勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

路燈合同擬(10篇)篇一

委托方： (以下簡稱甲方)

承接方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，共同協商簽訂以下合同共同遵守。

一、 工程項目與合同金額及付款方式

1、工程名稱：

2、合同施工周期：

3、工程合同金額：

4、付款方式：

二、驗收標準和方式

2、竣工驗收日期由乙方提出書面申請，甲方在3日內組織驗收。

3、若甲方認為工程有質量問題，應提出書面或電話通知乙方，乙方則采取積極措施予以解決。

三、質量保證

工程質量保證期為兩年，保修期內乙方免費提供保修，在保修期內本工程(除人為因素及人力不可抗拒的自然災害外)出現的質量問題由乙方免費維修更換。出現問題在接到甲方的通知后必須在48小時內處理完畢。

四、安全責任

1、施工中的安全管理由乙方負責，在施工、保修、維修期間所發生的一切安全事故均由乙方承擔責任，甲方不負任何責任。

2、施工場地屬甲方所有，工程完工驗收交付使用后，工程所用材料均有甲方負責管理。若有材料被盜等因素造成的經濟損失與乙方無關;相應的，驗收之前和施工期間相關工程材料由乙方負責管理，發生遺失與甲方無關。

3、乙方保證工程質量的安全，在工程驗收后的使用過程中，屬工程質量(如安裝不穩固等原因)造成的安全事故由乙方承擔全部責任;人為因素或人力不可抗的因素(如自然災害)所造成的安全事故乙方不承擔責任。

五、方案的修改及其他事項

1、乙方在制作安裝過程中，甲方如需要對原方案進行調整、變更時，應提前通知乙方，由此發生的相關費用由甲方承擔。

2、如果因乙方原因造成不能按時完工，責任由乙方承擔。

六、違約責任

1、乙方必須按時完工，若因乙方原因，未能在本合同約定期限內按時完工交付使用，每延時一天乙方支付甲方合同總額的1%罰款，若因甲方原因或人力不可抗拒的自然因素造成乙方不能按時完工交付使用，工期順延。

2、若因甲方原因，未能按本合同規定期限付款給乙方，每延誤一天甲方支付乙方本合同的總額的1%罰款;合同執行過程中，如甲、乙雙方中的任意一方無故要求終止合同時造成另一方損失的，責任由終止方全部承擔，違約方負責賠償守約方一切經濟損失。

七、甲、乙雙方在合同執行中如有爭議，可共同協商解決，協調不成向當地仲裁處提起訴訟。

八、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字之日起生效。

九、備注：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

路燈合同擬(10篇)篇二

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

第一條工程概況

1、工程名稱：百匯香山a1～a4號樓及東側廂樓樓體亮化工程。

2、工程地點：海城市香山北路 。

3、工程內容： 樓體ed護欄管、led點光源。

4、工程正式開工日期：20xx年 月 日始。

5、工程竣工交付日期：20xx年 月 日止。

6、質量等級：合格。

7、合同投標價： 120,000 元。大寫(壹拾貳萬元整)。

第二條合同文件及解釋

1、本合同文件包括：合同協議條款、合同條件。

2、當雙方對合同條款解釋不一致時，由雙方協商解決;經過協商雙方仍不能達成一致，可由仲裁機構裁定。

第三條語言文字、標準和適用法律

1、合同語言：本合同文件使用中華人民共和國漢語書寫。

2、適用法律法規：中華人民共和國經濟合同法，建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國知識產權法及主管部門頒布的有關法律、法規。

3、適用標準、規范：國家主管部門規定及現行施工規范、標準。

第四條雙方職責

1、甲方主要職責：做好乙方進場前應由甲方完成的準備工作(提供臨時水、電及其他配合工作)。

2、乙方主要職責：乙方在施工期前完成所有準備工作，并制定施工工藝、質量管理等以確保施工質量。做到安全施工，文明施工。乙方在完成所有工作后，交予甲方驗收。

第五條施工圖

乙方負責繪制竣工效果圖一套。

第六條甲方代表

甲方委托 全權代表，甲方代表可委派管理人員承擔甲方部分權利和職責。

第七條乙方代表

乙方 為全權代表，乙方負責按要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責。

第八條檢查和返工

乙方應認真按照標準、規范的要求進行施工;隱蔽工程驗收單必須在施工結束后十天，送交甲方，甲方按隱蔽工程驗收單要求，及時檢查、驗收。甲方代表及委托人員，要求返工、修改的費用，因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方負責，否則由乙方承擔。

第九條工程質量

1、甲方要求乙方的施工質量達到合格等級，各系統的技術數據均符合有關技術要求。

2、對達不到合同規定的部分，甲方代表一經發現可要求乙方返工，并由乙方承擔違約責任。

3、雙方對工程質量爭議，請有關質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴方承擔。

4、須符合任何國內所定之工程與電氣安裝工程標準。

第十條合同價款

合同價款在下列情況之下可以調整

1、甲方代表確認的工程量增減。

2、甲方代表確認的變更或工程協商。

第十一條 工程預付款

按雙方的約定，并根據該工程特點，付工程款如下：合同簽定后付工程總金額的30%;工程驗收后付工程總金額的67%;保修期滿后付總金額3%。

第十二條 售后服務

1、本工程竣工后，經驗收合格，各系統開通始起，保修期為1年，并做到72小時內響應。燈具及有關材料丟失及人為損壞均不屬于保修范圍內。

2、為使本系統能正常運行，由乙方負責對甲方指定人員實行技術培訓。

3、保修期結束后，乙方將負責對本系統的長期維護保養，服務費另行商定。

第十三條 合同的生效與終止

本合同自簽定之日雙方簽字蓋章后生效，待甲方支付完工程款，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

路燈合同擬(10篇)篇三

乙方：_________________

1.廣告牌設置地點：

規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費：

每年_________元整，并以下列方式支付

.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

.未按本合同的約定支付設置費;

.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______

路燈合同擬(10篇)篇四

（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商洽談，甲方本著面向市場、拓展市場，引進現代廣告經營管理理念之宗旨，將秦皇島市路面相關的廣告招商業務交由乙方承包招商。根據《合同法》、《廣告法》等相關法律法規的要求，為明確雙方的權力和義務，按照平等協商、互惠互利、職責明確等原則，經充分協商，達成如下合同條款。

二、承包范圍：秦皇島市海港區 路段至 路段，合計塊廣告箱；

秦皇島市北戴河區路段至 路段，合計塊廣告箱；

秦皇島市山海關區路段至 路段，合計塊廣告箱；

共計 塊，廣告箱的承包招商業務。

三、承包方式：上交利潤遞增包干的方式，對所承包的廣告招商業務，乙方自主經營，自負盈虧，超收自留、欠收自補。

四、承包上交利潤：

合同期內乙方按以下標準向甲方繳納純利：年度人民幣 ，年度人民幣 ，年度人民幣 。

五、付款時間與方式：

1、本合同正式簽訂之日，乙方將定金人民幣，足額打入甲方所指定賬戶：否則合同不得生效。

2、乙方按月向甲方交納利潤。每月的28日前乙方必須足額繳納下月承包利潤。直至繳清全部廣告上交純利任務數。乙方如未能按時足額繳納當月廣告招商業務承包款即為違約，甲方有權終止合同并按規定沒收定金并追究乙方相關責任。

3、乙方按合同履行期滿后，甲方應退還乙方定金。乙方如因不可抗力，無法繼續履行合同，應提前兩個月以上通知甲方，協商提前終止合同。

六、雙方的權利和義務：

1、乙方必須嚴格依法經營，并對自己的經營行為負法律責任。

2、乙方自主經營，自主決定員工招聘、錄用和收入分配。甲方不得干涉乙方的招商業務，更不得將承包路段廣告位招商業務私自轉承第三方。

3、乙方享有承包范圍內所有路燈廣告的招商經營權，并可根據業務需要，在經甲方同意的基礎上對廣告時段在法定范圍內作適當調整。

4、乙方自行制訂承包。

5、乙方承包招商的時間內如遇市委、市政府有重大活動，廣告位需做特殊宣傳時甲方須提前告知乙方，經雙方協商后方可對廣告位進行施工，在廣告位被占用期間，甲方應向乙方作適當經濟補償，補償數目和方式，甲乙雙方另行協商。

七、廣告管理

1、乙方在招商承包期內獨立開展廣告招商活動，對招商廣告內容承擔一切經濟活動的法律責任，甲方概不負責。

2、本合同履行期間，乙方如簽訂跨本承包合同期限的廣告招商合同必須經甲方同意。本合同期限屆滿后，如乙方所簽訂的廣告合同尚未履行完畢，由甲方代為繼續履行。但乙方應將相應的廣告費用支付給甲方（價格按乙方與廣告主簽訂的廣告合同為準），否則，甲方可在乙方所付定金中予以扣除該筆廣告費。

4、甲方應保證乙方招商廣告位及時使用，造成乙方損失，經甲、乙雙方核實后據實給予全額賠償。

5、甲方保證在招商承包合同期內，甲方及甲方內部各部門均不得直接承接乙方承包路段等燈箱廣告的招商工作，否則應根據所占廣告箱數量，按乙方廣告招商價格給乙方結算。

6、合同期間如因政策法規變化，或有關部門明令禁止相關廣告內容播出，甲乙雙方可協商解決繼續合作的相關事宜。

八、合同期內，乙方不得以甲方的名義對外從事任何有于甲方企業形象與利益的活動，否則甲方有權終止合同并追究乙方法律責任。

九、本合同履約期滿后，如甲方仍需將廣告位招商業務對外發布代理權，在同等條件下，乙方有優先代理權。

十、違約責任：合同期內任何一方擅自終止本合同協議均視為違約，違約方應依法賠償另一方因此而造成一切的經濟損失。

十一、本合同未盡事宜雙方協商解決。

十二、本合同一式四份，雙方各執兩份，每份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：

xx年xx月xx日

路燈合同擬(10篇)篇五

乙方：潢川利民科技路燈廠太陽能路燈廠

甲方將阜康佳苑7號樓太陽能安裝工程承包乙方負責施工。為了保證工程質量及明確雙方責任，雙方依照《中華人民共和國經濟合同法》、《工程安全安裝條例》的具體情況協商達成如下協議，共同遵守。

一、施工地點，在阜康佳苑7號樓，施工時間為xxx結束。

二、太陽能工程為22套，太陽能安裝費用為4500.00元（大寫：肆仟伍佰元），包括一切費用。工程結束以后，乙方經過試水、試壓、調試，用戶驗收合格后，甲方付給乙方80%工程款，剩余工程款在試用一段時間后無問題，甲方全部付清余款。

三、乙方在太陽能安裝期間，必須要嚴格遵守工程安全技術規程，安裝工人安全操作規程，消防條例和其他相關法規規范，防止發生安全事故。若發生一切安全事故、人員傷害等一切全部由乙方負責處理，并承擔全部費用及相關法律一切責任。與甲方沒有任何一點責任。

四、乙方在施工期間，甲方須配合乙方施工，乙方一定要文明施工，

與施工工地用方保持良好關系，如果雙方施工期間違背合同條例，要拿出

50%的違約賠償給對方。

五、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，協商不成由招遠市人民法院裁決處理。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

乙方：

性價比高的一點的太陽能路燈還是建議到潢川利民科技路燈廠根據你的情況一對一的進行定制，定制的在同等質量下，價格是相對較為優惠的。

路燈合同擬(10篇)篇六

甲 方：(發包方)

乙 方：(承包方)

根據《_合同法》及有關規定，甲乙雙方本著公平、誠實、信用的原則，為明確各自在工程當中應有的權利和義務，經協商一致，簽定本亮化合同。

一、 項目名稱

項目名稱: 亮化施工項目

二、 項目需要的亮化材料

見亮化材料清單及報價

三、合同金額

1、合同總額人民幣 小寫：元大寫：( )

合同總金額包括：

3、不含稅費及增項;

四、驗收標準與要求

1. 交付驗收標準

在設備安裝調試完畢、驗收合格后由雙方驗收并出具驗收報告，驗收交付前的保管安全責任由乙方負責。

2. 發現有質量問題，有權要求乙方予以調換;

3. 電源連接等施工中因施工與有關部門產生的問題，甲方與有關部門協調解決。

五、安裝地點及工期

安裝地點：甲方項目所在地。

工期：合同生效后 天內安裝調試完畢、驗收合格并交付使用。

六、付款方式

1. 合同簽訂生效后3個工作日內支付合同總額的30%;

2、貨到甲方項目所在地，驗收施工前，支付合同總額的60%;

3、無違反合同約定的，設備安裝調試完畢、驗收合格并交付使用后3個工作日內付合同總額的10%。

七、安裝與調試

以符合合同文件要求和響應承諾的前提下，將設備安裝并調試至最佳狀態且雙方均認為滿意。

八、質保期及售后服務要求

質量保證期(簡稱“質保期”)從驗收交付之日起為兩年，保修期終身(質保期滿后開始計算)。質保期內乙方對所供貨物實行包修、包換、，期滿后可提供終身(有償)維修服務。

九、違約責任

2、甲方未按要求履行合同義務時，且無正當理由拖延付款時，乙方有權追究甲方責任。

十、爭議的解決

1、合同履行過程中發生的任何爭議，如雙方未能通過友好協商解決所產生的訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。對貨物質量的檢查鑒定，統一由當地質量技術監督局轄屬的相關檢測機構進行終局鑒定，鑒定結果符合質量技術標準時，鑒定費由委托方承擔;否則鑒定費由乙方承擔。

2、法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其它事項和條款仍應繼續履行。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后3天內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認后，允許延期履行或修訂合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十二、合同生效

本合同在甲乙雙方法人代表或其授權代理人簽字蓋章后生效。

十三、其它

1、本項目材料清單、增項文件，均作為本合同的附件，合同的附件為本合同不可分割的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力和履約義務。

2、如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更當日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

3. 未經甲方書面同意，乙方不得擅自向第三方轉讓其應履行的合同項下的義務。

4. 本合同一式四份，甲方、乙方雙方各執二份，均具同等法律效力。

5. 本合同共計三頁a4紙張，缺頁之合同為無效合同。

6. 雙方均已對以上各條款及附件作充分了解，并明確理解由此而產生的相關權責。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

路燈合同擬(10篇)篇七

供貨單位(乙方)：

根據《_合同法》的要求，購貨單位(甲方)與供貨單位(乙方)遵循自愿平等、誠實守信的原則，在共同遵守我國相關法律、法規的基礎上，經雙方協商同意達成以下條款。

第一條 所購瓷磚明細表及合同款：

第二條 付款方式： 分批次供貨，貨款逐次付清，每批次結清上批供貨貨款。供貨完畢，兩個月內付清所有款項。

費用承擔：運費 乙方 承擔，貨到工地卸車費由甲方承擔。

交貨時間：__20xx__年__8__月__20__日

交貨地點：_

交貨時，乙方須向甲方提供本產品的合格證及檢驗報告。

第五條 、余貨處理

安裝后剩余的瓷磚，在包裝完整且沒有損壞不影響乙方二次銷售的情況下，乙方可憑本合同辦理退貨手續。

第六條 、產品驗收

驗收時間： 貨到現場驗收 ;

驗收地點： 工地現場 ;

驗收方法： 抽驗 ;

驗收標準： 達到該類產品規范及國家有關主管部門的行業標準;

甲方未依照上述條款驗收的，視為乙方交付的產品的數量和質量符合約定。

第七條 甲方違約責任

甲方須按本合同的規定向乙方支付貨款，如甲方未按合同的規定向乙方支付貨款，乙方有權推遲供貨。

第八條 乙方違約責任

乙方須按本合同規定備好合同約定數量的地磚，如未按合同約定數量備貨造成甲方工期延誤，乙方應承擔相應貨款不底于10%的賠償金。

第九條 爭議解決方式：

在執行本合同中發生的一切爭議，均由雙方當事人友好協商解決;如協商不成的，可依法向當地人民法院起訴。

第十條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未做規定的，雙方可達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。 合同一經簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。

本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

路燈合同擬(10篇)篇八

乙方：

依照《_合同法》及其它有關法律、行政法規，在甲、乙雙方就目前市場上路燈價格進行多方考察論證的基礎上，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條：合同項目

合同共分兩部分，第一：材料部分;第二，安裝部分。材料部分

中陽縣喬鑫公路工程材料清單

安裝部分安裝路燈90套，鋪設電纜 米，安裝開關箱 只，安裝路燈每套 元，鋪設電纜單價 元，安裝開關箱 元，機械吊裝費 元，稅費 元，合計 元。

以上費用總計： 。

第二條施工準備

一、從合同簽訂之日起，甲方10日內提供基礎施工圖紙和其它圖紙。

二、電纜管道和路燈基礎乙方根據實際地形條件進行布線和施工。

三、乙方的材料進場后，甲方將組織人員進行驗收。

四、乙方承諾工程竣工后一年內的光源及線路、設備等均實行保修，燈桿保修期為3年，其費用由乙方負責。

第三條工程期限

一、本合同自 年 月 日開始安裝，至 年 月 日完工。合同簽訂10日內，乙方材料全部進場交付甲方驗收。

二、材料驗收合格后20日內乙方應安裝結束，交付甲方驗收。

第四條工程質量及驗收辦法

一、本工程質量嚴格按照相關標準及規范進行驗收，施工質量達到：優良。

二、驗收辦法：

1、乙方材料進場后書面通知甲方驗收，甲方收到通知后七日內，對工程所用的材料按國頒標準進行隨機抽樣檢查，檢查必須達到合格標準要求。

2、材料驗收合格后，乙方應盡快組織專業技術人員進行安裝、調試，安裝、調試完成后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方收到通知七日之內對工程組織驗收。

3、乙方派出進出場安裝、調試的技術人員必須有國家承認的資質證書，否則不得進場施工。

第五條付款方式

一、工程所需材料進場驗收合格后10日內，甲方支付給乙方總材料款的.50%。

二、工程安裝驗收合格后兩月內，甲方支付給乙方工程款的90%。

三、其余10%的工程款，作為工程質量保證金，一年內無任何工程質量問題，甲方把剩余的工程款支付給乙方。

第六條解決爭議的辦法

雙方協商調解或根據《合同法》交仲裁機關仲裁或法院審理。材料、安裝質量又甲方所在地管轄，工程款糾紛由乙方所在地管轄。

第七條合同生效合同訂立時間： 合同訂立地點：

本合同雙方約定：合同訂立雙反簽字蓋章后生效，至雙方合同義務均履行完畢后終止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存兩份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

年 月 日

路燈合同擬(10篇)篇九

承包方（簡稱乙方）：

按照《_合同法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第1條工程概況

工程名稱：家天下物業維修工程

工程內容：家天下物業所指定的維修工程

第2條 質量等級：合格

第3條 協議價款與支付

承包方式： 甲方把開發商不能處理的維修工程或者物業本身不能處理的`工程承包給乙方。

工程價款：

本工程主要材料價格乙方會同甲方有關部門進行市場詢價或比價確定。

本工程圖紙外的工程量增減，由乙方會同甲方代表及有關單位簽證認可，結算時一并計入。

乙方保證在施工期限內完工，每遲一天交工按工程價款的1‰扣款。

付款方式：

本工程竣工驗收合格后，甲方向乙方按月支付至工程款的95%，留5%作為工程保修保證金，保修期滿后一次性結清。

本工程維修所產生的費用不含稅，如果需要發票，按的稅率開發票。

第4條 甲方工作及其權利和義務：

甲方將對工程質量、施工進度按計劃進行考核，提出相關意見，并且甲方也有權對工程質量、施工進度等進行監督，對發現的問題和不合格的地方，有權要求乙方進行整改。

若乙方未按時整改或不聽從甲方意見的，甲方有權要求乙方停止施工或進行安全整改。

第5條 乙方工作及其權利和義務：

工程量要嚴格按照施工圖紙、預算的內容進行施工，必須保質保量，若未按要求進行施工，則扣除相應的工程款。

保證施工期間作到文明施工，不得亂堆亂放施工垃圾，保證施工現場周圍的環境整潔，保證工完場清，保證清潔衛生符合有關規定，承擔違反有關規定造成損失和罰款。

乙方在施工過程中必須嚴格按照有關操作規程進行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的發生。若因違反操作規程出現人身傷亡事故，一切后果由乙方自行承擔。

乙方接到甲方的安全整改通知后，乙方應按時整改，并以書面形式通知甲方進行整改檢查。施工嚴格按照國家有關安全規范、標準執行。

第6條 質量及驗收：

工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。

本工程施工應嚴格按照有關施工規范進行，若故意違章操作，一切后果由乙方全部承擔。

第7條 竣工驗收

工程完工后，雙方會同使用部門進行竣工驗收，驗收以技術方案核定單和國家頒布的工程施工及驗收規范為準。

工程完工驗收，乙方必須作到工完場清。

第8條 保修期

保修內容、范圍：按國家現行《房屋建筑工程質量保修辦法》執行。

保修期限：

保修時間：乙方應在接到甲方修理通知三日內即派人修理，三日內沒有到場維修，甲方委托其它單位或自行修理，費用直接在保修保證金內扣除，不足部分由乙方承擔補足。在保修期服務中，乙方應及時認真，不得推諉、扯皮，否則甲方也可直接使用保修、保證金自行維修。

第9條 協議生效與終止

協議生效：雙方簽字蓋章后生效。

協議終止：結清工程款后自行失效。

第10條 協議份數

此協議共 份，甲方各執 份，乙方執 份，由甲方送有關部門。

甲方：（章）乙方：（章）

負責人：負責人：

經辦人：經辦人：

日期： 日期：

路燈合同擬(10篇)篇十

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂