甲方按市場價購買乙方的備品備件。乙方暫借甲方工具使用,合同解除后歸還甲方完好工具。
六、合同的變更、解除或終止:
本合同已經雙方認真研究,慎重考慮而達成一致,均必須共同遵守,需要變更、解除或終止,必須經雙方協商并一致同意,未經雙方協商并一致同意不得變更、解除或終止。
七、違約責任:
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用,按承包費每月的5%向乙方支付滯納金。
(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責,完成任務,甲方有權要求乙方從新整改,如整改無效,甲方有權按不高于承包費當月總額的5%扣減當月承包費。
(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備造成損失的,由乙方照價賠償。
(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的,各自向對方按合同期內承包費總額的10%支付賠償金。
八、勞保工傷事故由乙方自行負責。
九、未盡事宜:其它未盡事宜由雙方共同協商,簽定補充條款作為本合同附件,具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的,以國家法律、法規為準。
十、本合同一式四分,甲、乙雙方各持一分;甲方存檔一分;財務部門備案一分。
甲方負責人簽字 : 乙方負責人簽字(印鑒):
(蓋章)
身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
設備維修承包協議書2
甲方: 有限公司
甲方法定代表人:
甲方地址:
乙方:姓名________性別___________
2023年水電維修合同標準版 商場水電維修合同優選優質篇九
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。